建设工程保险协议书

建设工程保险协议书甲方（保险人）：名称：[保险人公司名称]法定代表人：[姓名]地址：[公司地址]联系方式：[联系电话]乙方（投保人）：名称：[投保人公司名称]法定代表人：[姓名]地址：[公司地址]联系方式：[联系电话]鉴于乙方作为建设工程的投保人，拟就其建设工程项目向甲方投保相关保险，以保障建设工程在建设过程中可能面临的各类风险；甲方作为专业的保险人，具备提供相应保险服务的能力和资质。甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就乙方建设工程保险事宜达成如下协议：一、保险标的物或服务具体描述（一）建设工程项目概况1.项目名称：[建设工程项目具体名称]2.项目地点：[详细建设地点]3.项目规模：[建筑面积、层数、结构类型等具体规模指标]4.项目用途：[如住宅、商业、工业等具体用途]（二）保险标的范围1.工程本体：包括永久性工程和临时性工程，具体涵盖建筑物、构筑物、设备基础、水电安装工程、通风与空调工程、消防工程、电梯工程等全部建设内容。2.施工设备及机具：乙方在施工现场使用的各类施工机械设备、工具、仪器仪表等，如起重机、挖掘机、装载机、混凝土搅拌机、电焊机、测量仪器等。3.工程材料及构配件：存放于施工现场的用于工程建设的各类原材料、半成品及构配件，如钢材、水泥、砂石料、木材、门窗、管材等。4.第三者责任：在建设工程施工期间，因发生意外事故导致第三者人身伤亡或财产损失，依法应由乙方承担的经济赔偿责任。第三者包括与建设工程有关的现场工作人员以外的任何人，以及毗邻建筑物、构筑物的所有人、使用人等。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权要求乙方如实告知与保险标的有关的重要情况，包括但不限于建设工程项目的详细信息、过往事故记录、施工计划、风险管理措施等。按照本协议约定收取保险费。在保险事故发生后，有权对保险事故进行调查核实，确定事故原因、损失程度等，并根据保险条款的规定决定是否承担赔偿责任及赔偿金额。2.义务向乙方提供详细的保险条款，对保险责任、责任免除、保险期间、保险金额、保险费、赔偿处理等重要内容进行明确说明，确保乙方充分理解保险条款的各项规定。在收到乙方的投保申请及相关资料后，及时审核并决定是否承保。如同意承保，应及时向乙方出具保险单或其他保险凭证。在保险期间内，对乙方的建设工程风险状况进行跟踪评估，为乙方提供风险管理咨询服务，协助乙方采取合理的风险防范措施。在保险事故发生后，及时受理乙方的索赔申请，按照保险条款的约定进行理赔，在规定的时间内支付保险赔偿金。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定提供保险服务，包括保险条款的解释、理赔指导等。在保险事故发生后，有权按照保险条款的约定向甲方申请保险赔偿，以弥补因保险事故造成的损失。2.义务如实向甲方告知与保险标的有关的重要情况，不得隐瞒或虚报。如因乙方故意或重大过失未履行如实告知义务，足以影响甲方决定是否同意承保或者提高保险费率的，甲方有权解除本协议；对于合同解除前发生的保险事故，甲方不承担赔偿责任，且不退还保险费。按照本协议约定按时足额支付保险费。保险费的支付方式及时间为[具体支付方式及时间]。如乙方未按照约定支付保险费，每逾期一日，应按照未支付保险费金额的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付已发生保险事故对应的保险赔偿金及违约金。严格遵守国家有关法律法规及建设工程施工规范，建立健全施工现场安全管理制度，采取合理的安全防范措施，加强对施工现场的安全管理，防止保险事故的发生。在保险标的发生保险事故后，及时通知甲方，并采取必要的措施防止损失扩大。因乙方未及时通知甲方或未采取有效措施导致损失扩大的部分，甲方不承担赔偿责任。同时，乙方应积极配合甲方进行保险事故的调查核实工作，提供相关证明材料和资料。三、保险条款及保险期间（一）保险条款本协议项下的保险适用甲方提供的[具体保险条款名称]，该保险条款作为本协议的附件，与本协议具有同等法律效力。甲乙双方应按照保险条款的约定履行各自的权利义务。（二）保险期间1.保险期间自[保险起始日期]起至[保险终止日期]止。具体保险期间以保险单或其他保险凭证载明的为准。2.保险期间届满前，乙方如需续保，应在保险期间届满前[X]日向甲方提出书面申请。甲方在收到乙方的续保申请后，有权根据乙方的风险状况、过往理赔记录等因素决定是否同意续保。如甲方同意续保，双方应另行签订续保协议，并按照约定支付保险费。四、保险金额及保险费（一）保险金额1.工程本体保险金额：根据建设工程的预算造价及风险状况，确定工程本体保险金额为人民币[X]元。2.施工设备及机具保险金额：按照乙方提供的施工设备及机具清单，经双方协商确定施工设备及机具保险金额为人民币[X]元。3.工程材料及构配件保险金额：根据施工现场工程材料及构配件的库存价值，确定工程材料及构配件保险金额为人民币[X]元。4.第三者责任保险金额：双方约定第三者责任保险金额为人民币[X]元，此金额为每次事故的赔偿限额，累计赔偿限额为人民币[X]元。（二）保险费1.经双方核算，本协议项下的保险费总计为人民币[X]元。2.保险费支付方式为[具体支付方式，如一次性支付、分期支付等]。如采用分期支付方式，乙方应在[分期支付时间节点及金额]。五、赔偿处理（一）保险事故通知1.乙方在知悉保险事故发生后，应立即以书面形式通知甲方，并提供事故发生的时间、地点、原因、损失情况等详细信息。通知方式包括但不限于快递、电子邮件、传真等，通知时间不得迟于保险事故发生后的[X]小时。2.甲方在收到乙方的保险事故通知后，应及时与乙方联系，了解事故详情，并告知乙方应采取的理赔程序和提供的证明材料。（二）索赔申请及证明材料1.乙方应在保险事故发生后[X]日内向甲方提交书面索赔申请，并提供与保险事故相关的证明材料，包括但不限于事故报告、损失清单、维修发票、鉴定报告、责任认定书、相关人员身份证明及联系方式等。证明材料应真实、完整、有效，否则甲方有权拒绝乙方的索赔申请。2.对于因第三者责任导致的保险事故，乙方还应提供第三者索赔的相关材料，如第三者的索赔函、赔偿协议、法院判决书等。（三）损失核定及赔偿支付1.甲方在收到乙方的索赔申请及证明材料后，应及时进行审核和损失核定。如甲方对损失情况有疑问，有权要求乙方进一步提供补充材料或进行现场勘查。2.经甲方核定属于保险责任范围内的损失，甲方应在与乙方达成赔偿协议后的[X]个工作日内，按照保险条款的约定支付保险赔偿金。保险赔偿金的支付方式为[具体支付方式，如转账支付至乙方指定账户等]。3.如甲方认为乙方的索赔申请存在不合理之处，应在收到索赔申请后的[X]个工作日内书面通知乙方，并说明理由。双方应就争议事项进行协商解决；协商不成的，可按照本协议约定的争议解决方式处理。六、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照本协议约定履行义务，导致乙方遭受损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。2.甲方未按照约定时间支付保险赔偿金的，每逾期一日，应按照未支付保险赔偿金金额的[X%]向乙方支付违约金。（二）乙方违约责任1.如乙方违反本协议约定，未如实告知重要情况、未按时支付保险费、未采取合理安全防范措施等，导致甲方承担赔偿责任增加或遭受其他损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。2.乙方未按照约定时间提交索赔申请或提供证明材料，影响甲方理赔进度的，甲方有权顺延支付保险赔偿金的时间，且乙方应自行承担由此造成的损失。七、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款（一）协议变更本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。（二）协议终止1.本协议期满，双方未续签的，本协议自动终止。2.因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致本协议无法继续履行的，本协议终止。双方应按照公平合理的原则分担已发生的费用，并协商处理善后事宜。3.如一方违反本协议约定，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。（三）保密条款双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他机密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。本条款的保密期限为自本协议生效之日起[X]年。（四）法律适用本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。