2025建筑工程合同书合同范本

2025建筑工程合同书合同范本合同编号：签订地点：签订日期：发包人（甲方）：名称：地址：法定代表人：联络方式：统一社会信用代码：承包人（乙方）：名称：地址：法定代表人：联络方式：统一社会信用代码：鉴于甲方需要进行工程的施工建设，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程规模：（包括但不限于工程内容、建筑总面积、结构形式等）1.4发包方式：（如公开招标、邀请招标、直接发包等）1.5承包范围：（详细列明承包范围，包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等）第二条合同工期2.1开工日期：2.2竣工日期：2.3合同工期总日历天数：天2.4工期顺延情形：因不可抗力、设计变更、甲方原因或其他非乙方原因导致的停工，工期相应顺延。第三条质量标准3.1工程质量要求：符合国家及地方相关质量标准，达到（如优良工程、合格工程等）3.2验收依据：以国家及地方相关规范、标准为依据，包括但不限于《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB/T50300）等。3.3质量保修：工程竣工后，乙方应按国家有关规定承担质量保修责任，保修期为年，具体详见《工程质量保修书》。第四条合同价款与支付4.1合同总价：人民币元（大写：元整）4.2付款方式：4.2.1合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款；4.2.2工程进度达到时，甲方支付合同总价的%；4.2.3工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%；4.2.4余款作为质保金，在质保期满后无质量问题一次性付清。4.3发票要求：乙方应提供正规增值税专用发票，税率%。第五条双方权利与义务5.1甲方权利与义务：5.1.1负责提供施工场地及相关资料，办理开工前的审批手续；5.1.2按时支付工程款，不得拖延或拒绝支付；5.1.3负责设计变更的确认及签证工作；5.1.4有权对乙方施工过程进行监督，提出改进建议。5.2乙方权利与义务：5.2.1按合同约定工期、质量标准完成施工任务；5.2.2严格遵守施工规范，确保施工安全，防止事故发生；5.2.3负责已完工程的保护工作，直至工程验收完毕；5.2.4有权要求甲方按合同约定支付工程款。第六条工程变更6.1变更申请：乙方提出的变更需经甲方书面确认后方可实施，否则视为无效。6.2变更费用：因变更产生的费用由双方协商确定，并签订补充协议。6.3工期调整：因变更导致的工期延误，双方协商确定新的工期。第七条违约责任7.1甲方违约责任：7.1.1未按合同约定支付工程款，每逾期一日，按逾期金额的%支付违约金；7.1.2因甲方原因导致工程停工，应承担乙方产生的合理损失。7.2乙方违约责任：7.2.1未按合同工期完成施工任务，每逾期一日，按合同总价的%支付违约金；7.2.2工程质量不符合要求，经整改仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿造成的损失。第八条争议解决8.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向人民法院提起诉讼。8.2本合同的履行过程中，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第九条其他条款9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2本合同一式份，甲乙双方各执份，其余用于备案等合法用途。9.3未尽事宜，双方可另行协商解决。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：