下水改造施工合同范本

下水改造施工合同范本甲方（发包方）：姓名：__________________身份证号码：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________乙方（承包方）：名称：__________________统一社会信用代码：__________________法定代表人：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方需要对其房屋的下水系统进行改造，乙方具备相应的施工资质和能力，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方房屋下水改造事宜达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称甲方房屋下水改造工程（二）工程地点[详细地址]（三）工程内容及要求1.下水管道更换：将甲方房屋内原有的老化、损坏的下水管道进行拆除，并更换为符合质量标准的新下水管道。新管道材质为[具体材质]，管径为[具体管径]。2.管道连接与安装：对新下水管道进行合理连接和安装，确保各管道接口处密封良好，无渗漏现象。连接方式采用[具体连接方式]，安装过程中需遵循相关施工规范和安全标准。3.排水系统优化：对房屋内的排水系统进行整体优化，确保排水顺畅，无堵塞现象。在改造过程中，需根据房屋布局和实际排水需求，合理调整管道走向和坡度。4.检查与测试：工程完工后，对下水管道进行全面检查和测试，确保排水系统正常运行。测试方法包括但不限于通水试验、打压试验等，试验结果需符合相关标准要求。（四）工程期限1.本工程预计开工日期为[预计开工日期]，预计竣工日期为[预计竣工日期]，总工期为[工期天数]天。2.如遇下列情况，工期相应顺延：不可抗力因素，如自然灾害、政府行为等；甲方提出的设计变更或增加工程内容；因甲方原因导致的施工场地不具备施工条件；其他非乙方原因造成的工期延误。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督和检查，提出合理的意见和建议。有权要求乙方按照合同约定的质量标准和工期要求完成工程。有权在工程竣工后进行验收，如发现质量问题，有权要求乙方进行整改。2.义务向乙方提供施工所需的相关资料，包括但不限于房屋图纸、原有下水管道布局图等。负责协调施工场地周边的关系，确保施工顺利进行。按照合同约定的时间和方式支付工程款。在乙方施工过程中，如因甲方原因导致乙方停工或窝工，甲方应承担相应的费用和损失。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付工程款。有权根据工程实际情况，合理调整施工方案，但需提前通知甲方并征得甲方同意。在施工过程中，如因甲方原因导致乙方无法正常施工，乙方有权要求甲方承担相应的责任和损失。2.义务具备相应的施工资质和安全生产许可证，按照国家相关法律法规和行业规范进行施工。制定详细的施工计划和施工方案，确保工程质量和工期。负责施工所需的材料、设备的采购和运输，并确保其质量符合要求。在施工过程中，采取必要的安全防护措施，确保施工安全，如因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。遵守施工现场的各项规章制度，文明施工，保持施工现场的整洁。工程竣工后，负责清理施工现场，并向甲方提供工程竣工报告和相关资料。在质保期内，对工程质量问题负责免费维修和更换。三、工程款及支付方式（一）工程款金额本工程总工程款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。（二）支付方式1.预付款：合同签订后[预付款支付期限]天内，甲方向乙方支付工程款的[预付款比例]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。2.工程进度款：乙方完成工程总量的[进度款支付节点比例]后，向甲方提交工程进度报告及付款申请，甲方在收到报告和申请后的[进度款审核期限]天内审核确认，并支付工程款的[进度款比例]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。3.竣工验收款：工程竣工并经甲方验收合格后[竣工验收款支付期限]天内，甲方向乙方支付工程款的[竣工验收款比例]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。4.质保金：工程款的[质保金比例]作为质保金，在质保期满后[质保金退还期限]天内，如无质量问题，甲方一次性无息退还乙方。四、工程质量及验收（一）工程质量标准本工程质量应符合国家及地方现行的下水改造工程相关质量验收规范和标准的要求，确保下水管道无渗漏、排水顺畅。（二）验收程序1.工程竣工后，乙方应提前通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的[验收期限]天内组织相关人员进行验收。2.验收过程中，如发现工程质量不符合合同约定的标准，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准为止。整改费用由乙方承担，整改期限不计入工期。3.工程经甲方验收合格后，双方应签署工程竣工验收报告。如甲方在规定时间内未组织验收或无正当理由拒绝验收，视为工程已验收合格。五、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[逾期付款违约金比例]向乙方支付违约金。逾期超过[逾期付款期限]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工程的款项及相应的违约金。2.若甲方因自身原因导致乙方无法正常施工，如提供的施工资料不准确、协调施工场地周边关系不力等，甲方应承担乙方因此造成的全部损失，包括但不限于停工损失、窝工损失、材料设备闲置损失等。3.若甲方擅自对工程进行变更或增加工程内容，导致乙方施工成本增加，甲方应承担相应的费用。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照合同约定的质量标准和工期要求完成工程，乙方应负责无偿整改，直至达到合同要求。如因乙方原因导致工程逾期竣工，每逾期一天，应按照合同总金额的[逾期竣工违约金比例]向甲方支付违约金。逾期超过[逾期竣工期限]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款及承担相应的赔偿责任。2.若乙方提供的材料、设备不符合质量要求，乙方应负责及时更换，并承担因此造成的全部损失。如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应在质保期内免费承担维修和更换责任；质保期外，乙方应按照市场价格收取维修费用。3.若乙方在施工过程中违反安全操作规程，导致发生安全事故，乙方应承担全部法律责任和经济赔偿责任，如给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿。六、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款（一）合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。（二）合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。（三）补