消防清包工劳务合同范本

消防清包工劳务合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方信用代码]乙方（承包方）：姓名：[乙方姓名]身份证号：[乙方身份证号码]地址：[乙方家庭住址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方拟将消防工程的劳务部分发包给乙方，乙方具备相应的劳务作业能力，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成以下协议：一、工程概况（一）工程名称[具体工程名称]（二）工程地点[详细工程地点]（三）工程内容乙方负责本消防工程的劳务作业，具体包括但不限于以下内容：1.消防管道的安装、连接、调试，包括消火栓系统、自动喷水灭火系统等管道的敷设，确保管道的密封性和稳定性，符合相关设计和规范要求。2.消防设备的安装与调试，如消防水泵、消防风机、报警设备、探测器等的安装、接线、调试工作，保证设备能够正常运行。3.消防设施的标识、油漆等附属工作，按照设计要求对消防管道、设备等进行标识，对相关设施进行油漆防腐处理。4.施工现场的清理和垃圾清运，在施工过程中及时清理作业现场的杂物和垃圾，保持施工现场的整洁。（四）工程期限1.本工程自[开工日期]开工，至[竣工日期]竣工，总工期为[X]日历天。2.如遇不可抗力因素（如自然灾害、政府指令停工等）或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延。乙方应在上述情况发生后[X]天内，以书面形式向甲方提出工期顺延申请，并提供相关证明材料，甲方应在收到申请后[X]天内予以确认。二、劳务报酬及支付方式（一）劳务报酬本工程的劳务报酬采用固定总价方式，共计人民币[X]元（大写：[大写金额]）。该价格为含税价，包括乙方完成本合同约定的全部劳务作业所需的人工费用、工具费用、劳保用品费用、管理费用、利润以及风险费用等一切费用。（二）支付方式1.合同签订后，甲方在[具体日期]内支付乙方合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.工程进度达到[具体进度节点1]时，甲方在[具体日期]内支付乙方合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。3.工程进度达到[具体进度节点2]时，甲方在[具体日期]内支付乙方合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。4.工程全部完工并经甲方及相关部门验收合格后，甲方在[具体日期]内支付至合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。5.剩余合同总价款的[X]%作为质量保证金，在质保期届满且无质量问题后，甲方在[具体日期]内一次性无息支付给乙方。（三）支付条件乙方每次申请付款时，应向甲方提供等额的合法有效的发票及甲方要求的其他资料，否则甲方有权拒绝付款，且不承担逾期付款的责任。三、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利（1）对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，有权要求乙方对不符合要求的部分进行整改。（2）按照合同约定对工程进行验收，对验收不合格的部分有权要求乙方返工，直至达到验收标准。（3）在乙方存在违约行为时，有权按照合同约定追究乙方的违约责任。2.义务（1）在开工前，向乙方提供施工图纸、施工场地及相关的技术资料，并进行技术交底。（2）按照合同约定及时支付劳务报酬。（3）协调与其他施工单位的关系，为乙方施工创造必要的条件。（4）按照相关规定办理工程所需的审批手续。（二）乙方权利和义务1.权利（1）按照合同约定获得劳务报酬。（2）要求甲方提供施工所需的必要条件和技术支持。（3）在甲方存在违约行为时，有权按照合同约定追究甲方的违约责任。2.义务（1）严格按照施工图纸、施工规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量和施工安全。（2）组织具有相应资质和经验的施工人员进行作业，并为施工人员办理必要的保险。（3）服从甲方的管理和指挥，接受甲方的监督检查，对甲方提出的整改要求及时进行整改。（4）保护施工现场的环境和设施，不得损坏甲方或其他第三方的财物。（5）在施工过程中，及时向甲方报告工程进度、质量等情况。（6）按照规定对工程进行保修，在质保期内免费承担质量问题的维修责任。四、工程质量与验收（一）工程质量标准本工程的质量应符合国家和地方现行的消防工程施工质量验收规范、标准以及本工程的设计要求。乙方应确保工程质量达到合格标准。（二）质量保证措施1.乙方应建立健全质量管理体系，制定质量管理制度和质量保证措施，确保施工质量。2.乙方应加强对施工人员的质量培训，提高施工人员的质量意识和操作技能。3.乙方应严格按照施工工艺和操作规程进行施工，对每道工序进行质量检验，合格后方可进行下一道工序。（三）工程验收1.乙方完成全部劳务作业后，应向甲方提交书面验收申请。甲方应在收到申请后[X]天内组织相关人员进行验收。2.验收标准按照国家和地方现行的消防工程施工质量验收规范、标准以及本工程的设计要求执行。3.如验收不合格，乙方应在甲方规定的时间内进行返工，直至验收合格为止。返工费用由乙方承担，工期不予顺延。4.工程经甲方及相关部门验收合格后，双方签署验收报告。五、安全施工（一）安全责任1.乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产管理制度，加强安全教育培训，确保施工安全。2.乙方应为施工人员提供必要的安全防护用品和设施，如安全帽、安全带、安全网等，并督促施工人员正确佩戴和使用。3.在施工过程中，乙方应采取必要的安全措施，防止发生安全事故。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿由此给甲方及第三方造成的损失。4.甲方有权对乙方的安全施工情况进行监督检查，对发现的安全隐患有权要求乙方及时整改。（二）安全事故处理1.如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援和处理，并及时向甲方报告。2.乙方应配合甲方及相关部门对事故进行调查和处理，按照相关规定承担相应的责任。六、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照合同约定支付劳务报酬，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]‰向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付应付款项及违约金。由此造成的工期延误和乙方损失，由甲方承担。2.如因甲方原因导致工程停工、窝工，甲方应按照乙方实际损失给予赔偿，并顺延工期。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的工期完成工程，每逾期一天，应按照合同总价款的[X]‰向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。2.如乙方施工质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工，直至达到验收标准为止。如因返工造成工期延误，乙方应按照上述工期延误的违约责任承担违约金。3.如乙方违反安全施工规定，导致发生安全事故或存在重大安全隐患，甲方有权要求乙方限期整改。如乙方未在规定时间内完成整改，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。4.如乙方擅自将工程转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金，并承担由此给甲方造成的损失。七、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款（一）保密条款双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。（二）合同变更与解除1.经双方协商一致，可以变更或解除本合同。变更或解除合同应签订书面协议。2.如因不可抗力