铁艺工程承包合同范本

铁艺工程承包合同范本甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟进行[具体铁艺工程项目名称]，并有意将该项目的铁艺工程承包给乙方，乙方具备完成该铁艺工程的能力和资质。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方将铁艺工程承包给乙方事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体铁艺工程项目名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容及要求：铁艺大门：采用[材质规格]，大门尺寸为[具体尺寸]，样式为[详细样式描述]，表面处理工艺为[具体工艺]，颜色为[指定颜色]。大门应安装牢固，开启灵活，关闭严密，具有良好的防盗性能。铁艺栏杆：用于[具体部位]，栏杆材质为[材质规格]，高度为[具体高度]，间距为[具体间距]，形状为[详细形状描述]，焊接处应牢固平整，无裂缝、砂眼等缺陷，表面处理工艺及颜色要求同大门。其他铁艺构件：包括但不限于[详细列出其他铁艺构件名称及要求]，应符合设计图纸及本合同约定的质量标准。4.工程规模：铁艺工程总面积约为[X]平方米，具体以实际施工面积为准。二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包本合同项下的铁艺工程。即乙方负责提供完成本工程所需的全部材料、设备、人工、机械及其他一切费用，并承担因施工产生的安全责任、质量责任等。三、合同工期1.开工日期：本工程计划于[预计开工日期]开工，具体开工时间以甲方书面通知为准。2.竣工日期：本工程应于开工之日起[工期天数]天内竣工并通过甲方验收。3.工期延误：因甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延，并由甲方承担乙方因此造成的窝工、停工等损失。因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应按照本合同总金额的[X%]向甲方支付违约金；逾期超过[X]天的，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按照本合同总金额的[X%]向甲方支付违约金，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致工期延误的，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件，工期相应顺延，双方互不承担违约责任。四、质量标准及验收1.质量标准：本工程的铁艺制作与安装应符合国家现行的相关质量验收规范及标准，以及设计图纸的要求，产品质量应达到合格标准。2.乙方应承担的质量责任：乙方应严格按照设计图纸及本合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量。在施工过程中，乙方应接受甲方及监理单位的监督检查，对不符合质量要求的部位，乙方应及时进行整改，直至达到质量标准。乙方应对其所提供的材料、设备的质量负责，确保其符合本合同约定及相关质量标准。如因乙方提供的材料、设备质量问题导致工程质量问题或出现安全事故的，乙方应承担全部责任，并负责免费更换、修复或赔偿因此给甲方造成的全部损失。3.验收程序：工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，并通知甲方及监理单位进行验收。甲方应在接到乙方验收通知后的[X]个工作日内组织相关人员进行验收。验收过程中，如发现工程质量不符合本合同约定或相关质量标准的，甲方有权要求乙方限期整改，乙方应在规定的期限内完成整改，并重新提交验收申请。整改费用由乙方自行承担，如因整改导致工期延误的，按照本合同关于工期延误的约定执行。工程经甲方及监理单位验收合格后，双方应签署工程竣工验收报告。如验收不合格，乙方应继续整改，直至验收合格为止，由此产生的费用及延误的工期均由乙方承担。五、合同价款及支付方式1.合同价款：本合同铁艺工程的总价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价款为固定总价，包含完成本工程所需的全部费用，除本合同约定的调整情况外，不因任何因素调整。2.支付方式：预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的[X%]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。进度款：乙方完成铁艺大门主体框架安装并经甲方及监理单位验收合格后，甲方支付合同总价款的[X%]；乙方完成全部铁艺栏杆安装并经甲方及监理单位验收合格后，甲方支付合同总价款的[X%]；乙方完成全部铁艺工程并经甲方及监理单位验收合格后，甲方支付至合同总价款的[X%]。尾款：工程竣工验收合格满[X]个月后，如无质量问题及其他纠纷，甲方一次性支付合同总价款的[X%]作为尾款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。3.乙方应提供的付款资料：乙方每次申请付款时，应向甲方提供合法有效的发票及相关付款申请资料，否则甲方有权拒绝付款，且不承担任何违约责任。六、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出意见和建议。有权根据工程实际情况对工程内容、施工进度等进行合理调整，但应提前通知乙方。有权要求乙方按照本合同约定的质量标准、工期要求及其他条款履行义务，如乙方未履行或未完全履行义务的，甲方有权追究乙方的违约责任。2.义务：负责提供施工场地，并保证施工场地具备施工条件，如因甲方原因导致乙方无法正常施工的，甲方应承担相应责任。协助乙方办理施工过程中所需的相关手续，提供必要的协助和支持。按照本合同约定的支付方式及时支付工程款。（二）乙方权利义务1.权利：有权要求甲方按照本合同约定支付工程款。有权要求甲方提供施工所需的相关资料和协助。在施工过程中，如遇甲方原因导致施工条件发生变化或其他不可抗力因素，有权要求甲方给予合理的工期顺延或费用补偿。2.义务：乙方应具备完成本工程所需的相应资质和安全生产许可证，并向甲方提供相关证明文件。按照本合同约定的质量标准、工期要求及承包方式组织施工，确保工程质量和进度。遵守国家法律法规及施工现场的各项规章制度，文明施工，安全施工，承担因施工造成的安全事故责任及相关费用。负责施工现场的环境保护，采取有效措施减少施工噪声、粉尘等对周边环境的影响。妥善保管施工现场的材料、设备及其他物品，如有损坏或丢失，应负责赔偿。在工程竣工验收合格后，按照相关规定向甲方提供工程竣工资料及保修服务。七、材料设备供应1.乙方负责提供完成本工程所需的全部材料、设备，材料、设备的规格、型号、质量等应符合本合同约定及相关质量标准。乙方应在材料、设备进场前[X]天通知甲方及监理单位进行检验，经检验合格后方可使用。2.如甲方对乙方提供的材料、设备质量有异议的，有权要求乙方进行检验或提供相关质量证明文件。如经检验确属质量问题的，乙方应负责更换或处理，由此产生的费用及延误的工期均由乙方承担。八、违约责任1.乙方违约责任：如乙方未能按照本合同约定的质量标准完成工程的，乙方应负责免费返工、整改，直至达到质量标准，由此产生的费用及延误的工期均由乙方承担。如因乙方原因导致工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。乙方未按照本合同约定的工期竣工的，每延误一天，应按照本合同总金额的[X%]向甲方支付违约金；逾期超过[X]天的，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按照本合同总金额的[X%]向甲方支付违约金，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。乙方擅自将本工程转包或分包给第三方的，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按照本合同总金额的[X%]向甲方支付违约金，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。乙方违反本合同约定的其他条款，应承担因此给甲方造成的全部损失，并按照本合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。2.甲方违约责任：甲方未按照本合同约定的支付方式及时支付工程款的，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。甲方违反本合同约定的其他条款，应承担因此给乙方造成的全部损失。九、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与