2025年监理工程师之合同管理过关检测试卷A卷附答案

2025年监理工程师之合同管理过关检测试卷A卷附答案

单选题（共400题）1、某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方()A.必须适用违约金条款B.必须适用定金条款C.可以选择适用违约金或定金条款D.两者都不能适用，因约定无效【答案】C2、某施工项目监理人发出的开工通知注明的开工日期为2月1日。承包人因主要施工机械未到场，导致工程实际在2月5日开始动工。12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收申请报告，工程于12月20日竣工验收合格。则承包人的施工期为（）。A.自2月1日始，至12月5日止B.自2月1日始，至12月20日止C.自2月5日始，至12月5日止D.自2月5日始，至12月20日止【答案】A3、某工程投保建筑工程一切险，保险人对原因造成的损失不负责任赔偿的是（）。A.施工设备失灵B.暴雨引起地面下陷C.雷电引起火灾D.意外事故【答案】A4、（2012年真题）在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。A.留置担保B.保证担保C.抵押担保D.质押担保【答案】B5、（2012年真题）在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于（）。A.招标人B.评标委员会C.招标代理机构D.招标监督机构【答案】A6、缺铁性贫血的病因包括（）。A.铁消耗增加B.膳食铁摄入不足C.铁吸收少D.运动量大E.膳食铁摄入不足【答案】A7、关于评标专家的说法，正确的是（）。A.一般项目可以由招标人直接确定评标专家B.特殊项目可以采取随机抽取的方式确定评标专家C.评标专家必须从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称D.评标委员会成员不能包括行政监督部门代表【答案】D8、实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由()以书面形式通知承包人。A.总监理工程师B.监理人C.发包人D.总监理工程师代表【答案】C9、关于工程设计招标投标特点的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.设计招标文件无法限定项目的工作范围B.设计投标文件应按工程量清单填报报价C.设计评标应按投标报价高低排定次序D.设计评标时主要关注设计方案优劣【答案】D10、某材料采购合同中约定了交货数量与订购数量之间允许的合理磅差。合同履行过程中，供货方实际交货数量多于订购数量，且超过了合理磅差界限。当采购方同意接收全部交货时，下列关于货款的说法中，正确的是()。A.按订购单价计算全部数量的货款B.按订购价格支付货款，多交货部分不再追加货款C.按交货数量减去合理磅差后的数量计算货款D.按交货数量加上合理磅差后的数量计算货款【答案】A11、下列组织或机构中,不能成为合同主体的是（）A.政府机关B.企业法人C.项目监理机构D.社会团体【答案】C12、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于采用专利技术的说法，正确的是（）。A.承包人采用专利技术的费用应包含在投标报价中B.承包人采用专利技术的费用应由发包人另行补偿C.承包人因侵犯专利权引起的责任由合同双方共同承担D.承包人因侵犯专利权引起的责任由发包人承担【答案】A13、针对锌缺乏，膳食干预中应多补充（）。A.动物内脏B.黄绿色蔬菜C.奶类、豆类及其制品D.红肉E.贝类【答案】A14、下列勘察要求说法错误的是（）A.勘察人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责B.勘察人应在标定的孔位处进行勘探，不得随意改动位置C.勘探工作完成后，勘察人应当按照规范要求及时封孔D.验收通过之后如果发生沉陷，勘察人只需要进行二次验收即可【答案】D15、下列投标文件对招标文件响应的偏差中，属于细微偏差的是()。A.联合体投标没有联合体协议书B.投标工期长于招标文件要求的工期C.投标报价的大写金额与小写金额不一致D.投标文件没有投标人授权代表的签字【答案】C16、关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。A.法人应在政府主管部门备案B.法人应具有规定数额的经费C.法人应有自己的组织机构D.法人应抵押与经营规模相适应的财产【答案】C17、安装工程一切险通常应以（）为保险期限。A.整个工期B.设备生产至安装完成期间C.工程全寿命期D.施工安装合同有效期【答案】A18、按照施工合同示范文本规定，“发包人供应材料设备一览表”应当列在()中。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.技术文件【答案】C19、根据《标准施工总承包招标文件》，关于标准设计施工总承包合同说法正确的是（）。A.施工阶段的很多条款在用词与标准合同完全相同B.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同不同C.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同只在协议书相同D.设计施工总承包合同与标准施工合同的条款结构不一致【答案】A20、投标保证金的有效期限从()之日起计算。A.招标文件出售B.投标文件递交C.投标截止D.中标通知书发出【答案】C21、根据《建筑法》，建筑工程一切险的被保险人不包括（）。A.发包人B.承包人C.分包商D.材料商【答案】D22、根据《标准施工招标文件》，由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（）。A.否决其投标B.优先中标C.重新报价D.直接中标【答案】A23、根据《标准施工合同》，由于异常恶劣的气侯条件带来的延误与损失，（）。A.不能顺延工程，不能补偿费用和利润B.可以顺延工程，但不能补偿费用和利润C.可以顺延工程，可以补偿费用但不能补偿利润D.可以顺延工程，可以补偿费用和利润【答案】B24、可以以不动产作为担保财产的担保方式是（）。A.定金B.抵押C.质押D.留置【答案】B25、根据FIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令。工程师发布该指令的依据是()的规定。A.施工合同中关于进度控制条款B.施工合同中关于变更条款C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款【答案】B26、采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，下列对运营费用这一评审要素进行折价并对投标报价作价格调整不正确的是（）。A.应当计算的费用包括评审寿命期内所需的燃料消耗费、备件及维修费用以及寿命期末设备残值B.评审寿命期内所需的燃料消耗费、备件及维修费用，按预定的方法折算后，增加投标价C.评审寿命期末设备残值，按预定的方法折算后，增加投标价D.计算各项费用和残值时，均应按招标文件规定的贴现率折算成净现值【答案】C27、(2018年真题)《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（）。A.投标截止日B.开标之日C.中标通知书发出之日D.投标截止日前28日【答案】D28、依据FIDIC施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明()。A.工程照管责任移交B.承包合同的全部义务已完成C.缺陷通知期开始D.可以办理竣工结算【答案】A29、根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织。A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人【答案】C30、根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是()。A.第三方保证B.动产质押C.既有建筑物抵押D.银行保函【答案】D31、采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为（）。A.分包人B.发包人C.施工项目部D.承包人【答案】B32、施工企业提交的履约保函,属于《担保法》规定的()担保。A.留置B.保证C.定金D.质押【答案】B33、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人负责采购的材料，使用前需要进行试验。关于检验责任的说法，正确的是()A.发包人负责检验，费用由发包人承担B.承包人负责检验，费用由发包人承担C.发包人负责检验，费用由承包人承担D.承包人负责检验，费用由承包人承担【答案】B34、根据担保的相关规定，甲是债权人，乙是债务人，丙为乙的债务提供保证，同时丁也用自己的房屋进行了抵押为乙作担保。合同就优先适用哪一种担保方式没有约定。则当乙无法履行债务时，应（）。A.由丙承担保证责任B.处分丁抵押的房产清偿债务C.由甲选择适用处分丁抵押的房产，或由丙承担保证责任D.哪一种担保方式先签订合同，则采用哪一种担保方式【答案】C35、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列说法正确的是（）。A.出入施工场地的道路通行权以及修建场外设施的权利应当由发包人负责办理并承担费用B.施工设备或临时设施应当由承包人提供C.不可预见物质条件属于应当由发包人承担的风险D.可以约定竣工后试验由发包人或承包人负责【答案】D36、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列终止合同的说法中，正确的是()。A.监理人发出终止合同通知，通知发出14天后，合同即行终止B.监理人发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二个通知到达时合同即行终止C.监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止合同D.监理人发出终止合同通知，通知发出14日未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日内仍未得到答复可终止合同【答案】D37、(2016年真题)工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。A.成本加酬金B.成本加利润C.成本加规费D.直接成本加间接成本【答案】B38、根据《标准施工合同》，关于监理人的说法正确的是（）。A.受承包人委托对分包合同进行管理B.居于施工合同履行管理中的核心地位C.监理人给承包商的指示，承包商应经发包人确定后执行D.监理人有权免除或变更合同约定的承包人的权利【答案】B39、设计施工总承包合同文件规定中，（）是对“发包人要求”的响应文件。A.承包人建议书B.合同协议书C.专用条款D.通用合同条款【答案】A40、根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为错误的是（）。A.发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工B.发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人【答案】C41、下列毒素可引起霉变甘蔗中毒的是（）。A.亚硝酸盐B.黄曲霉毒素C.3-硝基丙酸D.龙葵素【答案】C42、《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计合同的设计期限为()A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B.从订立合同之日起，至完成工程验收之日止C.从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止D.从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止【答案】D43、某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务，设计院在完成设计任务30%时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。依据设计合同示范文本的规定，承担解除合同后果责任的方式应为()A.设计院没收建设单位支付的定金B.设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的30%C.建设单位支付合同设计费的50%D.设计院没收定金，建设单位再支付合同设计费的50%【答案】C44、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.使用人D.以上都不正确【答案】B45、关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为D.标准施工招标文件具有强制性使用的效力【答案】B46、监理人审查承包人提交的竣工验收申请报告后，认为已具备竣工验收条件的，应在收到申请报告的()天内提请发包人进行工程验收。A.7B.15C.28D.14【答案】C47、根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）．A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担D.缺陷责任期最长不得超过1年【答案】A48、对于电子招投标，投标人完成电子投标文件上传后，投标人提交投标文件的时间是（）。A.上传投标文件开始时间B.实际传输完成时间C.电子招标投标交易平台向投标人发出递交回执通知的时间D.递交回执通知中载明的传输完成时间【答案】D49、根据《标准施工招标文件》规定，以下（）属于违规行为。A.投标人在通过资格预审后放弃投标B.投标人在投标截止日期前修改投标文件C.投标人在投标截止日期前撤回已递交的投标文件退出竞争D.开标后，投标人发现投标文件存在细微错误，主动向评标委员会提出要求修改【答案】D50、采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是（）。A.项目总报价B.分部分项工程报价C.对某些量化因素进行价格折算后的总价D.投标人优惠后的总价【答案】C51、建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的()，编制建设工程勘察文件的协议。A.地质环境特征B.地质岩土特征条件C.地质地理环境特征和地下水分布情况D.地质地理环境特征和岩土工程条件【答案】D52、在FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中()A.不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可担任仲裁员B.不得担任业主咨询顾问，提交仲裁时也不得担任仲裁员C.可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得担任仲裁员D.可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员【答案】B53、每百克某品牌奶粉的蛋白质含量为22g，则500g该奶粉折合成鲜奶的量是（）g(每百克鲜奶中蛋白质的含量为3g)。A.3667B.4210C.5120D.6550【答案】A54、设计施工总承包合同中，对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定权的是（）。A.发包人B.设计施工总承包人C.监理人D.设计人【答案】A55、联合体资质等级的确定（）。A.由多家单位组成的联合体，按资质事故较低的确定B.由多家单位组成的联合体，按资质事故较高的确定C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较低的确定D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较高的确定【答案】C56、工程实践中，勘察工作也可以包括在设计施工总承包范围内，则环境保护的具体要求和气象资料由（）收集，地形、水文、地质资料由（）探明。A.发包人，承包人B.发包人，发包人C.承包人，承包人D.承包人，发包人【答案】C57、依据FIDIC《施工合同条件》的规定，关于永久工程计量表述正确的是（）。A.应按工程量表中规定的方法计量B.若工程量表中无规定，则按符合合同数据表或其他适用的明细表中的规定C.每项工程应以实际完成的净值计算，不考虑膨胀.收缩或浪费D.当地有惯例的，依照当地惯例计量【答案】C58、下列关于设计施工总承包合同的说法，错误的是()。A.可以减少设计变更B.增加承包人的索赔C.合同责任单一，责任明确D.固定工期、固定费用【答案】B59、设计施工阶段的总承包合同履行管理，当符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前（）天向承包人发出开始工作通知。A.1B.3C.5D.7【答案】D60、预包装食品标签通则GB7718-2004规定的非强制标示内容有（）。A.生产日期B.批号C.保质期D.食用方法E.营养成分【答案】B61、根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：与工程量清单中估计工程量相比，实际计量的工程量变化超过（）。A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】B62、招标人在填写发售时间时应满足（）工作日的要求。A.不少于5个B.不大于5个C.不少于3个D.不大于3个【答案】A63、下列关于学龄前儿童三餐二点制的叙述，正确的是（）。A.午后点心应该高能量，以应对下午的活动B.早餐、早点应该占一日能量和营养素的30%C.晚餐占一日能量和营养素的30%D.午餐加午后点心占一日能量和营养素的40%E.晚餐应清淡，以避免影响睡眠【答案】B64、FIDIC标准合同文本中的（），适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的“设计——招标——建造”模式。A.《施工合同条件》(1999年版，2017年第2版)B.《生产设备和设计一施工合同条件》(1999年第1版，2017年第2版)C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999年第1版，2017年第2版)D.《简明合同格式》(1999年第1版)【答案】A65、下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是()A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额不能达成一致时，有权单方面作出决定B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人【答案】A66、根据九部委发布的《标准勘察合同》，以下有关合同文件效力由大到小的排序正确的是（）。A.投标函及附录-中标通知书-专用条款-通用条款B.中标通知书-通用条款-发包人要求-勘察费用清单C.合同协议书-通用条款-专用条款-发包人要求D.通用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单【答案】B67、采用综合评估法进行机电产品采购评标时，投标文件对评价因素的最优响应值称为（）。A.独立评价值B.加权评价值C.综合评价值D.基准评价值【答案】D68、（2018年真题）招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（）日。A.3B.5C.7D.10【答案】B69、（2018年真题）关于评标中对投标文件质疑的说法，正确的是（）。A.投标人可以主动要求进行说明B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明D.投标人的说明应当采用书面形式【答案】D70、如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由（）承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由（）承担。A.承包人，承包人B.发包人，发包人C.承包人，发包人D.发包人，承包人【答案】D71、根据《设计施工总承包合同》，关于建设工程监理人的说法，错误的是（）。A.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本B.发包人分包工作需要征得监理人同意C.承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议D.监理人应审查分包人的资格能力【答案】B72、材料设备采购招标中，划分采购合同包的原则是（）。A.符合采购资金的到位计划和周转计划，充分考虑计划实施的风险B.有利于吸引较多投标人参加竞争，降低价格，保证供货质量和时间C.充分考虑供货的市场价格浮动，减少价格波动对采购成本的影响D.全面考虑供货.仓储和运输能力，减少运输规划，提高仓储能力【答案】B73、当事人对建设工程实际竣工日期有争议时，对竣工日期的确定不正确的是（）。A.建设工程经竣工验收合格的，以提交竣工验收报告日为竣工日期B.建设工程经竣工验收不合格的，以重新竣工验收合格之日为竣工日期C.发包人拖延验收的，以提交竣工验收报告日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期【答案】A74、招标人和中标人应当在（）之日起（）之内，订立书面合同。A.中标通知书发出，15日B.中标通知书发出，30日C.中标通知书送达，15日D.中标通知书送达，30日【答案】B75、某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力。下列关于组织该工程招标的说法中，正确的是()。A.招标申请经批准后，招标人可以自行招标B.办理招标备案后，招标人可以自行招标C.无须办理招标备案，招标人可以自行招标D.办理招标备案后，招标人应委托代理机构招标【答案】B76、在设计施工总承包合同中，承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。下列关于履约担保说法不正确的是()。A.由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担B.由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担C.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效D.由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担【答案】D77、(2014年真题)根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。A.招标文件B.投标函及投标函附录C.委托监理协议书D.投标企业定额标准【答案】B78、依照标准施工合同通用条款的规定，（）属于监理人应当完成的工作。A.负责施工现场的安全保卫B.做好施工现场地下管线和地下设施的保护工作C.审查施工实施方案D.组织设计交底【答案】C79、建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（）。A.只向发包人提交分包合同副本B.应向发包人和监理人提交分包合同副本C.应向监理人提交分包合同副本D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本【答案】B80、开标时，无权检查投标文件的密封情况的是（）。A.招标人B.投标人C.投标人推选的代表D.招标人委托的公证机构【答案】A81、《简明标准施工招标文件》共分（）章。A.六B.七C.八D.九【答案】C82、（2019年真题）关于货样买卖合同的说法，正确的是（）。A.货样买卖适用于即时买卖合同B.货样买卖应当封存样品C.样品是交付标的物时的质量参考D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担【答案】B83、工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。A.成本加酬金B.成本加利润C.成本加规费D.直接成本加间接成本【答案】B84、（2017年真题）根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时，优先解释的顺序是（）。A.投标函→合同协议书→通用合同条款B.投标函→通用合同条款→合同协议书C.合同协议书→投标函→通用合同条款D.合同协议书→通用合同条款→投标函【答案】C85、某工程招标工期20个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来10万元的收益。其中某一投标人的投标报价1000万元，工期18个月，如果只考虑工期因素，则采用最低评标价法评标时，其评标价为（）万元。A.1020B.980C.1000D.1010【答案】B86、采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于项目管理机构评审内容的是（）。A.项目经理的任职资格B.施工方案与技术措施的合理性C.资源配置计划的合理性D.工程进度计划与措施的科学性和合理性【答案】A87、材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间【答案】D88、如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件()，提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。A.发生后的28天内B.全部消除后C.影响结束后的14天内D.影响结束后的28天内【答案】D89、标准施工合同，施工准备阶段，发包人的义务不包括（）。A.提供施工场地B.组织设计交底C.约定开工时间D.提出开工申请【答案】D90、买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，意味着（）。A.对合同设备质量的确认B.买方不再提出质量异议或拥有退货的权利C.仅为过程行为D.卖方不再承担合同设备的任何义务【答案】C91、土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人承担的是（）。A.其中6天的不利气候条件风险B.其余9天的不利气候条件风险C.停工15天的工期延误D.停工15天造成的费用损失【答案】B92、（）的重点内容是相关经验和教训总结，应通过总结使成功的经验能够在后续项目中得以分享借鉴，同时，杜绝失败的教训再次发生，避免重复交学费A.合同进度计划B.合同总结报告C.合同管理评价D.合同订立评价【答案】B93、风险型CM合同计价的方式是（）。A.采用成本加酬金的计价方式，CM承包商可赚取总包、分包合同的差价B.采用成本加酬金的计价方式，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价C.采用固定总价的计价方式，CM承包商可赚取总包、分包合同的差价D.采用固定总价的计价方式，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价【答案】B94、设备采购的评标时，投标前已进口的产品，如有不同的价格条件，以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整，下列计算式应采用（）。A.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输、保险费+其他相关费用B.销售价（含进口环节税、销售环节增值税）+运输、保险费+其他相关费用C.CIF价+进口环节税+消费税（如适用）+关境内运输、保险费+其他相关费用D.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+关境外运输、保险费+其他相关费用【答案】B95、旅馆建筑设有活动隔断的会议室、多用途大厅，其活动隔断的空气声计权隔声量应不低于()A.35dB.30dBC.25dBD.20dB【答案】A96、某工程项目保修期内发现存在质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论。发包人认为承包人不具有维修能力，直接联系维修公司进行了维修，则维修费用应由（)承担。A.发包人B.监理单位C.承包人D.维修公司【答案】A97、下列有关合同履行中行使代位权的说法，正确的是()A.债权人必须以债务人的名义行使代位权B.债权人代位权的行使必须取得债务人的同意C.代位权行使的费用由债权人自行承担D.债权人代位权的行使必须通过诉讼程序，且范围以其债权为限【答案】D98、下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是()A.设计方案最优B.有利于发包人对承包人的监督和检查C.可以减少设计变更D.增加承包人的索赔【答案】C99、（2019年真题）在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工作阶段是（）。A.踏勘现场B.召开投标预备会C.组建评标委员会D.递交投标文件【答案】A100、下列选项不属于建设工程合同当事人的是（）。A.建设单位B.工程总承包单位C.设计人D.项目监督管理部门【答案】D101、下列关于勘察设计招标关于联合体与分包规定的说法，不正确的是（）。A.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书B.联合体各方不得参加其他联合体在其他招标项目中投标C.除投标文件中规定的非主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包D.勘察设计中的主体、关键性工作不得分包【答案】B102、下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）A.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件B.发出投标邀请书、开标，审查投标人资格C.发布招标公告、开标、审查投标人资格D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件【答案】B103、验收合格后，移交后的单位工程由()负责照管。A.发包人B.承包人C.监理人D.分包人【答案】A104、某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向监理人送交了竣工验收申请报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、监理人和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，监理人于3月20日签发工程接收证书。当事人对工程实际竣工日期产生争议，则承包人的竣工日应为（）。A.3月1日B.3月15日C.3月18日D.3月20日【答案】C105、保证合同内容没有缺项漏项，合同组成文件之间没有矛盾，体现合同评审工作中的（）。A.合同严密性、完整性评审B.与产品或过程有关要求的评审C.合理性、可行性评审D.合法性、合规性评审【答案】B106、下列选项中，在建设工程中可以作为保证人的是()。A.企业法人的分支机构B.企业的职能部门C.国家机关D.企业法人【答案】D107、金属幕墙在楼层之间应设一道防火隔层，下列选出的经防腐处理的防火隔层材料中，哪一项是正确的？()A.厚度不小于3mm的铝板B.厚度不小于3mm的铝塑复合板C.厚度不小于5mm的蜂窝铝板D.厚度不小于1.5mm的耐热钢板【答案】D108、某工程项目施工过程中，承包人按照工程师的暂停施工指示修复缺陷，经工程师验收认可后，书面提出复工要求，工程师收到复工要求后超过48小时未予答复。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，此时承包人应()A.继续等待工程师的进一步指示B.再次书面提出复工申请C.视为工程师已同意复工D.向发包人书面申请复工【答案】C109、某住宅采用砖缝贯通的空心玻璃砖隔断，隔断高为2m，宽为4m，则该空心玻璃砖隔断与相连砖墙的连接方式，下列哪一种正确？()A.木楔固定，M5水泥砂浆嵌固B.与砖墙接缝宽为20mm，垂直布1根φ8mm钢筋，M5水泥砂浆嵌牢C.用U形材卡牢，型材卡用膨胀螺栓与砖墙连接D.每2层砖布2根φ8mm钢筋，伸人砖墙内240mm，伸入空心玻璃砖墙内500mm【答案】C110、（）主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.民事代理【答案】B111、监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后（）天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。A.7B.14C.15D.28【答案】B112、关于定金的表述，正确的是（）。A.债务人履行债务后，定金应当收回B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金C.定金合同从合同成立之日起生效D.定金数额为主合同标的额的20%【答案】B113、发包人应在合同签订后（）内确定（），并将相关信息书面通知勘察人。A.7天，发包人代表B.14天，发包人代表C.7天，发包人项目负责人D.14天，发包人项目负责人【答案】B114、下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是()A.设计方案最优B.有利于发包人对承包人的监督和检查C.可以减少设计变更D.增加承包人的索赔【答案】C115、根据《标准施工合同》，关于预付款担保的说法，正确的是（）。A.采用的是条件担保形式B.自合同签订时生效C.至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止D.自始至终保函的金额不得变动【答案】C116、根据《标准施工合同》通用条款，建筑工程一切险应由（）负责投保，并承担保险费用。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人D.监理人【答案】B117、关于代理，下列说法不正确的是（）A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B.无权代理在被代理人追认前，行为人可以撤销C.代理人只能在代理权限内实施代理行为D.无权代理的法律后果由被代理人承担【答案】D118、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的--方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（）承担。A.发包人B.承包人C.受益人D.负有投保义务的当事人【答案】D119、履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的()。A.5％B.10％C.20％D.30％【答案】B120、根据英国工程施工（ECC）条件，属于ECC核心条款的是（）。A.履约保证B.承包商预付款C.区段竣工D.测试和缺陷【答案】D121、大型工程设备的采购招标过程中，关于详细评审说法不正确的是（）。A.以评标价的高低比较投标书的优劣B.中标人一定是报价最低者C.投标人要按照招标文件内合同条款所列的付款条件报价D.货物到达施工现场的总费用有不同计算方式【答案】B122、履约保证的形式不包括（）。A.履约担保金B.履约银行保函C.履约协议书D.履约担保书【答案】C123、根据《标准施工合同》，属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（）。A.战争B.地震C.台风D.水文条件【答案】D124、采用设计团队招标时，评标委员会评审的内容不包括（）。A.设计方案的功能、技术、经济和美观B.设计人员构成、业绩、从业经历C.项目解读、设计构思D.投标人信用情况和业绩【答案】A125、根据《标准施工招标文件》，标准施工招标文件的组成包括（）。A.招标公告或投标邀请书B.申请人须知C.已标价的工程量清单D.发包人要求【答案】A126、以下属于勘察合同中，发包人义务的是（）。A.遵守法律B.依法纳税C.完成全部勘察工作D.避免勘探对公众与他人的利益造成损害【答案】A127、根据九部委材料采购合同的规定，买方在全部合同材料交付后（）内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方，买方在收到后（）内未提出书面异议的，则进度款支付函生效。A.7日，3日B.28日，3日C.3个月，7日D.6个月，7日【答案】C128、（2018年真题）根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任D.分包人的资格能力应由发包人审核【答案】A129、某工程施工招标，合同估算价为2000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。A.40B.60C.100D.200【答案】A130、关于《建设工程勘察合同（一）》（GF-2000-0203）和《建设工程勘察合同（二）》（GF-2000-0204）两个示范文本的说法，正确的是()A.两个文本的主要内容是一致的B.两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目C.两个文本适用的勘察任务不同D.两个文本均不应包括任何设计任务【答案】C131、下列关于工程最终结清工作程序的说法中，不正确的是（）。A.监理人应在承包人提交最终结清申请单后的21天内完成核查B.发包人应在收到监理人提出应支付给承包人的价款后14天内完成审核C.发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内将应支付款支付给承包人D.监理人未在约定时间内核查又未提出具体意见的，视为同意承包人提交的最终结清申请【答案】A132、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向监理人提交（）。A.索赔意向通知B.最终索赔通知书C.施工现场的记录D.索赔依据【答案】B133、（2017年真题）根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。A.结算方式B.预付款支付时间C.质量标准D.合同争议解决方式【答案】C134、根据《标准施工合同》，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在（）发生的事项。A.施工期间B.竣工验收期间C.缺陷责任期内D.合同有效期内【答案】C135、代理的种类中，（）主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。A.指定代理B.法定代理C.委托代理D.意定代理【答案】B136、设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。A.发包人提供的材料、设备不符合要求B.发包人原因指示的暂停施工C.发包人要求提前交货D.隐蔽工程的重新检验证明质量合格【答案】C137、下列不属于建设工程勘察合同当事人必须具备的条件是()。A.法人资格B.持有正规营业执照C.联合体组织D.持有正规的资质证书【答案】C138、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成【答案】C139、根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（）。A.工程结算价的2%B.签约合同价的2%C.工程结算价的3%D.签约合同价的3%【答案】D140、（2017年真题）根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时，优先解释的顺序是（）。A.投标函→合同协议书→通用合同条款B.投标函→通用合同条款→合同协议书C.合同协议书→投标函→通用合同条款D.合同协议书→通用合同条款→投标函【答案】C141、信息收集方法可分为二手资料法、实验法和（）。A.调查法B.采集法C.访问法D.描述法【答案】C142、关于法律事实的说法，正确的是（）。A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为【答案】D143、大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是()。A.申请设备使用许可B.设备的技术指标改进C.设备的调试D.设备运抵现场的保管【答案】C144、根据《标准施工总承包招标文件》，承包人应保证其投保第三者责任险在（）前一直有效。A.签发工程验收证书B.出具最终结清证书C.提交竣工验收报告D.颁发缺陷责任期终止证书【答案】D145、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法正确的是（）。A.暂估价的内容包括计日工B.暂估价的内容在投标时易确定准确价格C.暂估价内的专业工程不一定实施D.暂估价是签约合同价的组成部分【答案】D146、（2018年真题）关于施工招标项目标底的说法，正确的是（）。A.施工招标项目必须有标底B.标底应当在开标时公布C.标底应当作为评标的依据D.一个项目可以有几个不同的标底【答案】B147、某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以（）为准。A.原总价B.原单价与工程量乘积之和C.新总价D.新单价与工程量乘积之和【答案】B148、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是()。A.暂估价是签约合同价的组成部分B.暂估价内的专业工程不一定实施C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格D.暂估价的内容不包括计日工【答案】B149、履约保证的有效期限从提交履约保证起，一般情况到()为止。A.合同签订之日B.签发工程移交证书日C.缺陷责任期止之日D.保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止【答案】D150、（2018年真题）某工程施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。A.1800万元，1800万元B.1800万元，1770万元C.1830万元，1800万元D.1830万元，1770万元【答案】B151、根据《标准施工总承包招标文件》，建设工程采用设计施工总承包模式的缺点是（）。A.设计方案最优B.减弱发包人对承包人的监督和检查C.增加设计变更D.增加承包人的索赔【答案】B152、根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：与工程量清单中估计工程量相比，实际计量的工程量变化超过（）。A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】B153、（）是指在市场经济条件下进行工程勘察设计服务采购时采用的一种交易方式。A.勘察设计服务合同B.工程勘察设计招标C.工程勘察设计D.工程勘探设计招标【答案】B154、关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法不正确的是（）。A.安装.调试中合同设备运行需要的用水.用电应由买方承担B.卖方应承担安装.调试中合同设备运行需要的原材料C.可以由卖方负责完成，也可以由买方或买方安排第三方负责，卖方提供技术服务D.如卖方提供技术服务，则不对因未按照卖方指导导致安装.调试不成功承担责任【答案】B155、履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的（）。A.2％B.10％C.20％D.30％【答案】B156、买方在收到卖方提交的单据并经审核无误后28日内，应向卖方支付进度款，进度款支付至该批次合同材料的合同价格的（）。A.90%B.95%C.97%D.98%【答案】B157、关于标准施工合同中保险责任的规定，说法正确的是（）。A.工程保险由承包人以发包人和承包人的共同名义投保B.发包人为履行合同的本方以及承包人方人员投保工伤事故保险C.施工设备保险由发包人办理D.进场材料和工程设备保险由承包人办理【答案】A158、设计招标文件是指导投标人正确编制投标文件的依据，招标人应当根据招标项目的()编制招标文件。A.价款B.工期C.数量D.特点和需要【答案】D159、设计施工总承包合同订立时，承包人文件中最主要的是（），需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时问。A.承包人建议书B.设计文件C.价格清单D.投标函【答案】B160、某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购合同，并按合同约定支付了10万元定金。此后供货商违约，按合同约定的违约条款计算的违约金为25万元。对此违约事件，建设单位有权要求供货商支付()万元。A.10B.25C.20D.35【答案】D161、根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价格的影响，仅适用于工程量清单中的（）部分。A.单价支付B.工程材料费用C.总价支付D.人工费用【答案】A162、（2017年真题）根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是（）。A.第三方保证B.动产质押C.既有建筑物抵押D.银行保函【答案】D163、某施工项目采用评标价法评标，评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()A.甲投标人，合同价为7040万元B.甲投标人，合同价为7080万元C.乙投标人，合同价为7050万元D.乙投标人，合同价为7060万元【答案】B164、在设计合同履行过程中，发包人对设计范围的某单位工程提出设计变更要求。由于设计人的资源能力所限.不能在要求的时间内完成，发包人经设计人书面同意后将该部分设计任务委托另一设计单位完成，关于该事件的说法，正确的是()A.设计人应与另一设计单位签订设计分包合同B.设计人应负责协调另一设计单位的设计进度C.设计人应负责另一设计单位的设计质量审查D.设计人不对变更部分的设计质量负责【答案】D165、骨软化病的实验室检查结果不正确的是（）。A.血清碱性磷酸酶活性升高B.高血钙C.25-（OH）D3＜20nmol/mLD.低血磷【答案】B166、(2017年真题)根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是（）。A.第三方保证B.动产质押C.既有建筑物抵押D.银行保函【答案】D167、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是（）。A.暂估价是签约合同价的组成部分B.暂估价内的专业工程不一定实施C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格D.暂估价的内容不包括计日工【答案】B168、设计施工总承包合同中,由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此清单价格费用的总和为（）。A.实际合同价B.签约合同价C.预计合同价D.约定合同价【答案】B169、根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为错误的是()。A.发包人可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工B.发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人【答案】C170、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用，后又组织竣工验收合格的，该工程竣工日期应为（）。A.提交竣工验收申请报告日B.竣工验收合格日C.签发工程接收证书日D.转移占有建设工程日【答案】D171、下列关于变更管理的说法，错误的是（）。A.直接指示的变更属于必须实施的变更B.承包人建议的变更可以以口头形式提交监理人C.承包人提出的变更涉及建议变更和要求变更两类D.与承包人协商后确定的变更属于可能发生的变更【答案】B172、材料采购招标中，投标报价与分项报价的合价不一致，应以（）为准。A.投标报价B.分项报价的合价C.评标委员会的意见D.应否决投标【答案】B173、施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失。施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为()万元。A.2B.5C.7D.12【答案】C174、监理人审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则监理人（）。A.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担B.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度C.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度【答案】C175、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的是()。A.发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织B.承包人采购的设备，联动无负荷试车由承包人负责组织C.承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织D.发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织【答案】C176、下列关于合同公证的说法中，正确的是()。A.合同公证只能确认合同的真实性B.合同公证由工商行政管理机关作出C.合同公证的效力只能限于国内D.经公证的合同，法律效力高于经过鉴证的合同【答案】D177、承包人施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的时间称为（）。A.施工期B.合同工期C.缺陷责任期D.保修期【答案】A178、承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的（）小时内向总监理工程师提出书面异议。A.12B.24C.36D.48【答案】D179、工程总承包工程，在分包工程中，发包人同意分包的工作，承包人应向（）提交分包合同副本。A.发包人B.监理人C.发包人和监理人D.发包人和分包人【答案】C180、招标项目设有标底的，标底应当在（）时公布。A.发布招标公告B.发售招标文件C.开标D.评标【答案】C181、根据美国AIA标准合同文本，以下有关CM合同的论述，正确的是()。A.CM承包商可以赚取总包、分包合同的差价B.风险型CM合同一般采用成本加酬金的计价方式C.CM承包商可以负责设计工作D.CM承包商对雇主委托范围的工作，必须全部由分包商实施【答案】B182、根据美国建筑师学会（AIA发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师哉决C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔【答案】D183、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负责施工现场保护和安全保障的主体是（）。A.发包人B.监理人C.承包人D.监理人和承包人【答案】C184、以下关于石材墙面采用粘贴法的构造做法，错误的是()A.厚度≤10mm的石材应用胶黏剂粘贴B.厚度≤20mm的石材应用大力胶粘贴C.粘贴的石材每一块面积应≤1㎡D.粘贴法适用高度应≤3m【答案】D185、下列关于合同公证的说法中，正确的是()。A.合同公证只能确认合同的真实性B.合同公证由工商行政管理机关作出C.合同公证的效力只能限于国内D.经公证的合同，法律效力高于经过鉴证的合同【答案】D186、建设工程材料采购合同，材料在订立合同之前已为买受人占有，则材料所有权发生转移的时间为（）。相关知识点新教材已删除】A.买受人占有材料时B.合同订立时C.合同生效时D.买受人支付全部材料价款时【答案】A187、根据九部委发布的《标准勘察合同》，以下有关合同文件效力由大到小的排序正确的是（）。A.合同协议书-投标函及附录-中标通知书-专用条款-通用条款B.中标通知书-专用条款-通用条款-发包人要求-勘察费用清单C.合同协议书-通用条款-专用条款-发包人要求-勘察费用清单D.专用条款-通用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单【答案】B188、（2019年真题）依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为（）。A.三人以上单数B.四人以上C.五人以上单数D.七人以上单数【答案】C189、根据《标准设备采购合同》的规定，设备安装完成后，为买方进行考核的机会不超过（）。A.一次B.二次C.三次D.四次【答案】C190、勘察服务完成之前，由于不可抗力造成合同解除，则定金（）A.不予退还B.全部退还C.双倍退还D.减半退还【答案】A191、非语言传播包括（）。A.类语言B.动态体语C.时间语言D.静态体语E.空间语言【答案】A192、儿童维生素C缺乏时的临床表现不包括（）。A.腹泻B.易激惹C.呕吐D.体重增加【答案】D193、风险型CM合同的计价方式是（）。A.固定总价B.成本加酬金C.固定单价D.可调单价【答案】B194、(2017年真题)根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的（）天内提请发包人进行工程验收。A.7B.14C.21D.28【答案】D195、工程设计招标与工程施工招标相比较，具有的特点是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.开标形式相同，评标原则不同B.招标文件内容相同，评标原则相同C.投标书的编制要求不同，开标形式相同D.评标原则不同，招标文件内容不同【答案】D196、设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归（）享有（专用合同条款另有约定除外〉A.发包人B.承包人C.总承包单位D.设计单位【答案】A197、根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发生过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.可以适当减少承包商损失的补偿B.承包商应依据合同约定获得全额补偿C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿D.承包商无权提出补偿请求【答案】A198、标准履约担保格式中，担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在（）天内（）支付”。A.5；无条件B.7；无条件C.10；50%D.14；80%【答案】B199、（2020年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行（）制度。A.发包人签证B.勘察人签证C.监理人签证D.监理人核查【答案】A200、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为1000万元，评标价为1090万元。乙的投标报价为1090万元，评标价为1000万元，则中标人和中标价格分别为（）。A.甲，1000万元B.甲，1090万元C.乙，1000万元D.乙，1090万元【答案】D201、谷类中氨基酸的含量较低的是（）。A.蛋氨酸B.色氨酸C.亮氨酸D.赖氨酸【答案】D202、下列关于氨基酸评分的叙述，正确的是（）。A.适用于混合食物的蛋白质的评价B.明确哪种氨基酸是限制氨基酸C.适用于单一食物蛋白质的评价D.可以评价食物蛋白质的营养价值E.只能找出限制氨基酸，不能找出其他氨基酸的不足【答案】A203、下列关于合同设备交付的开箱检验，说法错的是（）。A.合同设备交付后的开箱检验即合同设备数量及外观检验B.开箱检验可以在合同设备交付同时进行C.开箱检验可以在合同设备交付后的一定期限内进行D.开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验7日前将开箱检验的时间和地点通知卖方【答案】D204、当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是()。A.招标公告B.投标文件C.宣传广告D.招股说明书【答案】B205、某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是()A.监理人在建筑石材进料单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失B.承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有做出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失C.施工现场发生火灾，监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失D.在工程保修阶段，委托人通知监理人到现场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失【答案】B206、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险，均必须以（）投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。A.发包人名义B.承包人名义C.发包人和承包人的共同名义D.承包人和保证人的共同名义【答案】C207、FIDIC系列中，《施工合同条件》，工程师在收到承包商申请通知后（）天内，应向承包商颁发接收证书。A.7B.14C.24D.28【答案】D208、某工程，施工招标时没有标底，编制标底依据的文件有（）A.工程量清单B.承包人的施工方案C.发包人要求的项目功能文件D.发包人提供的设计任务书【答案】A209、投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）前，以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起（）内作出答复；作出答复前将暂停招标投标活动。A.14日，7日B.10日，5日C.10日，3日D.14日，5日【答案】C210、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（）。A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具D.进度款支付证书--经签发监理人无权修改【答案】C211、以下有关民事责任的承担，正确的是（）。A.民事责任承担，分为按份责任、平均责任和连带责任三类B.对于按份责任，平均承担责任C.对于连带责任，权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任D.对于连带责任，实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，不得向其他连带责任人追偿【答案】C212、工程实践应用时，通用条款中适用于招标项目的条或款不必在专用条款内重复，需要补充细化的内容应与（）的条或款的序号一致。A.专用条款B.通用条款C.附录D.协议书【答案】B213、下列关于组织踏勘现场的说法不正确的是（）。A.由招标人按招标文件规定的时间、地点组织B.投标人参加踏勘现场发生的费用由招标人承担C.部分投标人未按时参加，不影响踏勘现场的正常进行D.招标人不对投标人根据其在踏勘现场中介绍的情况作出的判断和决策负责【答案】B214、某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人的施工期应为()。A.自2月1日始，至12月5日止B.自2月1日始，至12月20日止C.自2月5日始，至12月5日止D.自2月5日始，至12月20日止【答案】A215、评标委员会评审某投标文件时发现，投标文件中的施工组织设计基本可行，但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。关于评标委员会对该投标文件处理的说法，错误的是()A.该投标文件没有完全响应招标文件，存在细微偏差B.该投标文件仍属于有效投标书C.评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清D.投标人修改施工组织设计时，可以在书面澄清中修改承诺的施工工期【答案】D216、建设工程材料采购合同，交货地点约定不明确，不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，该标的物不需要运输且出卖人不知道标的物所在地，则交货地点为（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.标的物所在地B.合同订立地C.买受人订立合同时的营业地D.出卖人订立合同时的营业地【答案】D217、以下有关施工企业职工意外伤害保险的说法，不正确的是（）。A.提前竣工的，保险责任自行终止B.工期延长的，保险责任自行延长至工程竣工C.工程停工期间，保险责任中止，保险人不承担保险责任D.工程停工后重新开工的，累计有效保险期间不得超过保险合同对保险期间的约定【答案】B218、关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担【答案】B219、下列情况承包人只能索赔工期和费用的是()。A.发包人要求违法B.不可预见物质条件C.发包人要求提前交货D.发包人原因指示的暂停施工【答案】B220、（2020年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（）。A.合同协议书B.专用合同条款C.勘察费用清单D.通用合同条款【答案】A221、在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为8个，而资格审查文件规定的数量为7个，则（）。A.不需要进行评分，随机选取7个通过资格审查B.需要进行评分，8家均通过资格审查C.需要进行评分，前7家通过资格审查D.不需要进行评分，提交资格申请文件时间排在前7位的通过资格审查【答案】C222、（2019年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求，中标通知书，合同协议书和专用条款内容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以（）的内容为准。A.合同协议书B.中标通知书C.专用条款D.发包人要求【答案】A223、设计施工总承包合同订立合同时需要明确的内容，区段工程在通用条款中定义的是能单独接收并使用的（）。A.永久工程B.长期工程C.短期工程D.一般工程【答案】A224、某工程施工项目招标，采用最低评标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。A.1800万元，1800万元B.1800万元，1770万元C.1830万元，1800万元D.1830万元，1770万元【答案】B225、下列关于评标专家必须满足的条件，说法不正确的是（）。A.从事相关专业领域工作满8年B.具有高级职称C.熟悉有关招标投标的法律法规D.与投标人没有经济利益关系【答案】B226、某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行的是政府指导价，价格力4000元/吨，合同约定2011年31日提货，但施工企业逾期至2011年4月1O日才提货，而此时政府指导价已调整为4500元/吨。该施工企业给供应商的钢材款应按()A.4500元/吨计算并追加违约金B.4000元/吨计算并追加违约金C.4500元/吨计算D.4000元/吨计算【答案】C227、一份施工合同采用了英国NEC合同文本，其中的主要选项条款为选项E，则下列（）论述正确。A.该合同是固定总价合同B.承包商的投标价作为目标成本C.工程成本部分实报实销，按合同约定的工程成本一定百分比作为承包商的收入D.该合同的乙方，可与若干施工分包商订立分包合同，确定的分包合同履行费用由雇主支付【答案】C228、工程施工评标中，投标人竞标报价是否低于其成本，应当由（）认定。A.招标人B.评标委员会C.招投标监督机构D.市场监督管理机构【答案】B229、下列投标文件对招标文件响应的偏差中，属于细微偏差的是()。A.联合体投标没有联合体协议书B.投标工期长于招标文件要求的工期C.投标报价的大写金额与小写金额不一致D.投标文件没有投标人授权代表的签字【答案】C230、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是乙公司的职工。如工程出现质量问题，则（）。A.由甲公司承担责任B.由乙公司承担责任C.由甲公司、乙公司承担连带责任D.由乙公司承担主要责任，甲公司承担次要责任【答案】C231、NEC合同文本是由（）编制的。A.国际咨询工程师联合会B.英国土木工程师学会C.美国建筑师学会D.我国建筑工程学会【答案】B232、根据《标准设计施工总承包合同》，设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，如无特别约定，则除署名权以外的著作权归（）。A.发包人B.承包人C.发包人或承包人D.发包人和承包人共同【答案】A233、一般从事轻微体力劳动或身体活动水平低的成年男子，每日的能量需要量约为（）kcal。A.3000B.2800C.2400D.1800【答案】C234、风险型CM合同采用（）的计价方式，成本部分由业主承担，CM承包商获取约定的酬金。A.成本加酬金B.成本加费用C.酬金加费用D.成本加奖金【答案】A235、设备性能验收阶段，出现()情况时，监理工程师不应签发设备初步验收证书。A.存在个别微小缺陷但不影响设备安全运行，供货方同意在限定时间内免费修理B.第一次性能验收试验表明几项性能指标未达到保证值，但属于采购方的使用原因C.第二次性能验收试验未达到保证值的几项缺陷，供货方采取相应措施后达到保证值D.由于采购方生产运行的需要，在合同约定的期限内未能进行设备I生能验收试验【答案】B236、某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件。招标人对该优惠条件的正确处理是()。A.接受该优惠条件B.接受该优惠条件，但在评标时仅作参考C.拒绝接受该优惠条件D.将该投标人的投标按废标处理【答案】C237、关于工程勘察设计开标评标的说法，正确的是（）