2025年 一级建造师建设工程计价综合考试必刷试卷（附答案）

2025年一级建造师建设工程计价综合考试必刷试题单选题(共800题)1、某工作的自由时差为1天，总时差为4天。该工作施工期间，因发包人延迟提供工程设备而致施工暂停。以下关于该项工作工期索赔的说法正确的是()。A.若施工暂停2天，则承包人可获得工期补偿1天B.若施工暂停3天，则承包人可获得工期补偿1天C.若施工暂停4天，则承包人可获得工期补偿3天D.若施工暂停5天，则承包人可获得工斯补偿1天【答案】D2、根据《建设工程价款结算暂行办法》,下列关于工程进度款支付的表述，正确的是()。A.发包人应自收到承包人提交的已完工程量报告之日起，21无内核实B.发包人应在核实工程量报告前2天通知承包人，由承包人提供条件并派人参加核实C.根据确定的工程计量结果，发包人应自行支付工程进度款D.发包人支付的工程进度款，应不低于工程价款的60%,不高于工程价款的90%【答案】D3、进行措施项目报价时，措施项目内容的确定依据主要是()。A.招标人提供的措施项目清单B.招标人提供的措施项目清单和常规施工组织设计C.招标人提供的措施项目清单及在招标过程中的补充通知和答疑纪要D.招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计【答案】D4、关于项目建设规模合理化的制约因素描述中，正确的是()。A.建设规模确定中首要考虑的因素是产品的市场需求情况B.市场风险分析是制定营销策略和影响竞争力的主要因素C.先进适用的生产技术及技术装备是实现规模效益的保障D.项目规模确定中主要考虑的环境因素包括政策因素、燃料动力供应、协作及土地条件和运输及通信条件【答案】D5、在某建设项目投资构成中，设备及工器具购置费为2000万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为120万元，价差预备费为80万元，建设期贷款1800万元，应计利息为80万元，流动资金400万元，则该建设项目的建设投资为()万元。A.3500B.3700C.3780D.4180【答案】B6、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为文明施工费的取费基数，而不能作为已完工程保护费的取费基数的是()。A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费B.定额人工费C.定额人工费与机械费之和D.定额人工费与材料费之和【答案】A7、关于建筑设计对民用住宅项目工程造价的影响，下列说法中正确的是()。A.加大住宅宽度，不利于降低单方造价B.降低住宅层高，有利于降低单方造价C.结构面积系数越大，越有利于降低单方造价D.住宅层数越多，越有利于降低单方造价【答案】B8、用水泥砂浆砌筑2m3砖墙，标准砖(240mm×115mm×53mm)的总耗用量为1113块。已知砖的损耗率为5%,则标准砖、砂浆的净用量分别为()。A.1057块、0.372m3B.1057块、0.454m3C.1060块、0.372m3D.1060块、0.449m3【答案】D9、分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置，其中第二级编码表示()。A.附录分类顺序码B.分部工程顺序码C.分项工程项目名称顺序码D.专业工程顺序码【答案】A10、按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中可计入无形资产费用的是()。A.研究试验费B.非专利技术使用费C.引进技术和引进设备其他费D.生产准备及开办费【答案】B11、(2018年真题)关于安全文明施工费的支付，下列说法正确的是()。A.按施工工期平均分摊安全文明施工费，与进度款同期支付B.按合同建筑安装工程费分摊安全文明施工费，与进度款同期支付C.在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%,其余部分与进度款同期支付D.在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%。其余部分与进度款同期支付【答案】C12、(2018年真题)依法必须招标的项目，中标公示应包含的内容是()。A.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况(有业绩信誉条件的)【答案】D13、根据《建设工程造价鉴定规范》(GB/T51262-2017),关于合同争议鉴定，下列说法正确的是()。A.委托人认为鉴定项目合同有效的，应按照委托人的决定进行鉴定B.委托人认为鉴定项目合同无效的，应按双方当事人商定的结果进行鉴定C.鉴定项目合同对计价依据和方法的约定条款前后矛盾的，应利用项目所在地同期适用的计价依据和方法进行鉴定D.鉴定项目合同对计价依据和方法没有约定的，鉴定人可向委托人提议参照项目所在地同期适用的计价依据和方法进行鉴定【答案】D14、已知某建设项目各项预测数据如下：应收账款1000万元，应付账款600万元，预付账款200万元，预收账款150万元，存货1500万元，库存现金100万元，在运营期的第三年达到预计的生产规模，若运营期第二年末累计投入的流动资金为1500万元，则第三年投入的流动资金为()万元。A.1600B.2850C.550D.2050C【答案】C15、下列关于工器具及生产家具购置费的表述中，正确的是()。A.该项费用属于设备费B.该项费用属于工程建设其他费用C.保证初期正常生产必须购置的没有达到固定资产标准的设备、仪器、工卡模具、器具、生产家具和备品备件等的购置费用D.该项费用一般以需要安装的设备费为基数乘以一定费率计算【答案】C16、在国外建筑安装工程费用中，工作人员劳动保护费列入()。A.人工费B.材料费C.管理费D.暂定金额【答案】C17、在施工合同解除后发生的价款纠纷，以下处理原则正确的是()。A.因承包人原因解除合同的，发包人可不支付已完成的工程价款B.已经完成的工程质量合格，发包人应当按约定支付价款C.已完成的工程质量不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人承担修复费用D.已经完成的建设工程质量不合格，修复后的建设工程经验收不合格，承包人应向发包人支付由此造成的损失费用【答案】B18、关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是()。A.结构面积系数越大，设计方面越经济B.房间平均面积越大，结构面积系数越小C.结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关D.结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关【答案】B19、某工程建设期2年，第一年投入2000万元，第二年投入3000万元，建设期利息只计息不付息，利率10%。建设期利息是()A.455B.460C.720D.830【答案】B20、总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算。其中，招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总承包服务费按分包的专业工程估算造价的()计算。A.1%B.1.5%C.3%D.5%【答案】B21、某工程合同价为3600万元，合同约定：采用价格指数调整价格差额，其中固定要素比重为0.3,调价要素A、B、C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3,结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%。施工中，按照实际价格计算的变更价款增加了400万元。则该工程实际结算款额为()万元。A.4397.5B.4587.5C.4313.0D.4513.0【答案】D22、下列竣工财务决算说明书的内容，一般在项目概况部分予以说明的是()。A.项目资金计划及到位情况B.项目进度、质量情况C.项目建设资金使用、项目结余资金等分配情况D.主要技术经济指标的分析、计算情况【答案】B23、某污水处理建设项目需采购一批设备，按照规定必须进行招标采购的标准是单项合同估算价在()万元人民币以上。A.50B.100C.150D.200【答案】B24、国际工程分包费与直接费、间接费平行并列时，总包商对分包商的管理费应列入()。A.间接费B.分包费C.盈余D.上级单位管理费【答案】B25、某国产非标准设备原价采用成本计算估价法计算，已知材料费17万元，加工费2万元，辅助材料费1万元，外购配套件费5万元，专用工具费率2%,废品损失费率5%,包装费0.1万元，利润率10%。则该设备原价中应计利润为()万元。A.2.150B.2.152C.2.685D.2.688【答案】B26、某工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低日工资标准为50元，则安装企业普工的最低日工资单价不得低于()元。A.60B.65C.100D.150【答案】B27、投标人在进行建设工程投标报价时，下列事项应重点关注的是()。A.施工现场市政设施条件B.商业经理的业务能力C.投标人的组织架构D.暂列金额的准确性【答案】A28、在施工招标文件的各项内容中，下列各项中属于投标人须知的是()。A.招标文件的获取B.要求投标人提交的履约担保C.投标文件编制所应依据的参考格式D.规定的各项技术标准【答案】B29、根据《标准施工招标文件》中的合同条款，关于合理补偿承包人索赔的说法，正确的是()。A.承包人遇到不利物质条件可进行利润索赔B.发生不可抗力只能进行工期索赔C.异常恶劣天气导致的停工通常可以进行费用索赔D.发包人原因引起的暂停施工只能进行工期索赔【答案】B30、某施工机械原始购置费为4万元，耐用总台班为2000台班，大修周期为5个，每次大修费为3000元，台班经常修理费系数为0.5,每台班人工、燃料动力及其他费用为65元，机械残值率为5%。不考虑资金的时间价值，则该机械的台班单价为()元/台班。A.91.44B.93.00C.95.25D.95.45【答案】B31、在工程造价鉴定过程中，应由委托人移交的证据材料包括()。A.质证记录、庭审记录等卷宗B.适用于鉴定项目的法律、法规、规章和规范性文件C.与鉴定项目相关的标准规范D.与鉴定项目同时期、同地区、相同或类似工程的技术经济指标【答案】A32、与我国项目投资估算建议书阶段精度要求相同的是外国投资项目的()阶段。A.投资设想B.工程设计阶段C.投资机会研究D.初步可行性研究【答案】C33、在工程项目招投标过程中，关于标底说法错误的是()。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.一个招标项目只能有一个标底C.招标人可以设定最高投标限价D.招标人可以设定最低投标限价【答案】D34、下列关于预算定额的计算公式，错误的是()。A.分项工程预算定额基价=人工费+材料费+机具使用费B.人工费=∑(现行预算定额中人工工日用量×人工日工资单价)C.材料费=∑(现行预算定额中各种材料耗用量×相应材料单价)D.机具使用费=∑(现行预算定额中机械台班用量×机械台班单价)【答案】D35、住宅设计中的三居室比二居室的工程造价一般会降低()。A.0.5%B.1.0%C.1.5%D.20%【答案】C36、承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出()的索赔。A.工程接收证书颁发前发生B.工程接收证书颁发中发生C.工程接收证书颁发后发生D.工程接收证书颁发全过程发生【答案】C37、按照工程量清单计价的规定，分部分项工程费中采用的综合单价不包括()。A.分部分项工程量清单项目中需要的人工费、材料费、机械费B.企业管理费C.企业合理利润D.税金【答案】D38、某工厂年度承办工程总价为2000万元的工程，其中材料所占比例为50%,材料在途、加工、整理和供应间隔天数共25天，保险天数5天，则按公式法计算的预付款金额为()万元。A.68.49B.69.44C.82.19D.83.3339、下列有关财务指标的计箅公式，正确的是()。A.资产负债率=资产总额/负债总额B.流动比率=流动资产总额/资产总额C.速动比率=(流动资产总额—存货)/流动负债总额D.投资利润率=税后利润/投资总额【答案】C40、关于安全文明施工费的支付，下列说法正确的是()。A.按合同建筑安装工程费分摊安全文明施工费，与进度款同期支付B.在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%,其余部分按提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付C.在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%,其余部分与进度款同期支付D.发包人在付款期满后的15天内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担连带责任【答案】B41、关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是()。A.工程量清单缺项.漏项及计算错误带来的风险由发包方和承包方共同承担B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整D.招标工程量清单中措施工程项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加【答案】B42、某项目进口一套加工设备，该设备的离岸价为100万美元，国外运费为10万美元，运输保险费率为0.5%,银行财务费率为0.3%,外贸手续费率为1.5%,关税税率20%,增值税率13%,无消费税，则该设备的关税为()万元人民币(外汇汇率：1美元=6.30元人民币)。A.126.00B.138.60C.139.30D.141.76【答案】C43、某国产非标准设备原价采用成本计算估价法计算，已知材料费17万元，加工费2万元，辅助材料费1万元，外购配套件费5万元，专用工具费率2%,废品损失费率5%,包装费0.1万元，利润率10%。则该设备原价中应计利润为()万元。A.2.152B.2.652C.2.685D.2.688【答案】A44、建设工程预算编制中的总预算由()、组成。A.综合预算、工程建设其他费和预备费B.预备费、建设期利息及铺底流动资金C.综合预算、工程建设其他费和铺底流动资金D.综合预算、工程建设其他费、预备费、建设期利息及铺底流动资金【答案】D45、某建筑工程钢筋综合用量1000t。施工合同中约定，结算时对钢筋综合价格涨幅±5%以上部分依据造价处发布的基准价调整价格差额。承包人投标报价2400元/t,投标期、施工期造价管理机构发布的钢筋综合基准价格分别为2500元/t、2800元/t,则需调增钢筋材料费用为()万元。A.17.5C.30.0D.40.0【答案】A46、某建设工程项目关键线路上的A工作由于非承包商的原因推迟了5天，还有一个非关键线路上的B工作也是由于非承包商的原因推迟了2天，B工作的总时差为3天，则承包商可以索赔的工期是()天。A.2B.5C.7D.8【答案】B47、(2020年真题)用干混地面砂浆铺贴600×600mm石材楼面，灰缝为2mm,石材损耗率为2%,则每100m2石材楼面中石材的消耗量为()块。A.281.46B.281.57C.283.33D.283.45【答案】A48、根据《评标委员会和评标方法暂行规定》等，评标委员会评标发现的投标报价算术错误，应由()进行修正。A.评标委员会B.招标监督机构C.招标人D.投标人【答案】A49、某地拟建一办公楼，当地类似工程的单位工程概算指标为3600元/m2。概算指标为瓷砖地面，拟建工程为复合木地板，每100m2该类建筑中铺贴地面面积为50m2。当地预算定额中瓷砖地面和复合木地板的预算单价分别为128元/m2、190元/m2。假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%,则用概算指标法计算的拟建工程造价指标为()元/m2。A.2918.75B.3413.75C.3631.00D.3638.75【答案】D50、某建设项目建安工程费3000万元，设备购置费2000万元，工程建设其他费800万元，基本预备费200万元。项目建设前期年限为1年，建设期为3年，各年投资计划额为：第一年完成投资20%,第二年60%,第三年20%。年均投资价格上涨率为6%,建设项目建设期间价差预备费为()万元。A.752.72B.850.25C.945.61D.1150.36【答案】C51、当不可抗力发生之后，应由承包人承担的损失包括()。A.承包人的施工机械设备损坏及停工损失B.承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用C.工程所需清理、修复费用D.导致的工期延误【答案】A52、招标控制价中暂列金额一般按分部分项工程费的一定比率参考计算，这一比率的范围是()。A.3%～5%B.5%～10%C.10%～15%D.15%～20%【答案】C53、关于工程变更的说法中，正确的是()。A.除了受自然条件的影响外，一般不得发生变更B.尽管变更的起因有多种，但必须坚持一事一变更C.如果出现了必须变更的情况，则应抢在变更指令发出前尽快落实变更D.若承包人不能全面落实变更指令，则扩大的损失应当由承包人承担【答案】D54、下列有关国产非标准设备原价的计算，正确的是()。A.材料费=材料总重量×(1+加工损耗系数)×每吨材料综合价B.材料费=材料净重量×(1+加工损耗系数)×每吨材料综合价C.材料费=材料净重量×(1-加工损耗系数)×每吨材料综合价D.材料费=材料总重量×(1-加工损耗系数)×每吨材料综合价【答案】B55、在建设工程招投标活动中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。投标有效期的开始计算之日为()。A.开始发放招标文件之日B.投标人提交投标文件之日C.投标人提交投标文件截止之日D.停止发放招标文件之日【答案】C56、本身具有使用价值，且其价值在于它的使用能产生超额获利能力，一般不作为无形资产入账，自创过程中发生的费用按当期费用处理，按此确定价值的资产是()。A.专利权B.专有技术C.商标权D.存货【答案】B57、根据《房屋建筑与装饰工程量计算规范》,措施项目清单的编制依据不包括()。A.施工现场情况B.常规施工方案C.拟定的招标文件D.施工组织设计【答案】D58、在进行国际工程投标报价时，国内派出工人人工日工资单价需考虑工人出国期间的总费用，其内容包括()。A.带薪法定假日、带薪休假日工资B.雇工招募和解雇应支付的费用C.工人上下班交通费D.工资预涨费【答案】D59、(2021年真题)工程总承包人在投标报价中考虑的“标高金”由()组成。A.管理费和风险费B.利润和风险费C.利调和管理费D.利润、管理费和风险费【答案】D60、采用概算定额法编制设计概算的主要工作步骤有：①套用各子目的综合单价；②搜集基础资料；③计算措施项目费：④编写概算编制说明；⑤汇总单位工程造价；⑥计算工程量。上述工作步骤正确的排序是()。A.②⑥①③⑤④B.④②⑥①⑤③C.②⑥④①③⑤D.④⑥②①⑤③【答案】A61、按照形成资产法编制建设项目投资估算表，下列费用中可计入固定资产其他费的是()A.开办费B.非专利技术使用费C.土地使用权取得费D.生产准备费【答案】C62、在财务分析基础上进行经济费用效益流量的识别和计算时，错误的做法是()。A.对没有市场价格的产出物的正面效果、已支付意愿原则计算其影子价格B.对没有市场价格的产出物的负面效果、已受偿意愿原则计算其影子价格C.提出财务现金流量表中的通货膨胀因素，得到以实价表示的财务现金流量D.对于外部效果，应当货币化并计入经济效益费用流量【答案】D63、关于招标控制价的说法，下列正确的是()。A.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，招标人应编制招标控制价，并应当拒绝低于最低投标限价的报价B.招标控制价应由招标人委托具有相应资质的工程造价咨询人编制C.工程造价管理机构应当在受理招标控制价投诉的10天内完成复查，特殊情况可适当延长D.建设工程的招标控制价反映的是单项工程费用【答案】C64、关于项目建设地区选择原则的说法，正确的是()。A.应将项目安排在距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内B.各类企业应集中布置，以便形成综合生产能力C.工业布局的集聚程度越高越好D.相应的生产性和社会性基础设施相配合，以充分发挥其能力和效率【答案】D65、关于联合体投标需遵循的规定，下列说法中正确的是()。A.联合体各方签订共同投标协议后，可再以自己名义单独投标B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效性待定C.由同一专业的单位组成的联合体，按其中较高资质确定联合体资质等级D.联合体投标的，可以联合体牵头人的名义提交投标保证金【答案】D66、(2011年真题)用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，需要考虑的费用项目是()。A.特殊设备安全监督检查费B.供销部门手续费C.运输包装费D.外购配套件费【答案】D67、投标保证金的数额不得超过投标总价的()。A.1%B.2%C.3%D.5%【答案】B68、已知某机械台班单价为350元/台班，具体组成为：台班折旧费100元，台班检修费30元，台班维护费20元，台班安拆及场外运费60元，台班人工费120元，台班燃料动力费15元。若该机械为承包人自有施工机械，则台班停滞费为()元/台班。A.100B.220C.225D.350【答案】C69、下列内容中属于投资估算分析的是()。A.分析主要技术经济指标B.分析有关参数、率值的选定C.分析影响投资的主要因素D.分析估算编制方法【答案】C70、(2019年真题)下列工程量清单计价的基本程序正确的是()。A.分部分项工程费=∑(分部分项工程量×工料单价)B.措施项目费=∑(措施项目工程量×措施项目工料单价)C.其他项目费=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费D.单项工程费=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+税金71、下列关于投标文件的澄清、说明或补正，表述正确的是()。A.评标委员会不得向投标人提出带有暗示性或诱导性的问题B.评标委员会接受投标人主动提出的澄清、说明或补正C.投标报价有算术错误的，评标委员会可以按有关原则进行修正，无需经过投标人确认D.澄清、说明或补正的内容包括投标文件中不响应招标文件的实质性要求和条件【答案】A72、关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是()。A.投标人应以信函、电报等可以有形地表现所载内容的形式向招标人提出疑问B.招标文件的澄清应发给所有投标人并指明澄清问题的来源C.澄清发出的时间距投标截止日不足15天的应推迟投标截止时间D.投标人收到澄清的确认时间可以是相对时间，也可以是绝对时间【答案】B73、在总价措施项目清单与计价表中，不需要列出的项目是()。A.计算基础B.费率C.计量单位D.金额【答案】C74、下列关于概算定额的说法，正确的是()。A.概算定额手册内容基本上是由文字说明和定额项目表组成B.概算定额用于设计概算的编制C.概算定额应该贯彻社会先进水平和简明适用的原则D.文字说明是概算定额手册的主要内容，包括总说明和分部说明【答案】B75、某国内工程合同对欠付工程利息计付标准和付款时间没有约定的，若发生了欠款事件时，下列利息支付的说法中错误的是()。A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款发放利率中的高值计息B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日【答案】A76、(2021年真题)《工程造价术语标准》(GB/T50875)属于工程造价管理标准中的()。A.基础标准B.管理规范C.操作规程D.质量管理标准【答案】A77、投标人针对工程量清单中工程量的遗漏或错误，可以采取的正确做法是()。A.即向招标人提出异议，要求招标人修改B.不向招标人提出异议，风险自留C.是否向招标人提出修改意见取决于投标策略D.等中标后，要求招标人按实调整【答案】C78、在工人工作时间分类中，由于材料供应不及时引起工作班内的工时损失应列入()。A.施工本身造成的停工时间B.非施工本身造成的停工时向C.准备与结束工作时间D.不可避免的中断时间【答案】A79、下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是()。A.筑路机在工作区末端的调头时间B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C.机械在工作地点之间的转移时间D.装车数量不足而在低负荷在工作的时间【答案】B80、关于工程造价指标，下列说法正确的是()。A.按照工程构成不同，工程造价指标可划分为人工指标、材料指标、机械台班指标B.工程造价指标测算时，部分数据可通过理论推测获得C.造价指标可分行业、分专业进行测算，不受区域范围影响D.汇总计算法计算工程造价指标时，应采用加权平均的方法【答案】D81、招标工程量清单中，在编制总承包服务费计价表时，应由招标人填写的内容是()。A.服务金额B.项目名称C.费率D.金额【答案】B82、关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是()。A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格【答案】A83、根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明施工费的是()。A.夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用B.工人的安全防护用品的购置费用C.地下室施工时所采用的照明设施拆除费D.建筑物的临时保护设施费【答案】B84、下列能够形成无形资产的费用是()。A.工程费用B.商誉C.勘察设计费D.可行性研究费用【答案】B85、下列各项中，不属于规费项目清单应包括内容的是()。A.养老保险费B.工伤保险费C.生育保险费D.安全文明施工费【答案】D86、在拟定常规的施工组织设计时需注意问题，下列说法正确的是()。A.拟定施工总方案需要考虑施工步骤B.拟定施工总方案不需要对关键工艺作原则性的规定C.估算整体工程量仅对主要项目加以估算D.计算人、材、机资源需要量时，通常不需要考虑节假日、气候等的影响【答案】C87、下列关于其他项目清单编制的说法，正确的是()。A.暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项，预留时把各专业的暂列金额合计列一项即可B.由于计日工是为解决现场发生的零星工作的计价而设立，因此只填报单价即可，不必估算暂定数量C.其他项目清单的具体内容可根据实际情况补充D.暂列金额一般按合同约定价款的10%～15%确定【答案】C88、对分包人询价应注意的内容不包括()。A.分包标函是否完整B.分包工程单价所包含的内容C.质量保证措施D.分包人资质【答案】D89、在签订合同前，中标人应向招标人提交履约担保。中标人应保证其履约保证金在()一直有效。A.承包人提交竣工验收申请前B.工程实际竣工日期前C.发包人颁发工程接收证书前D.工程缺陷责任期满前【答案】C90、某进口设备通过海洋运输，到岸价为972万元，国际运费88万元，海上运输危险费率3%0,则离岸价为()万元。A.881.08B.883.74C.1063.18D.1091.90【答案】A91、下列属于招标工程量清单的编制依据的是()。A.投标时拟定的施工组织设计或施工方案B.工程造价管理机构发布的工程造价信息C.市场价格信息D.拟定的招标文件【答案】D92、概算定额的确定基础是()A.现行预算定额B.现行投资估算指标C.现行概算指标D.现行施工定额【答案】A93、关于投标有效期与投标保证金的描述，下列说法中正确的是()A.投标保证金的有效期应当超出投标有效期30天B.出现特殊情况需要延长投标有效期时，投标人同意延长投标有效期的，不应相应延长其投标保证金的有效期C.出现特殊情况需要延长投标有效期时，投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效，同时投标人无权收回其投标保证金D.若投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件，投标保证金将不予返还【答案】D94、(2020年真题)采用概算定额法编制设计概算的主要工作有：①列出分部分项工程项目名称并计算工程量；②搜集基础资料；③编写概算编制说明；④计算措施项目费；⑤确定各分部分项工程费；⑥汇总单位工程概算造价。下列工作排序正确的是()。A.②①⑤④⑥③B.②③①⑤④⑥C.③②①④⑤⑥D.②①③⑤④⑥【答案】A95、某新建项目建设期为3年，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元，第三年贷款200万元，年利率10%。建设期内利息当年支付，则建设期第三年贷款利息为()万元。A.110.0B.120.0C.121.3D.234.3【答案】A96、已知购买某种材料，采用两票制，原价为2000元/吨，增值税率13%,材料运杂费为50元/吨，运输损耗率为0.5%,采购保管费率为4%,则该材料单价中的采购保管费应为()元/吨。A.72.99B.70.44C.82.41D.92.66【答案】A97、对外贸易货物运输保险费的计算公式是()。A.运输保险费=(FOB+国外运费)/(1-保险费率)×保险费率B.运输保险费=(CIF+国外运费)/(1-保险费率)×保险费率C.运输保险费=(FOB+国外运费)/(1+保险费率)×保险费率D.运输保险费=(CFR+国外运费)/(1-保险费率)×保险费率【答案】A98、某建设项目投资估算中，建设管理费2000万元，可行性研究费100万元，勘察设计费5000万元，引进技术和引进设备其他费400万元，市政公用设施建设及绿化费2000万元，专利权使用费200万元，非专利技术使用费100万元，生产准备及开办费500万元。则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为()。A.10000万元、300万元、0万元B.9600万元、700万元、0万元C.9500万元、300万元、500万元D.9100万元、700万元，500万元【答案】C99、下列竣工财务决算说明书的内容，一般在项目概况部分予以说明的是()。A.项目资金计划及到位情况B.项目进度、质量情况C.项目建设资金使用、项目结余资金等分配情况D.主要技术经济指标的分析、计算情况【答案】B100、(2019年真题)工程所在地区颁发的计价定额等编制最高投标限价、进行分项工程综合单价组价时，首先应确定的是()A.风险范围与幅度B.工程造价信息确定的人工单价等C.项目名称及工程量D.管理费率和利润率【答案】C101、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是()。A.材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写【答案】B102、关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中错误的是()。A.项目决策的正确性是工程造价合理性的前提B.工程造价的内容是决定项目决策的基础C.项目决策的深度影响投资估算的精确度D.投资决策阶段影响工程造价的程度最高【答案】B103、下列有关投标文件编制时应遵循的规定，表述正确的是()。A.除招标文件另有规定外，投标人不得提出比招标文件要求更能吸引招标人的承诺B.投标文件应对招标文件有关工期、投标有效期、报价等实质性内容做出响应C.投标文件如有修改，只需改动之处加盖单位章D.评标委员会认为中标的备选投标方案较优的，招标人可以接受该备选投标方案【答案】D104、某工程合同总额为20000万元，其中主要材料占比40%,合同中约定的工程预付款项总额为2400万元，则按起扣点计算法计算的预付款起扣点为()。A.6000B.8000C.12000D.14000【答案】D105、招标工程量清单中某分部分项清单项目与某一计价定额子目的工作内容与计量规则一致，则确定该清单项目综合单价不可或缺的工作是()。A.计算工程内容的工程数量B.计算工程内容的清单单位含量C.计算措施项目的费用D.计算管理费、利润和风险费用【答案】D106、根据《建设工程造价鉴定规范》(GB/T51262-2017),关于鉴定期限的起算，下列说法正确的是()。A.从鉴定机构函回复委托人接受委托之日起算B.从鉴定机构函回复委托人接受委托之日的次日计算C.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日起算D.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日的次日起算【答案】D107、建设项目规模的合理选择关系到项目的成败，决定着项目工程造价的合理与否。影响项目规模合理化的制约因素主要包括()。A.资金因素、技术因素和环境因素B.资金因素、技术因素和市场因素C.市场因素、技术因素和环境因素D.市场因素、环境因素和资金因素【答案】C108、能够反映竣工工程建设成果和经验，并对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件是()A.竣工财务决算说明书B.基本建设项目概括表C.历年财务批复文件D.竣工验收资料【答案】A109、下列费用项目中，不属于企业管理费的是()。A.社会保险费B.劳动保护费C.检验试验费D.劳动保险和职工福利费【答案】A110、关于专利及专有技术使用费计算的说法正确的有()。A.专利使用费的计算应按专利使用许可协议的规定计列B.专有技术的界定应以国家鉴定批准为依据C.项目投资中需考虑生产期支付的专利及专有技术使用费D.一次性支付的商标权及特许经营权费用应全部在生产成本中核算【答案】A111、已知某项目设备及工、器具购置费为1000万元，建筑安装工程费1200万元，工程建设其他费用500万元，基本预备费200万元，涨价预备费300万元，建设期贷款利息150万元，项目正常生产年份流动资产平均占用额为350万元，流动负债平均占用额为280万元，则该建设项目静态投资()万元。A.3200B.3000C.3250D.2900【答案】D112、下列关于其他项目清单中的计日工的表述错误的是()。A.计日工的计价是由招标人提供详细的人工、材料、机械的名称、计量单位和相应数量，投标人报综合单价B.计日工费用的多少是由招标人暂定的C.计日工按照承包商填报的适用项目的单价进行计价支付D.计日工计入投标人的报价中【答案】B113、利用概算指标法编制拟建工程概算，已知概算指标中每100m建筑面积中分摊的人工消耗量为500工日。拟建工程与概算指标相比，仅楼地面做法不同，概算指标为瓷砖地面，拟建工程为花岗岩地面。查预算定额得到铺瓷砖和花岗岩地面的人工消耗量分别为37工日/100m²和24工日/100m。拟建工程楼地面面积占建筑面积的65%。则对概算指标修正后的人工消耗量为()工日/100m²。A.316.55C.508.45D.845.00【答案】B114、关于工程量清单“量价分离”和“风险分担”的编制原则，下列说法正确的是()。A.招标人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责B.招标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责C.投标人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责D.投标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责【答案】A115、关于建设项目竣工运营后的新增资产，下列说法正确的是()。A.新增资产按资产性质分为固定资产、流动资产和无形资产三大类B.分期分批交付生产或使用的工程，待工程全部交付使用后，一次性计算新增固定资产增值C.凡购置的达到固定资产标准不需安装的工器具，应在交付使用后计入新增固定资产D.企业库存现金、存货及建设单位管理费中未计入固定资产的各项费用等，应在交付使用后计入新增流动资产价值【答案】C116、(2021年真题)建设工程造价综合指数的计算方法()。A.报告期与基准期建设工程造价的比值计算B.报告期与基期各类单项工程造价指数之和的比值计算C.用同期各类单项工程造价指数汇总计算D.用同期各类单项工程造价指数加权汇总计算【答案】D117、关于工程量清单中的计日工，下列说法中正确的是()。A.即指零星工作所消耗的人工工时B.在投标时计入总价，其单价由投标人填报C.计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算D.在编制招标工程量清单时，暂定数量由投标人填写【答案】B118、下列情形中评标委员会应否决其投标的是()。A.采用了明显的不平衡报价策略B.招标文件未允许情况下，同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价C.未对招标工程量清单的所有项目都进行报价D.投标总价金额与依据单价计算出的结果不一致【答案】B119、关于施工机械台班单价的确定，下列表述式正确的是()。A.台班折旧费=机械原值×(1-残值率)/耐用总台班B.耐用总台班=检修间隔台班×(检修次数+1)C.台班检修费=一次检修费×检修次数/耐用总台班D.台班维护费=∑(各级维护一次费用×各级维护次数)/耐用总台班【答案】B120、某地新建单身宿舍一座，当地同期类似工程概算指标为900元/m2,该工程基础为混凝土结构，而概算指标对应的基础为毛石混凝土结构。已知该工程与概算指标每100m2建筑面积中分摊的基础工程量均为15m3,同期毛石混凝土基础综合单价为580元/m3,混凝土基础综合单价为640元/m3,则经结构差异修正后的概算指标为()元/m2。A.891B.909C.960D.993【答案】B121、我国某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定借款国国内投标人有7.5%的评标优惠，若投标工期提前，则按每月25万美元进行报价修正，现国内甲投标人报价5000万美元，承诺较投标要求工期提前2个月，则甲投标人评价标为()万美元。A.5000B.4625C.4600D.4575【答案】D122、建设项目投标文件中的投标人须知反映了招标人对投标的要求，其重点在于防止()A.串标B.修改、澄清投标文件C.重新招标D.投标被否决【答案】D123、关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法，下列说法正确的是()。A.理论计算法适用于确定材料净用量B.必须消耗的材料量指材料的净用量C.土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于非实体材料D.现场统计法主要适用于确定材料损耗量【答案】A124、在FIDIC合同条件下，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件不包括()。A.该部分工程是合同中规定的“固定费率项目”B.该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%C.该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%D.由于工程量变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%【答案】A125、(2020年真题)某新建项目建设期为2年，分年度均衡贷款，2年分别贷款2000万元和3000万元，贷款年利率为10%,建设期内只计息不支付，则建设期贷款利息为()万元。A.455C.720D.830【答案】B126、用1:1水泥砂浆贴150mm×150mm×5mm瓷砖墙面，结合层厚度为10mm,假设瓷砖损耗率为1.5%,砂浆损耗率为1%,则100m2瓷砖墙面中瓷砖和砂浆的消耗量(灰缝宽为2mm)分别为()。A.4444块、1.00m3B.4394块、1.02m3C.4386块、1.05m3D.4387块、2.00m3【答案】B127、在设计概算的三级概算中，单项工程综合概算通常采用()形式进行编制。A.建筑材料表B.单位工程概算汇总表C.综合概算表D.总概算表【答案】C128、由发包人组织，会同监理人、设计单位、承包人、使用单位参加工程验收，验收合格后发包人可投入使用的工程验收是指()。A.分段验收B.中间验收C.交工验收D.竣工验收【答案】C129、有关投标有效期的规定，下列表述中正确的是()。A.投标有效期从投标截止时间起开始计算，至双方签订合同时结束B.一般项目投标有效期为60天C.投标保证金的有效期应当投标有效期保持一致D.投标有效期的长短需考虑组织清标小组进行清标的时间【答案】C130、下列费用中，计算基数互不相同的是()A.国际运费和银行财务费B.外贸手续费和运输保险费C.关税和消费税D.消费税和进口环节增值税【答案】C131、(2017年真题)关于施工合同工程价款的期中支付，下列说法中正确的是()。A.期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60%B.期中进度款的支付比例，一般不高于期中价款总额的80%C.综合单价发生调整的项目，其增减费在竣工结算时一并结算D.发承包双方如对部分计量结果存在争议，等待争议解决后再支付全部进度款【答案】A132、关于增值税，下列说法错误的是()。A.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额B.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税C.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税D.税前造价在一般计税法和简易计税法中均为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和【答案】A133、在工程计价与控制中，作为工程结算的依据是()。A.预算定额B.概算定额C.概算指标D.投资估算指标【答案】A134、(2021年真题)编制工程量清单时，下列费用属于总承包服务费考虑范围的是()。A.总包人对专业工程的投标费B.承包人自行采购工程设备的保护费C.总包人施工现场的管理费D.竣工决算文件的编制费【答案】C135、根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指()。A.为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.在建设期内预计或实际支出的建设费用【答案】D136、()用来反映建设项目的全部资金来源和资金占用情况，是考核和分析投资效果的依据。A.基本建设项目竣工财务决算表B.基本建设项目概况表C.基本建设项目交付使用资产明细表D.基本建设项目交付使用资产总表【答案】A137、土地使用权出让合同约定的使用年限届满，土地使用者需要继续使用土地的，应当至迟于届满前()申请续期。A.6个月B.1年C.2年D.3年【答案】B138、下列对工程结算价款纠纷处理的是()。A.阴阳合同的结算依据，应当以双方签订的合同价款作为结算工程价款的根据B.承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不能作为结算工程款的依据C.工程造价鉴定结论确定的工程款计价方法与合同约定的工程款计价方法和计价标准不一致的，应以鉴定结论为准D.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的，不予支持【答案】D139、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于()。A.施工本身造成的停工时间B.不可避免的中断工作时间C.不可避免的无负荷工作时间D.多余工作时间【答案】B140、(2017年真题)下列竣工财务决算说明书的内容，一般在项目概况部分予以说明的是()。A.项目资金计划及到位情况B.项目进度、质量情况C.项目建设资金使用与结余情况D.主要技术经济指标的分析、计算情况【答案】B141、在国产非标准设备原价的计算过程中，可以作为包装费的计算基数的是()。A.外购配套件费B.增值税C.利润D.非标准设备设计费【答案】A142、关于预付款担保的说法，正确的是()。A.预付款担保的形式必须为银行保函B.预付款担保的担保金额必须高于预付款C.在预付款的扣回进程中担保金额保持不变D.预付款保函在预付款扣回之前必须保持有效【答案】D143、招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同的时间规定是()。A.在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30天内B.在投标有效期内并在自中标通知书收到之日起30天内C.在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起15天内D.在投标有效期内并在自中标通知书收到之日起15天内【答案】A144、(2014年真题)施工合同履行期间，关于计日工费用的处理，下列说法中正确的是()。A.已标价工程量清单中无某项计日工单价时，应按工程变更有关规定商定计日工单价B.承包人通知发包人以计日工方式实施的零星工作，双方应按计日工方式予以结算C.现场签证的计日工数量与招标工程量清单中所列不同时，应按工程变更有关规定进行价款调整D.施工各期间发生的计日工费用应在竣工结算时一并支付【答案】A145、关于设计概算的作用，下列说法正确的是()。A.设计概算是确定建设规模的依据B.设计概算是编制固定资产投资计划的依据C.政府投资项目设计概算经批准后，不得进行调整D.设计概算不应作为签订贷款合同的依据【答案】B146、发生下列工程事项时，发包人应予计量的是()。A.清单内但是质检资料不全B.合同外工程量C.监理再次检验质量合格的挖土方工程D.恶劣气候导致的临时措施加固【答案】C147、施工合同履行期间出现现场签证事件时，现场签证应由()提出。A.发包人B.监理人C.设计人D.承包人【答案】D148、关于招标控制价的编制，说法正确的是()。A.建设工程的招标控制价反映的是单项工程费用B.对计日工中的人工单价和施工机械台班单价应按工程造价信息中发布的单价计算C.暂估价中的材料单价，应参考市场价格估算D.规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算【答案】D149、(2014年真题)在工程量清单中，最能体现分部分项工程项目自身价值的本质的是()。A.项目特征B.项目编码C.项目名称D.项目计量单位【答案】A150、社会投资项目采用预留保证金方式的，发承包双方可以约定将保证金交由()托管。A.金融机构B.发包方C.财政部D.监理方【答案】A151、确定最高投标限价中的计日工时，下列表述中正确的是()。A.材料应按工程造价管理机构发布的工程造价信息中的材料单价计算B.材料应按工程造价管理机构发布的工程造价信息中的材料单价计算，并考虑管理费和利润C.材料应按市场调查确定的单价计算D.材料应按市场调查确定的单价计算，并考虑管理费和利润【答案】A152、最高投标限价的编制中，综合单价的组价包括如下工作：(1)确定组价子目的人材机单价；(2)确定清单计量单位子项目名称；(3)将合价除以清单项目的工程量；(4)计算组价子目合价。正确的组价顺序是()。A.(1)(4)(2)(3)B.(2)(1)(4)(3)C.(2)(1)(3)(4)D.(1)(3)(2)(4)【答案】B153、下列关于设计概算作用的描述，错误的是()。A.政府投资项目的设计概算一经批准，将作为控制建设项目投资的最高限额B.设计概算是签订建设工程合同和贷款合同的依据C.设计概算是项目竣工决算审核的重要依据D.设计概算是编制投标报价的依据【答案】C154、下列定额中，项目划分最细的计价定额是()。A.材料消耗定额B.劳动定额C.预算定额D.概算定额【答案】C155、根据FIDIC《施工合同条件》(1999年版)通用条款，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的必要条件是()。A.实际分项工程量变化大于15%B.该分项工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%C.工程量的变更直接导致了该部分工程每单位工程费用的变动超过了2%D.该部分工程量变更导致直接费受到损失【答案】B156、招标控制价是指根据国家或省级建设行政主管部门颁发的有关计价依据和办法，依据拟定的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况发布的招标工程的()。A.最高投标限价B.最低投标限价C.平均投标限价D.中标价【答案】A157、某大型施工机械需配机上司机、机上操作人员各1名，若年制度工作日为250天，年工作台班为200台班，人工日工资单价均为100元/工日，则该施工机械的台班人工费为()元。A.100B.125C.200D.250【答案】D158、下列关于合同解除的价款结算与支付，说法正确的是()。A.因不可抗力解除合同，当发包人应扣除的金额超过了应支付的金额，则承包人应在合同解除后的28天内将其差额退还给发包人B.因承包人违约解除合同的，发包人应暂停向承包人支付任何价款C.发承包双方不能就解除合同后的结算达成一致的，按照索赔的解决方式处理D.因发包人违约解除合同，发包人应提出支付给承包人造成的损失费用【答案】B159、当初步设计深度不够，设备清单不完备仅有成套设备重量时，编制单位工程概算宜采用()。A.扩大单价法B.概算指标法C.类似工程预算法D.综合单价法【答案】A160、关于国际竞争性招投标项目开标的做法正确的是()。A.不允许投标人或其代表出席开标会议B.不应拒绝开启未附投标保证金的标书C.应全部读出标书的全部内容D.开标时不允许记录和录音【答案】B161、根据《标准施工招标文件》,关于缺陷责任期内缺陷()。A.发包人发现已接收使用的工程存在新的缺陷的，发包人应负责B.发包人在使用过程中，发现已修复的缺陷部位又遭掼坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止C.经查验缺陷属承包人原因造成的，应由承包人承担修复费验费用D.经查验缺陷属发包人原因造成的，应由发包人承担修复费用，但不支付承包人相应的合理利润【答案】B162、为合理划分发承包双方的合同风险，对于招标工程，在施工合同中约定的基准日期一般为()。A.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第28天B.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第42天C.施工合同签订前第28天D.施工合同签订前第42天【答案】A163、(2019年真题)关于合同款纠纷的处理，人民法院应予支持的是()。A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】A164、按照单位生产能力估算法法，如将设计中的综合调整系数提高了四倍，生产能力扩大到三倍，投资额将增加()。A.300%B.400%C.1100%D.1400%【答案】D165、(2021年真题)关于国际竞争性招标项目的开标，下列做法正确的是()。A.不允许投标人或其代表出席开标会议B.不应拒绝开启未附投标保证金的标书C.应全部读出标书的全部内容D.开标时不允许记录和录音【答案】B166、下列措施项目中，作为安装工程和市政工程所共有的非通用性项目是()。A.组装平台B.已完工程及设备保护C.垂直运输机械D.现场施工围栏【答案】D167、关于招标控制价的说法，下列正确的是()。A.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，招标人应编制招标控制价，并应当拒绝低于最低投标限价的报价B.招标控制价应由招标人委托具有相应资质的工程造价咨询人编制C.工程造价管理机构应当在受理招标控制价投诉的10天内完成复查，特殊情况可适当延长D.建设工程的招标控制价反映的是单项工程费用【答案】C168、关于联合体投标的说法，正确的是()。A.联合体投标是指投标人相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价的投标B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级C.通过资格预审的联合体，各方组成结构、职责及财务能力等条件不得改变D.联合体中牵头人提交的投标保证金对其他成员不具有约束力【答案】C169、发承包人进行最终结清活动的时间通常是()。A.接收证书颁发后B.竣工验收合格后C.合同约定的缺陷责任期终止后D.试运行结束后【答案】C170、在测定定额所采用的方法中，测时法用于测定()。A.循环组成部分的工作时间B.准备与结束时间C.工人休息时间D.非循环工作时间【答案】A171、调解是解决工程合同价款纠纷一种途径，下列关于调解的说法中正确的是()。A.承包人对调解书有异议时，可以停止施工B.发承包双方签字认可的调解书不能作为合同的补充文件C.发承包双方可在合同履行期间协议调换或终止合同约定的调解人D.调解人的任期在竣工结算经发承包双方确认时终止【答案】C172、关于招标工程量清单编制总说明的内容，下列说法中正确的是()。A.建设规模是指工程投资总额B.工程特征是指结构类型及主要施工方案C.环境保护要求包括避免材料运输影响周边环境的防护要求D.施工现场实际情况是指自然地理条件173、某地拟建一幢建筑面积为2500m2办公楼。已知建筑面积为2700m2的类似工程预算成本为216万元，其人、材、机、企业管理费占预算成本的比重分别为20%、50%、10%、20%。拟建工程和类似工程地区的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费之间的差异系数分别是1.1、1.2、1.25、1.15,综合费率为4%,则利用类似工程预算法编制该拟建工程概算造价为()万元。A.245.44B.244.4C.287.4D.302.8【答案】B174、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),关于承发包双方施工阶段风险分摊原则的表述正确的是()。A.各类原因所致人工费变化的风险由承包人承担B.10%以内的材料、工程设备价格风险由承包人承担C.10%以内的施工机具使用费风险由承包人承担D.5%以内的人工费风险由承包人承担【答案】C175、下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是()。A.施工单位参加试运转人员的工资B.单台设备的单机试运转费C.试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用D.试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用【答案】A176、在施工机械工作时间中，工人没有及时供料而使机器空转的时间属于()。A.不可避免的中断时间B.多余工作时间C.低负荷下的工作时间D.非施工本身造成的停工时间【答案】B177、(2017年真题)国际竞争性招标投标过程中，只对标书的报价和其他因素进行评比，不对投标人资格进行评审的工作是()。A.清标B.审标C.评标D.定标【答案】C178、在投标报价的前期工作中，下列各项内容中属于施工条件调查的是()。A.地质情况B.商品混凝土的供应能力和价格C.现场附近的生活设施D.市政、消防供水管道管径、压力、位置【答案】D179、用1:1水泥砂浆贴150mm×150mm×5mm的瓷砖墙面，结合层厚度为10mm,灰缝宽为2mm。100m²瓷砖墙面中瓷砖的净用量为4328块，瓷砖的损耗率为1.5%,砂浆的损耗率为2%。则每100m瓷砖面墙中的砂浆消耗量为()m3。A.1.0259B.1.0263C.1.0334D.1.0338【答案】C180、(2021年真题)下列因工程变更引起的价款调整，需考虑承包人报价浮动率的是()。A.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的桩基增量工程B.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的脚手架增量工程C.已标价工程量清单中没有类似于变更工程项目的桩基增量工程D.已标价工程量清单中有类似于变更工程项目的脚手架增量工程【答案】C181、BIM模型中所有数据只需要一次性采集或输入，就可以在整个建筑物的全生命周期中实现信息的共享、交换与流动，使BIM模型能够自动演化，避免了信息不一致的错误，这属于BIM的()特点。A.可视化B.协调性C.模拟性D.互用性【答案】D182、根据我国现行规定，关于预备费的说法中，正确的是()。A.基本预备费以工程费用为计算基数B.实行工程保险的工程项目，基本预备费应适当降低C.价差预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为计算基数D.价差预备费不包括利率、汇率调整增加的费用【答案】B183、在下列各项中，应计入新增固定资产价值的是()。A.尚未全部建成的附属辅助工程B.尚未交付使用的非生产性项目C.购置达到固定资产标准不需安装的设备、工器具D.未达到固定资产标准的设备、工器具的购置费用【答案】C184、根据FIDIC施工合同条件，对于装运后付款的工程材料和设备款预支，付款条件是()。A.已在生产地所在国内办理报关出口手续B.已运至工程所在国，并正在运往现场途中C.已在工程所在国办理报关进口手续D.已在生产地所在国装船，并运往工程所在国途中【答案】B185、对于投标文件存在的下列偏差，评标委员会应书面要求投标人在评标结束前予以补正的情形是()。A.未按招标文件规定的格式填写，内容不全的B.所提供的投标担保有瑕疵的C.投标人名称与资格预审时不一致的D.实质上响应招标文件要求但个别地方存在漏项的细微偏差【答案】D186、(2021年真题)生产性建设项目工程费用为15000万元，设备费用为5000万元，工程建设其他费为3000万元，预备费为1000万元，建设期利息为1000万元，铺底流动资金为500万元，则该项目的工程造价为()万元。A.19000B.20000C.25000D.20500【答案】B187、对于不实行招标的建设工程，因法律法规政策变化引起合同价款调整的，调价基准日期一般为()。A.施工合同签订前的第28天B.提交投标文件的截止时间前的第28天C.施工合同签订前的第56天D.提交投标文件截止时间前的第56天【答案】A188、对共同费用进行分摊时，土地征用费按照()比例分摊。A.工程费用B.建筑工程造价C.建筑安装工程费用D.工程费用+基本预备费【答案】B189、对进口设备计算进口环节增值税是作为计税基数的组成计税价格的是()。A.到岸价+消费税B.到岸价+关税C.关税完税+消费税D.关税完税+关税+消费税【答案】D190、某项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为500万元，并约定合同价的60%为可调部分。可调部分中，人工占40%,材料占40%,其余占20%。结算时，人工费价格指数增长了10%,材料费增长了15%,其他未发生变化。则该项工程项目应结算的工程价款为()万元。A.520B.530C.540D.550【答案】B191、(2013年真题)关于国际工程招标，下列说法中正确的是()。A.投交标书的方式须加以限制，如规定必须寄交某邮政信箱以免延误B.开标时若标书未附投标保证金则拒绝开启C.开标时允许投标人提问但不允许录音D.采用“两个信封制度”的，技术上不符合要求的标书则第二个信封不再开启【答案】D192、关于施工合同履行期间的期中支付，下面说法中正确的是()。A.双方对工程计量结果的争议，不影响发包人对已完工工程的期中支付B.对已签发支付证书中的计算错误，发包人不得再予修正C.进度款制度申请中应包括累计已完成的合同价款D.本周期实际支付的合同额为本期完成的合同价款合计【答案】C193、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用的表述中不正确的是()。A.人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人的各项费用B.材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组成C.材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费D.施工机具使用费包含仪器仪表使用费【答案】B194、采用成本计算估价法计算非标准设备原价时，下列表述中正确的是()。A.专用工具费=(材料费+加工费)×专用工具费率B.加工费=设备总重量×(1+加工损耗系数)×设备每吨加工费C.包装费的计算基数中不应包含废品损失费D.利润的计算基数中不应包含外购配套件费【答案】D195、下列不属于影响民用住宅建筑设计中影响工程造价的主要因素的是()。A.建筑物平面形状和周长系数B.住宅的层高和净高C.建筑物的体积与面积D.住宅建筑结构的选择【答案】C196、(2018年真题)工程总承包投标人进行标高金报价决策时，首先要进行的工作是()。A.对风险进行评估B.价值增值分析C.选择合理的风险费率D.进行成本分析【答案】B197、关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法正确的是()。A.企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价B.如果专有技术是自创的，一般应作为无形资产入账C.自创专有技术在自创中发生的费用按当期费用处理D.行政划拨的土地使用权作为无形资产核算【答案】C198、根据《建设项目工程总承包合同示范文本》(GF-2011-0216),下列关于变更程序的说法中正确的是()。A.发包人要求的变更，应事先以书面或口头形式通知承包人B.承包人接到发包人变更通知后，有义务在规定时间内向发包人提交书面建议报告C.承包人有义务接受发包人要求的变更，无须通过建议报告表达不支持的观点D.承包人在提交变更建议报告后，在等待发包人回复的时间内，可停止相关工作【答案】B199、某项目发承包双方，根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201的规定签订承包合同，双方约定承包人承担的材料价格风险系数为5%。则下列有关物价变化的表述，正确的是()。A.某材料基准单价为2000元/t,投标报价为2100元/t,合同履行期间，材料单价为2200元/t时，单价应予调整B.某材料基准单价为2000元/t,投标报价为1800元/t,合同履行期间，材料单价为2050元/t时，单价应予调整C.某材料基准单价为2000元/t,投标报价为2100元/t,合同履行期间，材料单价为1900元/t时，单价应予调整D.某材料基准单价为2000元/t,投标报价为1800元/t,合同履行期间，材料单价为1700元/t时，单价应予调整【答案】D200、已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费和辅助材料费共20万元，专用工具费率5%,废品损失费率5%,外购配套件费5万元，包装费2万元，利润费率10%,税金费率17%,非标准设备设计费为1万元。则该设备的税金为()万元。A.5.52C.5.64D.5.18【答案】B201、招标工程量清单计量与计价过程中，分部分项工程项目清单必须载明的要件是()A.项目编码、项目名称、项目特征、计量方法和工程量B.项目编码、项目名称、项目特征、计量方法和工程单价C.项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程单价D.项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量【答案】D202、在编制措施项目清单时，关于钢筋混凝土模板及支架费项目，应在清单中列明()。A.项目编码B.计算基础C.取费费率D.工作内容【答案】A203、根据已知的同类建设项目主要生产工艺设备占整个建设项目的投资比例，先逐项估算出拟建项目主要生产工艺设备投资，再按比例估算拟建项目的静态投资，这种估算方法称()。A.设备系数法B.主体专业系数法C.朗格系数法D.比例估算法【答案】D204、在应予计量的措施项目中，垂直运输费通常可采用的计算方法包括()。A.按照建筑面积以“m2”计算B.按照垂直投影面积以“m2”计算C.按照施工工期日历天数以“昼夜”计算D.按照垂直运输距离以“m”计算【答案】A205、建设工程没有交付的，合同没有约定付款时间，拖欠工程款利息的起算日起为()。A.提交竣工结算文件之日B.确认竣工结算文件之日C.竣工验收合格之日D.工程实际交付之日【答案】A206、下列各项中不属于设计总概算文件的是()。A.分年度总投资表B.主要建筑安装材料汇总表C.编制说明D.各单项工程综合概算书【答案】A207、根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目直接建设成本的是()。A.生产前费用B.临时设备费C.运费和保险费D.未明确项目的准备金【答案】B208、小规模纳税人提供应税服务适用()计税。A.简易计税方法B.简单计税方法C.一般计税方法D.复杂计税方法【答案】A209、关于工程总承包合同价款调整的相关说法正确的是()A.变更的提出包括发包人指示变更和承包人合理化建议两种形式B.变更引起的工期调整的，按实际工期增减天数调整C.因发包人原因造成暂估价合同订立延迟的，发包人只需承担费用和工期，不承担相应的利润D.计日工由承包人汇总后，在最终结算是一并计列。【答案】A210、(2017年真题)关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确的是()。A.投标人情况、发包人对工程管理要求对其内容会有直接影响B.暂列金额可以只列总额，但不同专业预留的暂列金额应分别列项C.专业工程暂估价应包括利润、规费和税金D.计日工的暂定数量可以由投标人填写【答案】B211、(2019年真题)某项目根据《建设项目投资估算编审规程》(CECE/GC1-2015),采用概算法编制的估算中，工程费用为8000万元，工程建设其他费用为800万元，基本预备费为880万元，价差预备费为120万元，建设期利息为200万元，流动资金为100万元，则该项目建设投资估算为()万元。(2020年考建设投资的组成文字题)A.9680B.9800C.10000D.10100【答案】B212、乙级工程招标代理机构所能承担的工程招标代理业务限额是，工程总投资()万元人民币以下。A.3000B.5000C.6000D.10000【答案】D213、国际贸易的双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点。该种交易价格被称为()。A.离岸价B.运费在内价C.到岸价D.抵岸价【答案】A214、下列选项中，不属于企业管理费中的办公费的是()A.办公用的文具费用B.现场临时宿舍取暖费用C.上下班交通补贴费用D.办公软件费用【答案】C215、《标准设计施工总承包招标文件》中提供的(A)(B)条款较多，其中暂估价的(B)条款适用于()的约定。A.合同价格中不包括暂估价B.签约合同价中包括暂估价C.签约合同价中不包括暂估价D.合同价格中包括暂估价【答案】B216、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是 ()。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.如发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】B217、工程定额计价方法与工程量清单计价方法的相同之处在于()的一致性。A.工程量计算规则B.项目划分单元C.单