石料砌墙包合同协议书

石料砌墙包合同协议书

石料砌墙承包合同协议书甲方（发包方）：姓名：______________________身份证号：________________联系地址：________________联系电话：________________乙方（承包方）：姓名：______________________身份证号：________________联系地址：________________联系电话：________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，双方就石料砌墙工程承包事宜协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[详细地址]3.工程内容：按照甲方要求，使用石料进行砌墙作业，包括但不限于墙体的砌筑、勾缝等相关工作，具体砌墙规格、尺寸及要求以甲方现场指示或书面要求为准。二、承包方式及价格1.承包方式：乙方采取包工包料的方式进行承包，即乙方负责本工程所需的全部石料、辅助材料以及人工费用等一切与工程相关的开支。2.工程价格：本工程按实际完成的砌墙面积计算，每平方米单价为人民币______元（大写：______元整）。此价格为固定综合单价，不因任何因素调整，除非甲方提出设计变更或其他合理原因导致工程量有较大变化，双方协商一致后可调整价格。三、工期要求1.开工日期：[预计开工日期]2.竣工日期：[预计竣工日期]3.总工期为______天。乙方应严格按照约定的工期完成工程，如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方应按照工程总造价的____%向甲方支付违约金；如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延，但乙方应及时通知甲方并提供有效证明。四、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利-有权对工程质量、进度进行监督检查，提出合理的整改意见。-对不符合质量要求或未按约定施工的部分，有权要求乙方返工直至达到合格标准。2.义务-向乙方提供施工所需的相关资料和现场条件，确保施工顺利进行。-按照本合同约定的付款方式及时支付工程款。（二）乙方权利与义务1.权利-要求甲方按照合同约定提供施工条件和支付工程款。-有权要求甲方对不合理的要求进行解释或协商变更。2.义务-负责组织具备相应资质和技能的施工人员，按照国家相关规范、标准以及甲方要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。-负责施工过程中的安全管理工作，承担施工过程中发生的一切安全事故责任及费用，确保施工人员的人身安全和施工现场的安全秩序。-严格按照约定的工期完成工程，不得擅自停工、窝工。如遇特殊情况需暂停施工，应提前通知甲方并说明原因。-妥善保管施工材料和设备，如因乙方原因造成材料浪费或设备损坏，由乙方负责赔偿。-在工程竣工后，按照相关规定和甲方要求提供竣工资料，并配合甲方进行工程验收。五、工程质量及验收1.工程质量-乙方必须严格按照国家现行的建筑工程施工质量验收规范及标准进行施工，确保工程质量达到合格标准。-砌墙的石料应符合质量要求，不得使用有裂缝、破损等不合格的石料；墙体的砌筑应整齐、平整，灰缝均匀、饱满，勾缝应美观、牢固。2.验收-工程竣工后，乙方应提前______天通知甲方进行验收。甲方在接到通知后应及时组织人员进行验收。-如验收发现质量问题，乙方应按照甲方要求及时进行整改，直至验收合格。整改费用由乙方承担，且整改期间不计入工期。六、付款方式1.预付款：合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总造价的____%作为预付款，即人民币______元（大写：______元整）。2.进度款：在工程施工进度达到______%时，甲方在接到乙方付款申请后______个工作日内，向乙方支付工程总造价的____%作为进度款，即人民币______元（大写：______元整）。3.竣工款：工程竣工验收合格后______个工作日内，甲方在扣除质量保证金（工程总造价的____%）后，将剩余工程款一次性支付给乙方。4.质量保证金：质量保证金在工程竣工验收合格满______个月后，如无质量问题，甲方在接到乙方申请后______个工作日内一次性无息返还给乙方。七、违约责任1.除本合同另有约定外，双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。2.如乙方未按照合同约定的质量标准完成工程，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准；如因返工导致工期延误，乙方应按照本合同约定支付违约金。如乙方拒绝返工或返工后仍无法达到合格标准，甲方有权扣除相应工程款，并要求乙方赔偿因此造成的全部损失。3.如甲方未按照合同约定支付工程款，每逾期一天，应按照未付款项的____%向乙方支付违约金；逾期超过______天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工程的款项及违约金。八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议