砌石工程协议书

砌石工程协议书甲方（发包方）：姓名：______________________身份证号码：________________地址：____________________联系电话：________________乙方（承包方）：公司名称：________________统一社会信用代码：__________法定代表人：________________地址：____________________联系电话：________________鉴于甲方有砌石工程需要进行施工，乙方具备完成该工程的专业能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方承担砌石工程事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体砌石工程名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容及要求砌石工程具体包括但不限于[详细描述砌石的部位、种类、规格、砌筑方式等，如建筑物基础部分采用规格为[具体尺寸]的花岗岩块石进行浆砌，墙体采用[具体材质]砖砌石，砌筑工艺要求为灰缝饱满、平整等]。工程质量应符合国家及地方现行的相关工程质量验收标准，达到[具体质量等级要求，如合格标准]。4.工程规模：[明确砌石工程的总体量，如砌石总体积为[X]立方米，墙体长度为[X]米等]二、工程期限1.开工日期：本工程预计于[预计开工日期]开工，具体开工时间以甲方书面通知为准。2.竣工日期：本工程预计于[预计竣工日期]竣工，总工期为[X]天。实际竣工日期以工程竣工验收合格之日为准。3.工期延误若因甲方原因导致工程延误，工期相应顺延，并由甲方承担乙方因此造成的窝工、停工等损失。甲方应提前[X]天以书面形式通知乙方延误原因及预计延误期限。若因乙方原因导致工程延误，乙方应采取积极措施加快施工进度，尽量减少延误时间。如因乙方延误给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。如因不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素导致工期延误，双方应及时协商解决，工期相应顺延。三、合同价款及支付方式1.合同价款本工程合同总价为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价格为固定总价，包含完成本工程所需的全部费用，包括但不限于人工费用、材料费用、机械费用、管理费、利润、税金及其他一切相关费用，除因设计变更或不可抗力因素外，合同总价不作调整。2.支付方式预付款：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。工程进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交当月已完工程量报告，经甲方审核确认后，在次月[X]个工作日内，甲方向乙方支付当月已完工程量对应价款的[X]%。竣工验收款：工程竣工验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价的[X]%。质量保证金：合同总价的[X]%作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[X]年且无质量问题后[X]个工作日内，甲方一次性无息支付给乙方。四、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对工程质量、进度、安全等进行监督检查，提出整改意见。有权要求乙方按照合同约定的标准和期限完成工程施工。在乙方违反合同约定时，有权要求乙方承担违约责任。2.义务负责提供施工场地及施工所需的水、电接口，并承担相应费用。按照合同约定的时间和方式支付工程价款。协调施工现场周边关系，为乙方施工创造良好条件。及时向乙方提供施工图纸及相关技术资料，并对资料的准确性和完整性负责。组织工程竣工验收，并在验收合格后及时办理相关手续。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付工程价款。有权要求甲方提供施工所需的相关资料和条件。在遇到不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素影响施工时，有权要求顺延工期。2.义务具备完成本工程所需的相应资质和安全生产许可证，并向甲方提供相关证明文件。按照国家及地方现行的相关规范、标准及甲方要求组织施工，确保工程质量达到合同约定标准。制定详细的施工计划和安全保障措施，合理安排施工进度，确保工程按时竣工。负责施工现场的安全管理，承担施工过程中的安全责任。因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。负责施工过程中的环境保护，采取有效措施减少施工对周边环境的影响。妥善保管甲方提供的施工图纸及相关技术资料，不得擅自转让或泄露给第三方。工程竣工后，应将全部资料移交给甲方。按照合同约定的时间和方式向甲方提交已完工程量报告及工程进度款申请。工程竣工后，负责清理施工现场，做到工完场清。五、工程质量及验收1.工程质量乙方应严格按照国家及地方现行的相关工程质量验收标准、施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量达到合同约定的质量等级。乙方在施工过程中应接受甲方及监理单位的质量监督检查，对提出的质量问题应及时整改，直至符合要求。工程质量不符合合同约定标准的，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准。因返工造成的工期延误及费用增加，由乙方自行承担。2.工程验收工程竣工后，乙方应提前[X]天向甲方提交工程竣工验收报告，并通知甲方及相关部门进行验收。甲方应在收到乙方验收报告后[X]天内组织相关部门进行验收。如验收合格，双方应签署工程竣工验收报告；如验收不合格，乙方应按照要求进行整改，直至验收合格为止，由此产生的费用由乙方承担。工程未经竣工验收或竣工验收不合格的，甲方不得使用。如甲方擅自使用，视为工程已通过验收。六、材料设备供应1.乙方负责采购的材料设备乙方应按照合同约定及工程设计要求采购合格的材料设备，并提供产品质量证明文件。乙方采购的材料设备应经甲方及监理单位检验合格后方可使用。如因乙方采购的材料设备质量问题导致工程质量问题，乙方应承担全部责任，并负责无偿更换合格材料设备。2.甲方供应的材料设备若甲方供应材料设备，甲方应按照合同约定的时间和规格、数量将材料设备运至施工现场，并通知乙方进行验收。乙方应负责对甲方供应的材料设备进行妥善保管，因保管不善造成的损失由乙方承担。甲方供应的材料设备经乙方验收合格后，由乙方负责使用。如因甲方供应的材料设备质量问题导致工程质量问题，甲方应承担相应责任。七、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程价款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及相应违约金，同时工期相应顺延。若甲方未按照合同约定提供施工场地、水、电接口或相关资料，导致工程延误或无法正常施工的，甲方应承担乙方因此造成的损失，并相应顺延工期。若甲方擅自变更工程设计或增加工程量，导致合同价款增加的，应按照增加部分价款的[X]%向乙方支付违约金，并及时支付增加部分的工程价款。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的时间和质量要求完成工程施工，每逾期一天，应按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的预付款及已完工程价款对应的款项，同时乙方应按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金。若乙方施工质量不符合合同约定标准，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准。如因乙方质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方擅自将工程转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的预付款及已完工程价款对应的款项，同时乙方应按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金。若乙方未按照合同约定的安全、环保要求进行施工，导致发生安全事故或环境污染事件，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同