2025年临时围墙建设协议书

2025年临时围墙建设协议书甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行临时围墙建设事宜，达成如下协议：一、协议1.1甲方为满足项目开发需求，拟于项目用地内构建临时围墙，旨在保障施工现场安全并提升美观度。1.2乙方具备相应的资质和能力，同意承担甲方委托的临时围墙建设任务。二、协议内容2.1工程名称：____年临时围墙建设2.2工程地点：甲方项目用地范围内2.3工程范围涵盖但不限于：（1）围墙设计及施工图纸的编制；（2）围墙材料的采购、运输及保管；（3）围墙的施工、验收及保修；（4）围墙周边环境的清理及绿化。2.4工程期限：本协议签订之日起至____年____月____日止。2.5工程质量标准：按照国家相关法律法规及行业标准执行。2.6工程造价：本协议暂定造价为人民币【____】元（大写：【____】元整），最终造价依据实际发生额确定，双方将依据下述方式结算：甲方需按月向乙方支付工程进度款，乙方则须按月提交工程进度报表。（2）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款；（3）乙方开具正规发票，甲方凭发票进行支付。三、双方权利与义务3.1甲方权利与义务：（1）甲方有权对乙方施工过程中的工程质量、进度、安全等方面进行监督、检查；甲方需严格按照约定时间支付乙方工程进度款。（3）甲方应协助乙方办理相关手续，包括但不限于施工许可、安全生产许可等；（4）甲方应保障乙方施工期间的用水、用电等需求。3.2乙方权利与义务：（1）乙方应按照甲方要求及行业标准完成围墙建设任务；（2）乙方应保证施工过程中的安全、环保，不得违反国家法律法规；乙方须在约定时间内向甲方提交工程进度报表。乙方需负责围墙施工期间的售后服务工作，具体包括但不限于保修期内的质量问题处理及绿化维护等。四、违约责任4.1任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金。违约金的计算应依据双方所签署的协议之约定，若合同中未明确约定违约金的计算方法，则违约金一般不得超过因违约所造成的实际损失的30%。4.2如因乙方原因导致工程质量不符合标准，乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此造成的损失。根据《合同法解释》第3条，若修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持。若建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。4.3依据《民法典》及建设工程合同范本，若甲方未在双方计量确认后14天内支付约定的工程进度款，乙方有权向甲方发出要求付款的通知。若甲方在收到通知后仍未能按要求支付，乙方可以要求延期支付或协商签订延期付款协议。若双方未达成延期付款协议，导致工程无法继续进行，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担相应的违约责任。五、争议解决5.1在履行本协议过程中，若双方发生争议，应首先尝试通过友好协商来解决。若协商无法达成一致，根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，双方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本协议一式两份，甲、乙双方各持一份。6.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。6.3本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：____乙方（盖章）：____代表（签名）：____代表（签名）：____签订日期：【年】年【月】月【日】日一、围墙设计及施工图纸的编制1.1乙方应根据甲方项目用地的实际情况，按照相关法律法规及行业标准，编制围墙设计及施工图纸。1.2设计图纸应包括以下内容：（1）围墙平面布置图；（2）围墙立面图；（3）围墙剖面图；（4）围墙施工详图。1.3施工图纸应包括以下内容：（1）围墙施工工艺流程；（2）围墙材料清单；（3）围墙施工质量标准；（4）围墙施工安全措施。二、围墙材料的采购、运输及保管2.1乙方需依据设计图纸及施工规范，采购达标国家标准的围墙材料。2.2乙方负责围墙材料的运输至现场，并妥善保管。2.3乙方需对围墙材料进行质量检验，确保其符合施工标准。三、围墙的施工、验收及保修3.1乙方应按照施工图纸及质量标准，进行围墙的施工。3.2甲方有权监督、检查乙方施工中的工程质量、进度及安全。3.3围墙完工后，乙方提交验收申请，甲方应在【____】日内组织验收。3.4验收合格后，甲方应支付乙方剩余工程款。乙方应提供正规发票。3.5乙方负责围墙保修期的售后服务，含质量问题处理及绿化维护等。四、围墙周边环境的清理及绿化4.1乙方应在围墙施工完成后，对施工现场进行清理，确保环境卫生。4.2乙方应按照甲方要求，对围墙周边进行绿化，提高项目用地的整体环境。五、工程造价及支付方式5.1本协议暂定工程造价为人民币【____】元（大写：【____】元整）。具体工程造价以实际发生为准，双方按照以下方式结算：（1）甲方按月支付乙方工程进度款，乙方按月提供相应的工程进度报表；（2）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款；（3）乙方需开具正规发票，甲方则凭此发票进行款项支付。六、双方权利与义务6.1甲方权利与义务：（1）甲方有权对乙方施工过程中的工程质量、进度、安全等方面进行监督、检查；（2）甲方应按约定时间向乙方支付工程进度款；（3）甲方应协助乙方办理相关手续，包括但不限于施工许可、安全生产许可等；（4）甲方应确保乙方在施工期间有足够的用水、用电等必要资源。6.2乙方权利与义务：（1）乙方应按照甲方要求及行业标准完成围墙建设任务；（2）乙方应严格遵守国家法律法规，确保施工过程中的安全和环保；（3）乙方应按约定时间向甲方提供工程进度报表；（4）乙方需负责围墙施工期间的售后服务，涵盖保修期内的质量问题处理及绿化维护等事项。七、违约责任7.1任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，违约金为本协议总金额的【____】%。7.2若因乙方原因导致工程质量不符合标准，乙方应承担修复费用，并根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十二条，赔偿甲方因此造成的损失，包括但不限于投资、建材价款、劳务费、设备租赁费、贷款利息、对第三人赔偿金等。7.3如甲方未按约定时间支付工程进度款，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担相应的违约责任。八、争议解决8.1双方在执行本协议期间如遇争议，应首先尝试通过友好协商的方式解决；若协商未果，则任一方均有权向具有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本协议一式两份，