(2025)二级建造师工程法规考试题及参考答案

(2025)二级建造师工程法规考试题及参考答案一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.下列法律中，属于行政法的是（）。A.《中华人民共和国公司法》B.《中华人民共和国建筑法》C.《中华人民共和国合同法》D.《中华人民共和国物权法》【答案】B【解析】行政法是调整行政主体在行使行政职权和接受行政法制监督过程中而与行政相对人、行政法制监督主体之间发生的各种关系，以及行政主体内部发生的各种关系的法律规范的总称。《中华人民共和国建筑法》属于行政法范畴。《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国物权法》属于民商法。2.法人进行民事活动的物质基础是（）。A.有自己的名称B.有自己的组织机构C.有必要的财产或经费D.有自己的住所【答案】C【解析】法人的成立条件包括：依法成立；有必要的财产或者经费；有自己的名称、组织机构和住所；能够独立承担民事责任。其中，必要的财产或者经费是法人进行民事活动的物质基础。3.关于代理的说法，正确的是（）。A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人C.作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止D.表见代理是有权代理【答案】C【解析】选项A，经被代理人同意的转代理，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任；选项B，同一代理事项有数位代理人的，应当共同行使代理权，但是当事人另有约定的除外；选项D，表见代理是无权代理，但是有效代理。4.甲委托乙采用一种原材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将原材料采购事务转委托给丙。关于该委托中承担责任的说法，正确的是（）。A.乙对丙的行为承担责任B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任C.甲与乙对丙的行为承担连带责任D.乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任【答案】B【解析】经委托人同意，受托人可以转委托。转委托经同意或者追认的，委托人可以就委托事务直接指示转委托的第三人，受托人仅就第三人的选任及其对第三人的指示承担责任。5.关于物权的说法，正确的是（）。A.物权包括所有权、债权、用益物权和担保物权B.用益物权包括对自己所有的财产享有使用和收益的权利C.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记D.物权保护方式，只能单独适用【答案】C【解析】选项A，物权包括所有权、用益物权和担保物权，债权不属于物权；选项B，用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利；选项D，物权保护方式，可以单独适用，也可以根据权利被侵害的情形合并适用。6.关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是（）。A.实用新型以申请时所附的说明书为准B.建设工程发明以其附图为准C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准D.三类专利均以权利要求的内容为准【答案】C【解析】发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。7.关于注册商标有效期的说法，正确的是（）。A.10年，自申请之日起计算B.10年，自核准注册之日起计算C.20年，自申请之日起计算D.20年，自核准注册之日起计算【答案】B【解析】注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。8.关于保证责任的说法，正确的是（）。A.当事人在保证合同中约定债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的为连带责任保证B.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任C.当事人对保证的范围没有约定，保证人应当对全部债务承担责任D.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满前6个月【答案】C【解析】选项A，当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证；选项B，当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任是旧规定，新规定是按照一般保证承担保证责任（2021年1月1日起施行的《民法典》规定）；选项D，一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。9.某建设工程施工合同约定的开工日期为3月1日，发包人于3月10日向承包人发出开工通知，开工通知载明的开工日期为3月20日。接到开工通知后，承包人由于人员、设备未能及时到位，3月30日才正式进场施工。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，该项目开工日期应当为（）。A.3月1日B.3月10日C.3月20日D.3月30日【答案】C【解析】当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：（1）开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。本题中，开工通知载明的开工日期为3月20日，虽然承包人3月30日才正式进场施工是因自身人员、设备未能及时到位，但仍应以开工通知载明的3月20日为开工日期。10.关于建设工程合同变更，说法正确的是（）。A.一方当事人可以根据交易习惯直接变更双方已达成的合同约定B.双方当事人协商变更后的内容取代原合同的内容C.双方当事人对合同变更的内容约定不明确的，先提出变更的一方有权要求对方按其要求履行D.合同订立时的市场环境发生变化后，一方当事人可以直接变更原合同约定【答案】B【解析】选项A，合同的变更须经当事人双方协商一致，任何一方不得单方变更合同；选项C，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更；选项D，合同订立时的市场环境发生变化，不属于法定的变更情形，一方当事人不能直接变更原合同约定。11.某施工企业与甲材料供应商订立了材料买卖合同，但该施工企业误将应当支付给甲的货款支付给了乙材料供应商。关于该货款处理的说法，正确的是（）。A.乙应当将收到的货款返还给甲B.甲可以向乙主张返还货款C.乙可以拒绝将收到的货款返还给该施工企业D.该施工企业可以向乙主张返还货款【答案】D【解析】本题中，施工企业与乙之间构成了不当得利之债，施工企业有权要求乙返还货款。乙与甲之间没有直接的法律关系，甲不能直接向乙主张返还货款。12.关于建设工程返修的说法，正确的是（）。A.施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修，费用由建设单位承担B.施工企业对所有的质量问题均应当负责返修，费用由建设单位承担C.施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修，费用由责任人承担D.施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用【答案】C【解析】《建设工程质量管理条例》规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。13.关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。A.见证人员应当在试样或其包装上作出标识、封志B.涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的50%C.见证人员应当由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D.用于承重墙体的砌筑砂浆试块必须实施见证取样【答案】D【解析】选项A，取样人员应当在试样或其包装上作出标识、封志；选项B，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%；选项C，见证人员应由建设单位或该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任。14.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工后，组织建设工程竣工验收的主体是（）。A.建设单位B.建设行政主管部门C.工程质量监督站D.施工企业【答案】A【解析】建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。15.关于工程质量争议处理的说法，正确的是（）。A.建设单位直接指定分包人分包专业工程的，应当承担无过错责任B.施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修C.建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持D.建设工程竣工时发现的质量问题，如果不是施工企业原因造成的，施工企业不承担返修义务【答案】B【解析】选项A，建设单位直接指定分包人分包专业工程的，应当承担过错责任；选项C，建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持，但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任；选项D，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。16.关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。A.不同类型的建设工程，其保修范围相同B.建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏，施工企业不负责维修C.建设工程保修期与缺陷责任期的起始日相同D.建设工程质量保证金应在保修期满后返还【答案】C【解析】选项A，不同类型的建设工程，其保修范围不同；选项B，建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏，施工企业仍应负责维修，但费用由责任方承担；选项D，缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。17.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改，则建设行政主管部门一般采取的处罚是（）。A.降低资质等级B.停业整顿C.限期改正D.处10万元以上30万元以下的罚款【答案】C【解析】工程监理单位发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。本题未提及逾期未改正等情况，所以一般采取的处罚是限期改正。18.关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法，正确的是（）。A.应当监控分部分项工程的安全生产情况B.每月带班生产时间不得少于本月施工时间的60%C.应当对工程项目落实带班制度负责D.每月带班检查时间不得少于其工作日的25%【答案】C【解析】选项A，项目负责人应当对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程；选项B，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%；选项D，企业负责人每月带班检查时间不得少于其工作日的25%。19.根据《安全生产许可证条例》，必须持特种作业操作证书上岗的人员是（）。A.项目经理B.兼职安全员C.建筑架子工D.BIM系统操作员【答案】C【解析】特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业。建筑架子工属于特种作业人员。20.某施工企业的下列工作人员中，有权要求公司签订无固定期限合同的是（）。A.张某在该企业连续工作满8年B.王某到该企业工作2年，并被董事会任命为总经理C.赵某在该企业累计工作了12年，但中间曾离开过企业D.李某与该企业已经连续订立2次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作【答案】D【解析】有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：（1）劳动者在该用人单位连续工作满10年的；（2）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的；（3）连续订立2次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第39条和第40条第1项、第2项规定的情形，续订劳动合同的。选项A不满10年；选项B不符合上述情形；选项C不是连续工作满10年。选项D符合连续订立2次固定期限劳动合同的情形，且因工负伤不能从事原工作不属于不能续订的情形。21.劳动合同履行过程中，劳动者不需事先告知用人单位，可以立即与用人单位解除劳动合同的情形是（）。A.用人单位违章指挥，强令冒险作业危及劳动者人身安全B.在试用期内C.用人单位濒临破产D.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费【答案】A【解析】用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。22.根据《劳动争议调解仲裁法》，下列关于劳动争议解决方式的说法，正确的是（）。A.劳动争议发生后，当事人应当先向本单位劳动争议调解委员会申请调解B.经劳动争议调解委员会调解不成，当事人一方要求仲裁的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁C.当事人一方可不经调解而直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁D.对仲裁裁决不服的，当事人可以向人民法院提起诉讼【答案】C【解析】劳动争议发生后，当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解；调解不成，当事人一方要求仲裁的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，除法律另有规定的外，可以向人民法院提起诉讼。所以选项A错误，不是必须先调解；选项B表述不准确，当事人可以直接申请仲裁；选项D要注意除法律另有规定的外。23.根据《社会保险法》，失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应符合的条件有（）。A.本人应征服兵役的B.非因本人意愿中断就业的C.本人已经失业，有身份证明的D.本人已经进行失业登记，并有求职要求的E.失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的【答案】BDE【解析】失业人员符合下列条件的，从失业保险基金中领取失业保险金：（1）失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的；（2）非因本人意愿中断就业的；（3）已经进行失业登记，并有求职要求的。24.关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是（）。A.安装工程一切险对旧机器设备仅负有考核期的保险责任，不承担维修期的保险责任B.安装工程一切险的保险期限可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始【答案】D【解析】选项A，安装工程一切险对于旧机器设备不负考核期的保险责任，也不承担其维修期的保险责任；选项B，安装工程一切险的保险期限不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日；选项C，试车考核期的长短应根据工程合同上的规定来决定，但不得超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限。25.关于保险索赔的说法，正确的是（）。A.投保人可以在保险事故发生后的任意时间向保险人提出索赔B.投保人仅需在保险事故发生后收集证据C.保险单上载明的保险财产修理费超过赔偿金额的，应当按照修理费全额赔偿D.一个建设工程项目同时由多家保险公司承保的，被保险人可以向其中任意一家索赔【答案】D【解析】选项A，投保人、被保险人或者受益人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人；选项B，投保人、被保险人或者受益人应当向保险人提供其所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的证明和资料；选项C，保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行保险索赔。保险单上载明的保险财产没有全部损失，应当按照部分损失进行保险索赔。保险财产的损失程度经评估确定后，保险人按照保险财产的实际损失价值进行赔偿。26.根据《绿色施工导则》，关于施工总平面布局的说法，正确的是（）。A.施工现场围墙可以采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡，减少建筑垃圾，保护土地B.施工现场搅拌站、仓库等布置应当尽量远离已有交通线路C.施工现场道路应当尽量多布置临时道路，在施工现场形成环形道路D.生活区与生产区可以分开布置，并设置标准的分隔设施【答案】A【解析】选项B，施工现场搅拌站、仓库、加工厂、作业棚、材料堆场等布置应尽量靠近已有交通线路或即将修建的正式或临时交通线路，缩短运输距离；选项C，施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置，施工现场内形成环形通路，减少道路占用土地；选项D，生活区与生产区应分开布置，并设置标准的分隔设施。27.关于文物保护单位建设控制地带的说法，正确的是（）。A.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域C.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定D.全国重点文物保护单位的建设控制地带，应经省级人民政府批准【答案】D【解析】选项A，文物保护单位建设控制地带是指在文物保护单位的保护范围外，为保护文物保护单位的安全、环境、历史风貌对建设项目加以限制的区域；选项B，是加以限制，不是禁止；选项C，全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。28.关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是（）。A.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收仍不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持B.施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，不予支持C.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持D.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持【答案】A【解析】建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：（1）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；（2）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。29.某建设工程施工合同约定工程开工、竣工日期分别为2020年3月1日和2020年10月1日，2020年9月1日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在（）前行使。A.2021年2月1日B.2021年3月1日C.2021年4月1日D.2021年9月1日【答案】C【解析】建设工程承包人行使优先权的期限为18个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。本题中工程实际竣工日期为2020年9月1日，所以承包人最迟必须在2021年4月1日前行使。30.关于民事诉讼管辖制度的说法，正确的有（）。A.甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后，发现自己没有级别管辖权，将案件移送至甲市中级人民法院审理，属于管辖权转移B.因房屋买卖合同纠纷提起的诉讼应由房屋所在地人民法院管辖C.房屋买卖合同纠纷案件不可约定管辖法院D.移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导致E.当事人可以通过协议变更案件的级别管辖【答案】BCD【解析】选项A，属于移送管辖；选项E，级别管辖是法定的，当事人不得通过协议变更案件的级别管辖。31.关于仲裁裁决执行的说法，正确的是（）。A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请执行B.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年，不能中止、中断C.仲裁裁决作出后，当事人不服裁决，可以就裁决的事项提起诉讼D.仲裁裁决被法院裁定不予执行后，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，申请仲裁【答案】D【解析】选项A，一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向人民法院申请执行；选项B，申请仲裁裁决强制执行的期间为2年，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定；选项C，仲裁实行一裁终局制度，仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理。32.关于和解的说法，正确的是（）。A.和解达成的协议不具有法律效力B.和解达成的协议不具有强制执行力C.和解协议必须采用书面形式D.达成和解后，当事人不得再行起诉【答案】B【解析】选项A，和解达成的协议具有法律效力；选项C，和解达成协议，在形式上既可以是口头的，也可以是书面的；选项D，达成和解后，当事人可以再行起诉。33.甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是（）。A.供电局向甲施工企业承担责任B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任D.乙公司向甲施工企业承担责任【答案】D【解析】当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。本题中，乙公司因供电局无故断电无法按时完成生产任务致使交货延迟，乙公司应向甲施工企业承担违约责任。34.关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是（）。A.招标人签收投标文件后，可以开启投标文件B.投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点C.投标截止时间后送达的投标文件，招标人不得拒收D.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收【答案】B【解析】选项A，招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启；选项C，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收；选项D，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。35.根据《招标投标法》，关于投标人提交投标文件的说法，正确的是（）。A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人可以拒收B.投标人少于5个的，招标人应当重新招标C.招标人收到投标文件后，应当开启检查并签收保存D.投标截止后，投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金【答案】D【解析】选项A，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收；选项B，投标人少于3个的，招标人应当重新招标；选项C，招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。36.关于开标的说法，正确的是（）。A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行B.开标地点不必为招标文件中预先确定的地点C.开标由招标人以外的人主持，邀请所有投标人参加D.开标过程应当记录，并存档备查【答案】D【解析】选项A，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；选项B，开标地点应当为招标文件中预先确定的地点；选项C，开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。37.关于评标的说法，正确的是（）。A.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标B.招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果D.投标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清、说明【答案】A【解析】选项B，招标项目设有标底的，招标人应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件；选项C，评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果；选项D，投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。38.关于中标的说法，正确的是（）。A.中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人B.中标人确定后，招标人应当公示中标候选人C.中标人应当是投标报价最低的投标人D.中标人履行合同提出的履约保证金不得超过中标合同金额的10%【答案】A【解析】选项B，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人；选项C，中标人的投标应当符合下列条件之一：（1）能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；（2）能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外；选项D，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的2%。39.根据《招标投标法实施条例》，关于联合体投标的说法，正确的是（）。A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体可以在资格预审后组成B.资格预审后联合体增减、更换成员的，应当书面通知招标人C.招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标D.联合体各方在同一招标项目中可以以自己名义单独投标【答案】C【解析】选项A，招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成；选项B，资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效；选项D，联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。40.关于建设工程共同承包的说法，正确的是（）。A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包B.两个不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任D.共同承包的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任【答案】D【解析】选项A，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包；选项B，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程；选项C，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。41.关于分包工程的说法，正确的是（）。A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成【答案】D【解析】选项A，分包工程发包人可以就分包合同的履行，要求分包工程承包人提供分包工程履约担保；分包工程承包人在提供担保后，要求分包工程发包人同时提供分包工程付款担保的，分包工程发包人应当提供；选项B，中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成；选项C，中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。42.关于工程总承包项目管理的说法，正确的是（）。A.建设单位不可以自行对工程总承包项目进行管理B.项目的可行性研究单位不得作为项目管理单位C.项目的工程设计、施工或者监理等单位不得作为项目管理单位D.工程总承包项目的项目经理必须取得工程建设类注册执业资格【答案】C【解析】选项A，建设单位可以根据自身资源和能力，自行对工程总承包项目进行管理，也可以委托项目管理单位，依照合同约定对工程总承包项目进行管理；选项B，项目可行性研究单位、项目建议书编制单位、中标人不得作为同一项目的项目管理单位；选项D，工程总承包项目的项目经理应当取得工程建设类注册执业资格或者高级专业技术职称。43.根据《必须招标的工程项目规定》，下列项目属于必须进行招标的有（）。A.使用国有企业资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目B.使用有限公司资金的项目C.使用世界银行、亚洲开发银