玻璃幕墙承包合同范本7篇

玻璃幕墙承包合同范本7篇篇1发包方：XXX，身份证号：XXXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。承包方：XXX，身份证号：XXXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，结合工程实际情况，就玻璃幕墙承包事宜，经协商一致，签订本合同，以便共同遵守。一、工程概况1.工程名称：XXX玻璃幕墙工程2.工程地点：XXXX3.承包范围：本工程玻璃幕墙的深化设计、制作与安装（含检测）。二、合同工期1.承包方应按发包方要求的工期完成玻璃幕墙的制作与安装工作。2.开工日期：XXXX年XX月XX日；竣工日期：XXXX年XX月XX日。三、合同价款及支付方式1.本工程玻璃幕墙的制作与安装采用包干方式，单价为XX元/平方米，总价为XX元。该费用已包含材料费、人工费、机械费、管理费、保险费及税金等所有费用。2.支付方式：合同签订后，发包方支付XX元作为预付款；玻璃幕墙安装完成后，发包方支付XX元；剩余XX元作为质保金，在保修期满后支付。四、保修条款1.保修期自工程竣工之日起算，保修期为XX年。在保修期内，承包方应对玻璃幕墙的质量负责，如出现质量问题，承包方应及时维修或更换。2.保修期满前，承包方应定期对玻璃幕墙进行检查和维护，确保幕墙的正常使用。3.保修期满后，发包方应将质保金退还给承包方。五、违约责任1.若发包方未按合同约定支付款项或提供必要支持，承包方有权停止施工，直至问题得到解决。由此造成的损失由发包方承担。2.若承包方在施工过程中出现质量问题或延误工期，承包方应承担相应的违约责任。若质量问题严重影响工程安全使用，承包方应负责拆除并重新安装。六、争议解决1.本合同的解释权归发包方和承包方共同所有。双方应本着友好合作的原则解决施工过程中的问题。如协商不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中不涉及争议的其他条款。七、其他条款1.双方应严格遵守合同规定，确保工程的顺利进行。如有违约行为，违约方应承担相应的法律责任。2.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式XX份，发包方和承包方各执XX份。发包方（签字/盖章）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日承包方（签字/盖章）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日篇2发包方：_________（以下简称甲方）承包方：_________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就玻璃幕墙承包给乙方施工，经协商一致，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________玻璃幕墙工程。2.工程地点：_________。3.承包范围：_________玻璃幕墙的制作与安装。4.承包方式：_________。二、工程期限1.乙方必须严格按照甲方要求的工期完成玻璃幕墙的制作与安装任务。2.如有特殊情况，乙方应及时向甲方说明，并协商解决方案。三、质量与验收1.乙方应确保玻璃幕墙的制作与安装质量符合相关标准和要求。2.甲方有权对玻璃幕墙的制作与安装过程进行监督与检查。3.玻璃幕墙制作与安装完成后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后尽快组织验收。四、价款与支付1.玻璃幕墙的制作与安装价款为人民币_________元整（¥_________）。该价款已包括在承包范围内，乙方不得再向甲方要求支付额外费用。2.甲方应在签订合同后向乙方支付预付款人民币_________元整（¥_________）。预付款从合同总价款中扣除。3.玻璃幕墙制作与安装完成后，甲方应在验收合格后向乙方支付剩余款项人民币_________元整（¥_________）。剩余款项应扣除预付款和已支付的费用后支付。五、违约责任1.乙方如未能按照合同约定的工期完成玻璃幕墙的制作与安装任务，应承担违约责任。甲方有权要求乙方承担相应的违约责任并赔偿因此造成的损失。2.乙方如未能确保玻璃幕墙的制作与安装质量符合相关标准和要求，应承担违约责任。甲方有权要求乙方承担相应的违约责任并赔偿因此造成的损失。3.甲方如未能按照合同约定的时间向乙方支付款项，应承担违约责任。乙方有权要求甲方承担相应的违约责任并赔偿因此造成的损失。六、其他约定事项1.双方应本着友好协商的原则解决合同履行过程中的一切争议。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。发包方（甲方）：_________（签字或盖章）承包方（乙方）：_________（签字或盖章）签订日期：_________年_________月_________日篇3发包方：XXX，身份证号：XXXX，联系方式：XXXX，地址：XXXX。承包方：XXX，身份证号：XXXX，联系方式：XXXX，地址：XXXX。根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，结合工程实际情况，就玻璃幕墙承包事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。一、工程概况1.工程名称：XXXX玻璃幕墙工程2.工程地点：XXXX3.承包范围：XXXX玻璃幕墙制作与安装4.承包方式：包工包料二、工程期限1.本工程自XXXX年XX月XX日开始施工，至XXXX年XX月XX日结束施工，工期XX天。2.如遇下列情况，工期可相应顺延：（1）因不可抗力（如台风、暴雨等）导致停工；（2）因设计变更或业主原因造成停工；（3）因材料供应不足或供应时间延迟导致停工。三、工程质量及验收1.工程质量应达到国家相关标准，满足设计要求和规范；2.工程完工后，承包方应组织人员进行自检，并书面通知发包方进行验收；3.发包方应在接到验收通知后XX个工作日内进行验收，并提出书面验收意见；4.如验收不合格，承包方应根据发包方的书面意见进行整改或重做。四、工程价款及支付方式1.本工程总造价为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）；2.支付方式：分期付款。工程完工并验收合格后，发包方应向承包方支付全部工程款项。五、违约责任1.如发包方未按时支付工程款项或提出无理要求，应承担违约责任，支付违约金并赔偿承包方的实际损失；2.如承包方未按时完成工程或施工质量不合格，应承担违约责任，支付违约金并赔偿发包方的实际损失。六、争议解决方式如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向发包方所在地法院提起诉讼。七、合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效；2.合同生效后，双方应认真履行各自义务，不得擅自变更或终止合同；如需变更或终止合同，应协商一致并签订书面协议。八、其他事项1.承包方应严格遵守施工现场的安全、卫生等规定，确保施工顺利进行；2.发包方应提供必要的施工条件和资料，协助承包方做好施工前的准备工作；3.双方应妥善保管好施工过程中的相关资料和成果，以便日后查阅和追溯。发包方（签字/盖章）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日承包方（签字/盖章）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日篇4发包方：_________（以下简称甲方）承包方：_________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就玻璃幕墙承包给乙方施工，经协商一致，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________玻璃幕墙工程。2.工程地点：_________。3.承包范围：_________。4.承包方式：_________。5.工程内容：_________。二、合同工期1.乙方应按计划工期组织施工，确保工期目标的实现。2.乙方制定的施工进度计划必须经甲方同意，并报监理（业主）备案。3.乙方必须根据施工进度计划做好劳动力、材料、机械等供应工作，确保施工顺利进行。4.如因甲方原因或其他不可预见因素影响施工，乙方必须及时将情况报告甲方，以便甲方根据实际情况作出调整。5.乙方必须确保施工场地的整洁、文明施工。6.乙方必须确保安全施工，并承担因自身安全措施不当造成的事故责任和费用。7.乙方必须严格执行国家有关安全施工的规范、标准，履行施工过程中的安全职责。8.合同工期：_________天。三、质量与检验标准1.工程质量必须达到合格标准。2.乙方必须严格执行国家有关工程质量的规定和标准，履行施工过程中的质量职责。3.甲方随时对工程质量进行检查，发现质量问题及时提出整改要求。乙方必须无条件执行甲方的整改要求。4.工程质量不符合设计要求的，甲方一经发现，可要求乙方停工并返工；如工期延误，责任由乙方承担。5.工程质量不合格的，甲方可要求乙方停工并返工；如工期延误，责任由乙方承担。6.甲方在检查过程中提出的质量问题或整改要求，乙方必须在规定的时间内完成；如因乙方原因造成工期延误，责任由乙方承担。7.甲方在检查过程中提出的质量问题或整改要求，乙方必须在规定的时间内完成；如因甲方原因造成工期延误，责任由甲方承担。8.乙方必须确保施工场地的整洁、文明施工。如因乙方原因造成工期延误，责任由乙方承担。9.乙方必须确保安全施工，并承担因自身安全措施不当造成的事故责任和费用。如因甲方原因造成工期延误，责任由甲方承担。10.验收标准和方法：_________。四、合同价款及支付方式1.合同价款：人民币_________元整（￥_________）。该价款已包括完成本工程所需的所有费用，包括但不限于材料费、人工费、机械费、管理费、利润等。如有任何变更或调整，需经双方协商一致后书面确认。2.支付方式：银行转账。甲方在签订合同后支付合同价款的50%作为预付款；待工程验收合格后支付剩余的50%。具体支付时间和金额如下：预付款：人民币_________元整（￥_________）；尾款：人民币_________元整（￥_________）。3.乙方在收到款项后必须向甲方提供合法有效的发票。如因乙方原因未能提供发票，导致甲方无法支付款项的，责任由乙方承担。4.如因甲方原因未能按时支付款项的，每逾期一天需向乙方支付合同价款1%的违约金；如逾期超过30天的，乙方有权解除合同并要求甲方承担相应的违约责任。5.合同价款调整方式：如因设计变更或其他不可预见因素影响工程价款的，需经双方协商一致后书面确认调整后的合同价款。6.其他约定：如因甲方原因未能按时支付款项导致工程停工或延期的，责任由甲方承担；如因乙方原因未能按时完成工程的，每逾期一天需向甲方支付合同价款1%的违约金；如逾期超过30天的，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。7.在施工过程中如有其他增项或变更需经双方协商一致后书面确认并相应调整合同价款及支付方式。如有任何争议双方应友好协商解决；协商不成的可通过仲裁或诉讼解决争议。本合同的生效、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律、法规及规章的规定。如有任何违反法律、法规及规章的行为或本合同约定不明的事项双方应及时协商解决并相应调整合同内容以确保合同的合法性及有效性。篇5发包方：_________（以下简称甲方）承包方：_________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就玻璃幕墙承包给乙方施工，经协商一致，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.承包范围：_________二、承包方式及要求1.承包方式：本工程采用包工包料的方式，由乙方负责购买玻璃幕墙的全部材料，并负责组织施工。2.承包要求：乙方需按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行玻璃幕墙的制作和安装，确保工程质量符合相关标准和要求。三、工期及进度要求1.工期：本工程计划于_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工，共_________天。2.进度要求：乙方需按照甲方制定的施工进度计划进行施工，确保按时完成玻璃幕墙的安装任务。四、质量与验收标准1.工程质量必须符合国家相关标准和规范，确保玻璃幕墙的结构安全和美观。2.验收标准：工程完成后，甲方将按照合同条款和国家标准进行验收。验收时，乙方需提供完整的施工记录、材料合格证明等相关资料。五、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程总价为人民币_________元整（¥_________），包含玻璃幕墙的全部材料和施工费用。2.支付方式：甲方将在合同签订后支付合同总价的30%作为预付款，即人民币_________元整（¥_________）。剩余款项将在工程验收合格后一次性支付。六、违约责任及赔偿1.违约责任：如因乙方原因造成工程延期或质量不符合要求，乙方将承担相应的违约责任。2.赔偿：如因乙方过错导致甲方损失，乙方应负责赔偿甲方的全部损失。七、不可抗力及变更约定1.不可抗力：如因不可抗力因素导致工程延期或无法完成，双方可协商解决。2.变更约定：如需对合同内容进行变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。变更协议生效前，原合同内容继续有效。八、其他约定事项1.甲方负责提供施工所需的水电及施工场地，确保施工顺利进行。2.乙方需确保施工过程中的安全环保工作，防止因施工引发的安全事故和环境污染。3.工程保修期自验收合格之日起计，保修期为一年。保修期内如出现质量问题，乙方将负责免费维修。4.本合同自双方签字盖章之日起生效，合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。篇6发包方：_________（以下简称甲方）承包方：_________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就玻璃幕墙制作安装事宜，经协商一致，签订本合同，以便共同遵守。一、工程概况1.工程名称：_________玻璃幕墙工程。2.工程地点：_________。3.工程内容：_________玻璃幕墙制作安装。4.工程造价：_________元。二、承包方式采用包工包料方式，由乙方负责玻璃幕墙的制作与安装。三、工期要求自合同签订之日起，按照甲方提供的施工进度计划，及时完成玻璃幕墙的制作安装工作。如遇不可抗力因素，工期可相应顺延。四、质量标准1.玻璃幕墙的制作与安装应符合国家相关规范标准。2.乙方应提供玻璃幕墙的出厂合格证及检测报告等相关证明材料。3.甲方有权对玻璃幕墙的制作安装过程进行监督与检查，并提出改进意见。五、付款方式1.合同签订后，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款。2.玻璃幕墙制作安装完成后，甲方支付乙方工程总价的70%。3.工程质量保证金为工程总价的10%，在竣工验收一年后无质量问题的情况下，甲方应返还乙方。六、保修条款1.玻璃幕墙保修期为一年，自竣工验收之日起计。在保修期内，如玻璃幕墙出现质量问题，乙方应负责免费维修。2.保修期内，甲方应定期对玻璃幕墙进行检查和维护，发现问题及时通知乙方并安排维修。3.保修期结束后，乙方应提供必要的维修服务，但甲方需支付相应的维修费用。七、违约责任1.甲方若未按合同约定支付款项，每逾期一天，应向乙方支付合同总价万分之五的违约金。2.乙方若未按合同约定完成玻璃幕墙的制作安装工作，每逾期一天，应向甲方支付合同总价万分之五的违约金。3.若因一方违约导致合同无法继续履行，违约方应赔偿因此给对方造成的全部损失。八、其他约定事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.在合同履行过程中，如遇国家政策调整或不可抗力因素导致合同无法继续履行的情况，双方可协商解除合同，并各自承担相应责任。3.合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。4.如因本合同发生争议，双方应首先尝试友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。5.本合同的内容不得擅自泄露给第三方，否则应承担相应的法律责任。6.在合同履行过程中，如需调整施工计划或变更合同条款，双方应签订书面协议进行确认。未经确认的书面协议不得作为合同组成部分。篇7发包方：_________（以下简称甲方）承包方：_________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就玻璃幕墙承包给乙方施工，经协商一致，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________玻璃幕墙工程。2.工程地点：_________。3.承包范围：_________。4.承包方式：_________。5.工程内容：_________。二、工期1.乙方应按甲方要求的工期完成全部工作。2.玻璃幕墙安装工期为_________个月，自合同签订之日起计算。3.如遇下列情况，乙方可顺延工期：（1）因甲方原因造成停工的；（2）因甲方材料供应不及时的；（3）因不可抗力导致无法施工的。三、质量1.乙方必须严格按照施工图纸、技术规范