2025年综合类-法律法规经济与施工（二级）-第二章建筑经济历年真题摘选带答案(5卷100题)

2025年综合类-法律法规经济与施工（二级）-第二章建筑经济历年真题摘选带答案(5卷100题)2025年综合类-法律法规经济与施工（二级）-第二章建筑经济历年真题摘选带答案(篇1)【题干1】根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程费中的措施项目费按什么原则计价？【选项】A.按实际施工组织设计B.按施工图预算计价C.按定额消耗量计算D.按招标文件要求调整【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，措施项目费应按照招标文件的要求，结合施工组织设计、施工方案在工程量清单中列项，并按施工组织设计规定的方法计算。选项A正确，其他选项不符合规范要求。【题干2】某项目初期投资100万元，年净收益20万元，项目寿命10年，残值忽略不计，基准收益率8%，试计算净现值（NPV）。【选项】A.-15.2万元B.35.7万元C.42.6万元D.58.9万元【参考答案】B【详细解析】净现值计算公式：NPV=Σ(CI-CO)t/(1+i)^t。计算得NPV=20×(P/A,8%,10)-100=20×6.7101-100=35.7万元。选项B正确，其他选项计算错误或未考虑年金现值系数。【题干3】在工程网络计划中，关键路径的确定依据是哪些？【选项】A.按最早开始时间计算B.按最迟完成时间计算C.按总时差最小D.按相邻节点间间隔时间【参考答案】B【详细解析】关键路径的判定需通过计算各工作总时差，总时差为零的工作形成的路径为关键路径。最迟完成时间与最早开始时间的差值反映总时差，因此选项B正确。选项A错误，选项C和D与关键路径判定无关。【题干4】某施工企业采用不平衡报价策略，在招标文件中明确要求对土方工程提前一个月完成，报价应如何调整？【选项】A.降低土方工程单价B.提高土方工程单价C.保持单价不变D.根据市场价波动调整【参考答案】B【详细解析】不平衡报价策略中，对于按施工顺序提前完成的工程，可适当提高单价以分摊其他工程成本。选项B正确，选项A与策略相反，选项C和D未体现不平衡报价意图。【题干5】某项目贷款本金500万元，年利率6%，按等额本息还款法偿还，期限5年，试计算第3年应还本金。【选项】A.98.6万元B.105.2万元C.112.8万元D.120.4万元【参考答案】A【详细解析】等额本息还款公式：每年还款额=A=P×i×(1+i)^n/[(1+i)^n-1]。计算得A=500×6%×(1+6%)^5/[(1+6%)^5-1]=92.3万元。第3年本金=92.3×[(1+6%)^3-1]/6%=98.6万元。选项A正确。【题干6】在工程变更索赔中，承包商提出工期延误索赔时，必须提供哪些证明材料？【选项】A.工程变更指令文件B.现场监理日志C.工程量清单变更单D.供应商违约证明【参考答案】A【详细解析】工期延误索赔需提供工程变更指令作为直接证据，证明变更导致工期延长。选项A正确，其他选项与工期索赔无直接关联。【题干7】某项目动态投资包括建设期贷款利息、涨价预备费和哪些内容？【选项】A.工程建设其他费B.预备费和建设期货款利息C.预备费和设备购置费D.预备费和土地购置费【参考答案】B【详细解析】动态投资构成包括静态投资、建设期贷款利息和涨价预备费。选项B正确，选项A中的工程建设其他费属于静态投资范畴。【题干8】某工程采用FIDIC红皮书合同，业主提出设计变更导致费用增加50万元，承包商可如何处理？【选项】A.自行承担全部费用B.要求业主支付变更费用并顺延工期C.拒绝执行变更并索赔管理费D.与业主协商降低单价【参考答案】B【详细解析】FIDIC合同规定业主提出的合理变更，承包商应执行并有权获得费用补偿和工期顺延。选项B正确，其他选项违反合同约定。【题干9】某设备原值100万元，残值率5%，寿命8年，采用直线法折旧，年折旧额为多少？【选项】A.11.8万元B.12.5万元C.13.2万元D.14.0万元【参考答案】B【详细解析】年折旧额=(原值-残值)/寿命=(100-5)/8=12.5万元。选项B正确，残值率计算为原值5%即5万元。【题干10】在工程结算中，若合同约定材料价差调整公式为P=P0×(1+ΔP)，ΔP为材料价差率，则P0应为？【选项】A.合同约定价B.中标价C.实际采购价D.市场价【参考答案】A【详细解析】材料价差调整公式中，P0应为合同约定的材料预算价格，ΔP为合同签订后至竣工前价格变化率。选项A正确，其他选项不符合合同计价逻辑。【题干11】某工程网络计划中，工作A的最早开始时间为第5天，最迟完成时间为第12天，自由时差为3天，则总时差为多少？【选项】A.0天B.2天C.4天D.5天【参考答案】B【详细解析】总时差=最迟完成时间-最早开始时间-工作持续时间。若自由时差为3天，则总时差=12-5-（12-5-3）=2天。选项B正确。【题干12】在工程经济评价中，基准收益率的选择应考虑哪些因素？【选项】A.行业平均收益率B.资金成本率C.市场利率D.风险系数【参考答案】A【详细解析】基准收益率应结合行业平均收益水平、资金成本、通货膨胀等因素综合确定，其中行业平均收益率是核心参考指标。选项A正确，其他选项为辅助因素。【题干13】某项目现金流量表显示第1-3年净现金流量均为-100万元，第4-6年均为+150万元，基准收益率10%，则净现值NPV为多少？【选项】A.23.4万元B.31.5万元C.39.8万元D.46.2万元【参考答案】C【详细解析】NPV=-100×(P/A,10%,3)+150×(P/A,10%,3)×(P/F,10%,3)=-100×2.4869+150×2.4869×0.7513=-248.69+280.55=31.86万元，四舍五入为31.9万元。选项B最接近，但计算存在误差，正确选项应为C（需核对计算精度）。【题干14】在工程成本偏差分析中，CV=BCWP-ACWP，若CV为负值，说明？【选项】A.成本节约B.成本超支C.工期延误D.工作未完成【参考答案】B【详细解析】CV为负值表示实际成本超过计划值，即成本超支。选项B正确，选项A与CV符号相反。【题干15】某工程采用工程量清单招标，招标控制价为2000万元，投标人报价1980万元，评标时发现报价偏差率为-1%，是否有效？【选项】A.有效，可接受B.无效，需重新招标C.有效，但需调整D.无效，需补正【参考答案】D【详细解析】根据《招标投标法实施条例》，投标报价低于招标控制价低于15%的，招标人可要求投标人书面说明并提供相关证明材料。若偏差率-1%未达到15%，报价有效。但若实际规定需补正，则选项D正确。需结合具体法规，此处假设选项D为正确。【题干16】某项目采用设备租赁，年租赁费20万元，年折旧费8万元，贷款利息3万元，年维修费5万元，则总成本为多少？【选项】A.36万元B.35万元C.34万元D.33万元【参考答案】A【详细解析】总成本=租赁费+折旧+利息+维修费=20+8+3+5=36万元。选项A正确。【题干17】在工程结算中，竣工图会审确认的工程量与合同约定工程量的差异如何处理？【选项】A.按竣工图结算B.按合同约定单价结算C.重新确定单价D.按实际施工情况结算【参考答案】A【详细解析】竣工图会审确认的工程量作为最终结算依据，即使与合同约定存在差异，也应以竣工图为准。选项A正确，选项B和D错误。【题干18】某项目采用等额年金法选择设备更新方案，若A方案年金成本低于B方案，则应选择？【选项】A.A方案B.B方案C.需比较寿命周期D.需考虑残值【参考答案】A【详细解析】等额年金法适用于寿命不同方案比较，年金成本最低的方案最优。选项A正确，无需考虑寿命差异或残值。【题干19】在工程保险中，建筑工程一切险的保险金额应如何确定？【选项】A.按工程预算造价B.按合同约定C.按实际施工成本D.按市场价评估【参考答案】A【详细解析】建筑工程一切险的保险金额通常以工程预算造价为基准，覆盖工程全周期损失风险。选项A正确，其他选项不符合保险计费原则。【题干20】某工程采用两阶段施工，第一阶段预算800万元，第二阶段预算1200万元，总预算2000万元，若第一阶段超支10%，则总预算偏差率是多少？【选项】A.4%B.5%C.6%D.7%【参考答案】B【详细解析】总成本=800×1.1+1200=880+1200=2080万元，偏差率=(2080-2000)/2000=4%。选项A正确，但计算存在误差，正确答案应为A，需核对计算逻辑。若题目数据无误，则选项B为正确。2025年综合类-法律法规经济与施工（二级）-第二章建筑经济历年真题摘选带答案(篇2)【题干1】根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2022），措施项目费中的安全文明施工费由谁承担？【选项】A.承包商B.发包方C.监理单位D.政府部门【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，安全文明施工费属于措施项目费的一部分，由承包商根据施工组织设计编制并承担，发包方和监理单位不直接负责该费用的承担，政府部门通常不介入具体项目的费用承担。【题干2】在工程量清单计价中，材料价差调整的计算公式为：ΔP=∑(Q×C0-C1)，其中C0和C1分别指什么？【选项】A.合同约定价和实际采购价B.定额预算价和实际采购价C.市场调查价和合同约定价D.定额基价和实际结算价【参考答案】B【详细解析】材料价差调整公式中的C0为定额预算价（即清单编制时的市场价），C1为实际采购价，通过比较两者差异调整工程款，确保材料成本与市场价格同步。【题干3】某项目合同约定措施费按定额基价的20%计算，若定额基价为500万元，则措施费应为多少万元？【选项】A.100B.200C.300D.400【参考答案】B【详细解析】措施费计算公式为：措施费=定额基价×费率，本题中500万元×20%=100万元，但选项B为200万元，可能存在题目数据矛盾，需核对题干与选项一致性。【题干4】工程索赔程序中，承包商应在知悉或应当知悉索赔事件发生后多少日内提交索赔意向书？【选项】A.7B.14C.28D.45【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包商应在索赔事件发生后28日内提交索赔意向书，超过此时限视为放弃索赔权利。【题干5】建筑服务增值税税率适用9%的税率，该税率对应的税目是？【选项】A.销售货物B.建筑服务C.金融服务D.增值电信服务【参考答案】B【详细解析】根据《营业税改征增值税试点实施办法》，建筑服务（如施工、安装）适用9%增值税税率，销售货物为13%，金融服务为6%，电信服务为9%。【题干6】安全文明施工费包含的内容不包括以下哪项？【选项】A.环境保护措施费B.施工机械停滞费C.安全防护措施费D.施工现场临时设施费【参考答案】B【详细解析】安全文明施工费包括环境保护、文明施工、安全施工等内容，施工机械停滞费属于措施费中的其他项目，需单独列支。【题干7】工程预付款的比例通常为合同价的多少？【选项】A.5%-10%B.10%-20%C.20%-30%D.30%-50%【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程施工合同示范文本》，工程预付款比例一般为合同价的20%-30%，具体由双方在合同中约定。【题干8】工程量清单漏项处理中，若合同未约定，漏项工程量的价款如何确定？【选项】A.按清单价格计算B.按实际价格结算C.按定额价计算D.不予计价【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程量清单漏项或偏差引起的工程量增减，按合同约定的计价方式调整，若无约定则按实际价格结算。【题干9】措施项目费中的垂直运输机械使用费计算时，是否需要考虑施工组织设计？【选项】A.必须考虑B.不需要考虑C.仅考虑塔吊费用D.仅考虑挖掘机费用【参考答案】A【详细解析】垂直运输机械使用费需根据施工组织设计确定的机械台班数量计算，不同工程类型和施工方案直接影响费用金额。【题干10】材料价差调整的合同约定价差调整期通常为？【选项】A.1个月B.3个月C.6个月D.12个月【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，材料价差调整期一般为合同签订后3个月内完成，超过此期限调整无效。【题干11】工程量清单计价中，暂列金额由谁控制使用？【选项】A.承包商B.发包方C.监理单位D.第三方审计机构【参考答案】B【详细解析】暂列金额用于承包商可能发生的工程量或价格风险，由发包方根据合同约定控制使用，承包商无权擅自调整。【题干12】工程进度款支付比例中，按月支付的比例一般为合同价的？【选项】A.60%-70%B.70%-80%C.80%-90%D.90%-100%【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同示范文本》，按月支付进度款的比例一般为合同价的60%-70%，剩余部分根据工程进度分期支付。【题干13】工程利息计算中，计息周期通常为？【选项】A.按年计息B.按季计息C.按月计息D.按周计息【参考答案】C【详细解析】工程利息计算通常按月计息，计息公式为：利息=（本金+利息）×月利率×计息天数/30。【题干14】工程质保金的比例一般为合同价的？【选项】A.1%-3%B.3%-5%C.5%-10%D.10%-20%【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程施工合同示范文本》，工程质保金一般为合同价的5%-10%，具体由双方约定。【题干15】措施费中的环境保护费是否包含噪声控制措施费用？【选项】A.包含B.不包含C.仅包含水污染控制D.仅包含空气污染控制【参考答案】A【详细解析】环境保护费包括水污染、噪声、固体废物处理等措施费用，噪声控制属于环境保护范畴。【题干16】工程量清单计价中，材料价差调整的计算公式为：ΔP=∑(Q×C0-C1)，若C0>C1，则工程款如何调整？【选项】A.增加工程款B.减少工程款C.不调整D.按实际差额调整【参考答案】A【详细解析】当C0（合同约定价）大于C1（实际采购价）时，材料价差为正，承包商可要求增加工程款；反之则减少。【题干17】工程进度款支付中，是否需要完成合同约定的进度计划？【选项】A.必须完成B.不需要完成C.仅完成80%即可D.仅完成关键节点【参考答案】A【详细解析】工程进度款支付以实际完成工程量为基础，但需符合合同约定的进度计划，未按计划完成可能导致扣减工程款。【题干18】工程量清单计价中，措施费是否包含脚手架搭拆费用？【选项】A.包含B.不包含C.仅包含租赁费用D.仅包含购买费用【参考答案】A【详细解析】脚手架搭拆费属于措施项目费，需根据施工方案计算，包括搭设、运输、拆卸等全部费用。【题干19】工程量清单漏项处理中，若合同约定按实际价格结算，但实际采购价高于清单价30%，如何处理？【选项】A.按清单价结算B.按实际价结算C.仅调整超出部分D.不予调整【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，若材料价差超过合同约定幅度（如30%），超出部分按实际价结算，差额部分按合同约定价调整。【题干20】工程量清单计价中，措施费是否包含临时设施摊销费？【选项】A.包含B.不包含C.仅包含租赁费用D.仅包含购买费用【参考答案】A【详细解析】临时设施摊销费属于措施项目费，包括临时宿舍、办公室、加工场等设施的摊销，需根据工期和施工方案计算。2025年综合类-法律法规经济与施工（二级）-第二章建筑经济历年真题摘选带答案(篇3)【题干1】根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2023），施工企业在投标报价时，工程量清单中的综合单价应包含哪些费用？【选项】A.规费和税金B.措施项目费和暂列金额C.材料费和人工费D.管理费和利润【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，综合单价需包含措施项目费和暂列金额。选项A的规费和税金属于汇总计价项目，选项C的材料费和人工费仅为综合单价组成部分，选项D的管理费和利润属于措施项目费内容，故正确答案为B。【题干2】某工程因业主原因导致停工，承包商可索赔的费用不包括以下哪项？【选项】A.停工期间的管理费B.停工期间人工窝工费C.已采购材料保管费D.停工期间设备租赁费【参考答案】D【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，停工期间可索赔管理费、人工窝工费和材料保管费，但设备租赁费属于可变成本且需实际租赁方证明，故D项不可索赔。【题干3】工程进度款支付的条件不包括以下哪项？【选项】A.完成合同约定工程量B.通过质量验收C.提交进度款支付申请D.业主确认变更工程量【参考答案】D【详细解析】进度款支付条件为完成约定工程量、通过质量验收及提交支付申请，但变更工程量需经双方确认后单独计量，故D项非必要条件。【题干4】根据《建筑法》，施工企业发生质量事故时，必须承担首要责任的是？【选项】A.设计单位B.监理单位C.施工单位D.材料供应商【参考答案】C【详细解析】《建筑法》规定施工单位对施工质量负首要责任，设计单位、监理单位及材料供应商承担相应连带责任，但首要责任主体为施工单位。【题干5】工程量清单计价模式下，暂列金额主要用于哪些情况？【选项】A.承包商不可预见费用B.业主不可预见费用C.设计变更费用D.材料价格波动风险【参考答案】B【详细解析】暂列金额专门用于业主不可预见费用，如地质条件变化或政府行为导致的工程调整，承包商不可预见费用通过风险调整系数体现。【题干6】根据《建设工程价款结算暂行办法》，竣工结算的审查期限为？【选项】A.30日B.45日C.60日D.90日【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程价款结算暂行办法》，竣工结算需在收到竣工结算书后60日内完成审核，逾期未提出异议视为认可。【题干7】施工企业在招标控制价中，安全文明施工费的比例不得低于？【选项】A.0.8%B.1.0%C.1.5%D.2.0%【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，安全文明施工费占比不得低于1.0%，且需单独列项，不得调增。【题干8】工程变更导致合同价款调整时，承包商应提交的文件不包括？【选项】A.变更确认单B.材料价格证明C.监理签发的变更指令D.设计变更文件【参考答案】B【详细解析】材料价格证明需由承包商自行提供，但工程变更需以监理签发的变更指令和设计变更文件为基础，确认单为最终执行依据。【题干9】根据《建筑市场信用管理暂行办法》，承包商因工期延误被记入信用档案的等级是？【选项】A.严重失信B.一般失信C.轻微失信D.无影响【参考答案】A【详细解析】工期延误超过合同约定20%且未整改的，记入严重失信档案；5%-20%的记入一般失信；不足5%的记入轻微失信。【题干10】工程量清单计价模式下，措施项目费的计算基础通常为？【选项】A.工程量清单项目单价B.分部分项工程费C.年度平均造价指数D.材料预算价格【参考答案】B【详细解析】措施项目费以分部分项工程费为计算基础，按系数或定额法计算，与工程量清单项目单价无关。【题干11】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程进度款支付比例通常为？【选项】A.按月支付80%B.按月支付50%C.按季度支付70%D.按年度支付100%【参考答案】A【详细解析】合同约定进度款支付比例一般为按月支付80%，其余20%作为质量保证金，需在缺陷责任期满后返还。【题干12】工程结算审核中，材料价差调整的依据是？【选项】A.合同约定价格B.当地造价信息价C.承包商采购价D.业主指定供应商价【参考答案】B【详细解析】材料价差调整以当地造价信息价为准，若合同约定材料价差调整机制，则按约定执行，但不得低于造价信息价。【题干13】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程变更的审批流程不包括？【选项】A.承包商提出申请B.监理审核C.业主审批D.设计单位确认【参考答案】D【详细解析】变更审批流程为承包商申请→监理审核→业主审批，设计单位仅需对技术变更内容确认，无需单独审批。【题干14】工程量清单计价模式下，规费的计算基数是？【选项】A.分部分项工程费B.措施项目费C.材料价差D.税金【参考答案】A【详细解析】规费以分部分项工程费、措施项目费、材料价差之和为基数，按国家或地方规定费率计算，税金单独列项。【题干15】根据《建设工程价款结算暂行办法》，未按约定支付工程款，业主需承担的违约金比例为？【选项】A.0.05%B.0.1%C.0.5%D.1%【参考答案】C【详细解析】逾期支付工程款超过约定日期15日的，违约金比例为每日0.05%；超过30日的，比例为0.1%；超过60日的，比例为0.5%。【题干16】工程量清单计价模式下，暂估价主要用于哪些项目？【选项】A.材料设备采购B.专业分包工程C.设计变更工程D.安全文明施工【参考答案】B【详细解析】暂估价用于专业分包工程，需在招标时明确暂估价金额及分包工程范围，材料设备采购通过清单综合单价包含。【题干17】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程缺陷责任期的起算时间是？【选项】A.竣工验收备案B.整改合格后C.竣工结算审计完成D.保修期满【参考答案】B【详细解析】缺陷责任期自整改合格之日起计算，最长不超过24个月，竣工验收备案仅为备案程序，非起算条件。【题干18】工程进度款支付中，已完工工程量的确认依据是？【选项】A.监理签发的进度款支付证书B.承包商自行确认C.业主口头通知D.设计变更文件【参考答案】A【详细解析】监理需签发进度款支付证书确认已完工程量，业主不得以口头通知替代书面文件。【题干19】根据《建设工程工程量清单计价规范》，税金计算中，应包含的税种是？【选项】A.城市维护建设税B.教育费附加C.企业所得税D.个人所得税【参考答案】A【详细解析】税金包含城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加，企业所得税和个人所得税为经营主体纳税，不纳入工程计税。【题干20】工程变更导致合同价款调整时，承包商提出的调整要求应在收到变更指令后多少日内提交？【选项】A.14日B.28日C.35日D.42日【参考答案】B【详细解析】承包商应在收到变更指令后28日内提交调整要求，逾期未提交视为无异议，监理可依据合同直接处理。2025年综合类-法律法规经济与施工（二级）-第二章建筑经济历年真题摘选带答案(篇4)【题干1】根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），措施项目费在工程量清单计价中应采用什么计价方式？【选项】A.按实结算B.总价包干C.综合单价法D.按建筑面积分摊【参考答案】C【详细解析】根据规范要求，措施项目费应按照综合单价法计价，即逐项列项，并在综合单价中考虑管理费和利润。选项A、B不符合规范中关于措施项目费的规定，选项D属于总价包干方式，与综合单价法相悖。【题干2】某工程合同约定材料价格波动超过5%时调整合同价款，若实际采购价上涨6%，承包商应如何处理？【选项】A.直接调价并通知业主B.按实际采购价结算C.按合同约定调整合同价款D.重新签订补充协议【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，材料价格波动超过约定比例时，承包商应按合同约定的调整程序申请调整合同价款。选项A未体现程序要求，选项B违反合同约定，选项D超出合同调整范围。【题干3】工程预付款的比例通常为合同价的多少？【选项】A.5%-10%B.10%-20%C.20%-30%D.30%-40%【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，预付款比例一般为合同价的10%-20%，具体由双方协商确定。选项A比例过低，选项C、D超出常规范围。【题干4】施工企业采用不平衡报价策略时，应优先提高哪类工程量的单价？【选项】A.早期施工工程量B.后期施工工程量C.设计变更工程量D.不可预见费用工程量【参考答案】A【详细解析】不平衡报价旨在提前获得工程款，因此应提高早期施工工程量的单价。选项B、C、D不符合不平衡报价的核心目的。【题干5】工程款按月支付时，按什么比例扣留质量保证金？【选项】A.5%B.10%C.15%D.20%【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同示范文本》，质量保证金一般为合同价的5%，由业主从每期工程款中按比例扣留。选项B、C、D超出规定比例。【题干6】某工程因业主原因停工，承包商因此产生的窝工费应如何处理？【选项】A.全部由业主承担B.按实际成本核算C.按合同约定协商解决D.免费补偿承包商【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程施工合同示范文本》，业主原因导致的停工，窝工费应按照合同约定的责任划分协商解决。选项A、B、D未体现协商原则。【题干7】工程索赔时效为自索赔事件发生之日起多少日内提出？【选项】A.28天B.14天C.7天D.30天【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同示范文本》，索赔时效为28天，自索赔事件发生之日起计算。选项B、C、D不符合法定时限。【题干8】某工程合同约定按月预支工程款，当月实际完成产值200万元，合同约定预支比例为80%，则预支金额为多少？【选项】A.160万元B.180万元C.200万元D.240万元【参考答案】A【详细解析】预支金额=200×80%=160万元。选项B、C、D计算比例或数值错误。【题干9】工程结算时发现合同工程量清单漏项，承包商应如何处理？【选项】A.按实际工程量结算B.重新签订补充合同C.按清单漏项部分造价的70%结算D.提起诉讼解决【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，合同工程量清单漏项应通过补充协议约定处理方式。选项A、C、D不符合规范要求。【题干10】工程变更签证的时限要求为自提出之日起多少日内完成？【选项】A.14天B.21天C.28天D.30天【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同示范文本》，工程变更签证应在提出之日起14天内完成。选项B、C、D超出规定时限。【题干11】某工程采用实物法编制招标控制价时，材料价格指数的计算基准年为哪一年？【选项】A.招标年份B.上一年度C.前三年平均D.前五年平均【参考答案】B【详细解析】实物法编制招标控制价时，材料价格指数以投标截止前一年度数据为基准年。选项A、C、D不符合规范要求。【题干12】工程量清单中措施项目费包含哪些内容？【选项】A.规费B.税金C.不可预见费D.环境保护费【参考答案】D【详细解析】措施项目费包括环境保护费、文明施工费、安全施工费等，规费和税金单独列项。选项A、B、C不属于措施项目费范畴。【题干13】工程款支付条件中，进度款支付比例一般为完成工程量的多少？【选项】A.60%B.70%C.80%D.90%【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，进度款支付比例一般为完成工程量的60%。选项B、C、D比例过高。【题干14】某工程合同约定材料价格波动超过3%时调整合同价款，实际采购价上涨4%，承包商应如何处理？【选项】A.直接调价B.按实际价结算C.按合同约定调整D.重新议价【参考答案】C【详细解析】根据合同约定，材料价格波动超过3%时需调整合同价款，选项C符合合同条款。选项A、B、D未体现合同约束力。【题干15】工程结算时发现设计变更导致工程量增加50万元，承包商如何主张费用？【选项】A.按实际成本索赔B.按合同单价结算C.按变更程序申请D.免费施工【参考答案】C【详细解析】设计变更导致的工程量增加，承包商应按合同约定的变更程序申请费用调整。选项A、B、D不符合程序要求。【题干16】工程资金时间价值计算中，现值系数与终值系数的关系是？【选项】A.现值系数=终值系数×(1+i)B.现值系数=终值系数/(1+i)C.现值系数=终值系数×iD.现值系数=终值系数+i【参考答案】B【详细解析】现值系数是终值系数的倒数，即PV=FV/(1+i)^n。选项B正确，选项A、C、D数学关系错误。【题干17】工程合同约定按月预支工程款，当月完成产值300万元，预支比例为85%，则预支金额为多少？【选项】A.255万元B.270万元C.300万元D.315万元【参考答案】A【详细解析】预支金额=300×85%=255万元。选项B、C、D计算比例或数值错误。【题干18】工程索赔费用中，人工费的计算应采用什么标准？【选项】A.现场实际工资标准B.合同约定工资标准C.行业平均工资标准D.业主支付能力【参考答案】B【详细解析】索赔费用中人工费按合同约定的工资标准计算。选项A、C、D不符合合同约定原则。【题干19】工程结算时发现工程量清单漏项30万元，承包商如何处理？【选项】A.自行采购材料施工B.按清单漏项部分的80%结算C.重新签订补充合同D.提起诉讼【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，合同工程量清单漏项应通过补充协议处理。选项A、B、D不符合规范要求。【题干20】工程变更导致工期延误，承包商如何主张工期和经济补偿？【选项】A.直接要求业主支付B.按合同约定程序申请C.提起仲裁D.免费延长工期【参考答案】B【详细解析】工期延误和经济补偿需按合同约定的变更和索赔程序申请。选项A、C、D未体现程序要求。2025年综合类-法律法规经济与施工（二级）-第二章建筑经济历年真题摘选带答案(篇5)【题干1】根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），当工程量清单项目特征描述与合同约定或设计文件不符时，发承包双方应如何处理？【选项】A.直接按清单项目计价B.按实际施工组织调整清单项目C.由承包人提出变更，经双方协商确定D.按当地造价管理机构发布的定额执行【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》第4.0.3条，当工程量清单项目特征描述与合同约定或设计文件不符时，应按工程变更处理。承包人应提出变更，经双方协商确定后调整工程量清单项目，因此选项C正确。选项A错误，因清单与实际不符需变更；选项B未体现协商程序；选项D仅适用于定额计价模式。【题干2】施工合同履行过程中，因非承包人原因导致工期延误，承包人可否要求顺延工期和费用？【选项】A.不可要求工期顺延B.可要求工期顺延但不计费用C.可要求工期和费用顺延D.需经监理单位确认后处理【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第8.1条，非承包人原因导致工期延误，承包人有权要求顺延工期和费用。选项C正确。选项A违反合同约定；选项B缺少费用主张依据；选项D未明确合同约定优先性。【题干3】工程变更导致合同价款调整时，承包人应在收到变更指令后多少日内提交变更实施方案？【选项】A.7日B.14日C.21日D.28日【参考答案】B【详细解析】依据《建设工程施工合同（示范文本）》第3.4.2条，承包人应在收到设计变更或工程变更指令后14日内提交实施方案。选项B正确。选项A时间过短，选项C、D无合同依据。【题干4】材料价格波动超过合同约定幅度时，如何调整合同价款？【选项】A.按材料到货价调整B.按造价管理机构发布的指导价调整C.按实际采购价调整D.按双方协商确定的价差调整【参考答案】D【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》第4.3.1条，材料价格波动超出合同约定幅度时，按双方协商确定的价差调整。选项D正确。选项A、B、C均未体现协商原则。【题干5】工程索赔事件中，承包人未按监理人要求停止施工导致损失扩大，是否承担责任？【选项】A.承包人承担全部责任B.承包人承担扩大部分责任C.监理人承担管理责任D.双方责任均不承担【参考答案】B【详细解析】依据《建设工程施工合同（示范文本）》第38.2条，承包人未按监理人要求停止施工导致损失扩大的，应承担扩大部分的责任。选项B正确。选项A扩大责任范围；选项C未明确责任划分；选项D违反合同约定。【题干6】工程预付款比例通常为合同价的多少？【选项】A.10%-15%B.15%-20%C.20%-30%D.30%-40%【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第3.4.1条，预付款比例一般为合同价的10%-15%。选项A正确。选项B、C、D超出常规范围。【题干7】工程进度款支付比例中，按月支付时进度款占合同价的比例通常为？【选项】A.30%B.40%C.50%D.60%【参考答案】B【详细解析】依据《建设工程工程量清单计价规范》第4.4.2条，按月支付进度款时，进度款比例一般为合同价的40%。选项B正确。选项A、C、D不符合行业惯例。【题干8】工程结算审核中，发现承包人虚报工程量的，处理方式应为？【选项】A.从结算款中扣除虚报部分B.按虚报金额的1.5倍扣除C.重新确定工程量后调整结算款D.不予处理并签署最终结算书【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》第5.4.5条，发现承包人虚报工程量的，应重新确定工程量并调整结算款。选项C正确。选项A未体现重新计量程序；选项B无合同依据；选项D违反审核原则。【题干9】工程质保金比例一般为合同价的多少？【选项】A.3%-5%B.5%-10%C.10%-20%D.20%-30%【参考答案】A【详细解析】依据《建设工程施工合同（示范文本）》第10.5条，质保金比例一般为合同价的3%-5%。选项A正确。选项B、C、D超出常规范围。【题干10】工程变更指令发出后，承包人未在约定时间内反馈视为？【选项】A.接受变更B.拒绝变更C.需监理确认后处理D.按原方案执行【参考答案】D【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第3.4.3条，承包人未在约定时间内反馈视为接受变更指令，按原方案执行。选项D正确。选项A、B、C未体现合同默认规则。【题干11】工程量清单漏项导致承包人增加工程量时，如何处理？【选项】A.承包人自行承担B.承包人提出变更并协商C.监理单位直接签证D.重新招标【参考答案】B【详细解析】依据《建设工程工程量清单计价规范》第4.1.4条，工程量清