水电建设承包合同范本

水电建设承包合同范本合同编号：[具体编号]发包方（甲方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]承包方（乙方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方拟进行水电建设项目，乙方具备相应的水电建设承包资质和能力，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方将[水电建设项目名称]承包给乙方事宜，达成如下协议：一、项目概况1.项目名称：[水电建设项目具体名称]2.项目地点：[详细项目地点]3.项目内容及规模：本项目包括但不限于[详细列举水电建设包含的具体工程内容，如水电站的建筑施工、水轮机及发电机设备安装、输电线路铺设等]。预计建设规模为[装机容量等具体规模指标]，具体以实际设计和施工要求为准。二、承包范围乙方承包的范围包括但不限于：1.工程设计：根据项目要求，完成水电建设项目的初步设计、施工图设计等全部设计工作，并确保设计方案符合国家相关规范和标准以及甲方的使用需求。2.建筑工程施工：负责项目范围内所有建筑物的基础工程、主体结构工程、装饰装修工程等施工任务，确保工程质量达到优良标准。具体包括但不限于[详细列举各项建筑施工内容，如大坝浇筑、厂房建设等]。3.设备采购与安装：按照设计要求采购合格的水轮机、发电机、变压器等水电设备，并负责设备的运输、安装、调试工作，确保设备正常运行。4.输电线路工程：进行从水电站到指定输电地点的输电线路铺设，包括线路杆塔架设、电缆敷设、变电站建设等工作，保障电力传输的安全和稳定。5.相关配套设施建设：建设与水电项目相关的附属设施，如围堰工程、导流工程、排水系统、通讯设施等，满足项目整体运行需求。三、合同工期1.开工日期：本合同签订后，乙方应在接到甲方书面开工通知之日起[X]日内正式开工。具体开工日期以甲方书面通知为准。2.竣工日期：预计本项目竣工日期为合同签订之日起[X]个月。实际竣工日期以工程通过竣工验收之日为准。但在施工过程中，因不可抗力或甲方原因导致工期延误的除外。3.工期延误：若因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。若因甲方原因或不可抗力导致工期延误，乙方应及时向甲方提交书面报告，并经甲方确认后，工期相应顺延，乙方不承担违约责任。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本合同暂定总金额为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。此价款为暂定价，最终结算金额以实际完成的工程量及本合同约定的计价方式为准。2.计价方式：本项目采用[具体计价方式，如固定单价合同、固定总价合同等]。对于工程量清单中明确的项目，按照固定单价结算；对于因设计变更或其他原因导致的工程量增减，按照合同约定的单价进行调整。材料价格调整：施工期间，若主要建筑材料价格波动超过[X%]，双方应根据市场价格变化情况协商调整合同价款。3.支付方式：预付款：合同签订后，甲方在收到乙方提交的合法有效的预付款保函后[X]个工作日内，向乙方支付合同暂定总金额的[X%]作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。工程进度款：乙方每月[X]日前向甲方提交当月已完工程量报告及付款申请，甲方在收到报告及申请后的[X]个工作日内进行审核确认，并在审核确认后的[X]个工作日内向乙方支付当月已完工程量价款的[X%]。工程竣工验收合格后，甲方在收到乙方提交的竣工结算报告及完整的结算资料后的[X]个工作日内进行审核，审核完毕后的[X]个工作日内支付至结算总价的[X%]。质量保证金：结算总价的[X%]作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[X]年后，如无质量问题，甲方在[X]个工作日内无息支付给乙方。五、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利：有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，提出整改意见和要求。有权根据项目实际情况，对设计方案、工程内容等进行合理变更，但应提前通知乙方。按照合同约定的支付方式和时间，及时支付工程价款。2.义务：负责办理项目建设所需的相关审批手续，确保项目建设合法合规。向乙方提供施工所需的基础资料，包括但不限于项目所在地的地质勘察报告、水文气象资料等，并对资料的真实性、准确性负责。协调施工现场周边关系，为乙方创造良好的施工条件。按照合同约定及时确认乙方提交的工程量报告、付款申请等文件。（二）乙方权利与义务1.权利：有权要求甲方按照合同约定支付工程价款。有权根据合同约定及甲方要求，对工程设计、施工方案等提出合理建议。在施工过程中，因甲方原因导致乙方损失的，有权要求甲方给予赔偿。2.义务：严格按照国家相关规范、标准以及本合同约定进行施工，确保工程质量达到优良标准，并在合同约定的工期内完成施工任务。负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度，采取必要的安全防护措施，确保施工安全，因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。负责施工过程中的环境保护工作，采取有效措施减少施工对周边环境的影响，符合国家环保要求。按照合同约定的承包范围，自行组织施工队伍、采购施工材料和设备，但所有材料和设备必须符合国家质量标准和设计要求，并向甲方提供产品合格证明文件。每月定期向甲方提交施工进度报告，如实反映工程进展情况。在工程竣工后，及时向甲方提交竣工结算报告及完整的结算资料。负责对已完工程进行成品保护，直至工程竣工验收合格。在成品保护期间发生损坏的，由乙方负责修复或赔偿。六、工程质量及验收1.工程质量标准：本工程质量应符合国家现行的水电建设工程施工质量验收规范及相关标准的要求，达到[具体质量等级，如优良等级]。2.质量保证期：本工程质量保证期为自工程竣工验收合格之日起[X]年。在质量保证期内，乙方应负责对工程质量问题进行免费维修或更换。若因乙方原因导致的质量问题，乙方应承担相应的费用；若因甲方使用不当或不可抗力等原因导致的质量问题，乙方应负责维修，甲方承担相应的维修费用。3.验收程序：工程竣工后，乙方应首先进行自检，自检合格后向甲方提交工程竣工验收报告。甲方在收到乙方的竣工验收报告后，应在[X]个工作日内组织相关部门和人员进行验收。若验收合格，双方应签署工程竣工验收报告；若验收不合格，乙方应按照甲方提出的整改意见进行整改，直至通过验收。工程竣工验收合格后，乙方应及时将工程交付甲方使用。七、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照合同约定及时支付工程价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及相应的违约金。若甲方因自身原因导致乙方无法正常施工，如未及时提供施工场地、基础资料等，应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于停工损失、设备闲置损失等，并相应顺延工期。2.乙方违约责任：若乙方未按照合同约定的工期完成施工任务，每延误一天，应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。若因乙方原因导致工期延误超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的预付款及承担合同总金额[X%]的违约金。若乙方施工质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误和费用增加由乙方自行承担。若因乙方质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方擅自将本工程转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的预付款及承担合同总金额[X%]的违约金。若乙方未按照合同约定履行其他义务，应承担因此给甲方造成的损失，并按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充，并以书面形式作为本合同的附件，与本合同具有同等法律