2025年二级建造师之二建建设工程施工管理备考题库500道（考点提分）

2025年二级建造师之二建建设工程施工管理备考题库500道第一部分单选题(500题)1、控制项目目标的措施中最重要的措施是（）。

A.组织措施

B.经济措施

C.管理措施

D.技术措施

【答案】：A2、关于施工成本及其管理，下列说法正确的是()。

A.施工成本是指施工过程中消耗的构成工程实体的各项费用支出

B.施工成本考核是在施工成本核算的基础上，对成本形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径

C.施工成本管理就是在保证工期和满足质量要求的情况下，采取相应措施把成本控制在计划范围内，并最大限度地节约成本

D.施工成本预测是以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率及降低成本措施的书面方案

【答案】：C3、某单价合同的投标报价单中，投标人的投标书出现了明显的数字计算错误，导致总价和单价计算结果不一致，下列行为中，属于业主权利的是（）。

A.业主有权利先作修改再评标，以总价作为最终报价结果

B.业主没有权利先作修改再评标，可以宣布该投标人废标

C.业主没有权利先作修改再评标，可以请该投标人再报价

D.业主有权利先作修改再评标，以单价为准调整的总价作为最终报价结果

【答案】：D4、关于施工综合成本分析方法中的分部分项工程成本分析的说法，正确的是（）。

A.分部分项工程成本分析的对象为未完分部分项工程?

B.分部分项工程成本分析的方法是进行“两算”对比?

C.分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础?

D.分部分项工程成本分析必须是对每一个分部分项工程都进行成本分析

【答案】：C5、当发生索赔事件时，对于承包商自有的施工机械窝工，其费用索赔通常按照（）进行计算。

A.台班折旧费

B.台班费

C.设备使用费

D.进出场费用

【答案】：A6、某工程施工网络计划经工程师批准后实施。已知工作A有5天的自由时差和8天的总时差，由于第三方原因，使工作A的实际完成时间比原计划延长了12天。在无其它干扰的情况下，其紧后工作的最早开始时间将推迟（）天。

A.3

B.4

C.7

D.12

【答案】：C7、承包人需要更换项目经理的，应提前（）天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。

A.7天

B.14天

C.21天

D.28天

【答案】：B8、项目经理的任务包括项目的行政管理和项目管理两个方面，其在项目管理方面的主要任务不包括（）。

A.施工安全管理

B.施工进度控制

C.施工风险管理

D.工程组织与协调

【答案】：C9、施工质量事故发生以后，按照建质[2010]111号文的规定，事故现场有关人员应立即向工程（）报告。

A.建设行政主管部门

B.施工单位负责人

C.总监理工程师

D.建设单位负责人

【答案】：D10、某施工机械的时间定额为0.391台班/100立方米，与之配合的工人小组有4人，则该机械的产量定额为（）立方米/台班。

A.2.56

B.256

C.0.64

D.64

【答案】：B11、根据《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014的要求，若文件保管期限是短期，则表示（）。

A.工程档案保存20年以上

B.工程档案保存20年以下

C.工程档案保存10年以下

D.工程档案保存10年以上

【答案】：B12、关于编制施工项目成本计划时考虑预备费的说法，正确的是（）。

A.不考虑整个项目预备费，由施工企业统一考虑

B.只针对整个项目考虑总的预备费，以便灵活调用

C.在分析各分项工程风险基础上，只针对部分分项工程考虑预备费

D.既要在项目总的方面考虑总的预备费，也要在分项工程中安排适当的不可预见费

【答案】：D13、关于编制项目管理任务分工表的说法，正确的是（）。

A.业主方应对项目各参与方给予统一指导和管理

B.首先要对项目实施各阶段的具体管理任务做详细分解

C.首先要定义主管部门的工作任务

D.同一类别的项目可以集中编制通用的分工表

【答案】：B14、（）不属于我国推行建设工程监理制度的目的。

A.充分发挥投资效益

B.确保工程建设质量

C.提高工程建设水平

D.为工程建设增值

【答案】：D15、根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF－2003－0213），承包人应提供总包合同供分包人查阅，但可以不包括其中有关（）。

A.承包工程的价格内容

B.承包工程的进度要求

C.项目业主的情况

D.违约责任的条款

【答案】：A16、过程控制的目的就在于（），保证成本项目的发生在预定范围之内，针对产生偏差的原因及时制定对策并予以纠正。

A.比较

B.分析

C.预测

D.纠偏

【答案】：D17、关于施工文件的立卷，下列说法正确的是（）。

A.卷内资料若有多种资料时，同类资料按编号顺序排列，不同资料之间按日期顺序排列

B.立卷过程中案卷不宜过厚，一般不超过20mm

C.卷内文件的排列按请示在前、批复在后，印本在前、定稿在后的顺序排列

D.一个建设工程由多个单位工程组成时，工程文件按单位工程立卷

【答案】：D18、下列建设工程项目管理的类型中，属于施工方项目管理的是（）。

A.投资方的项目管理

B.开发方的项目管理

C.分包方的项目管理

D.供货方的项目管理

【答案】：C19、对合同执行者而言，应该掌握合同跟踪的依据及对象，下列选项中不属于合同跟踪依据的是（）。

A.各种计划文件

B.现场质量检查

C.实际工程文件

D.项目管理规划

【答案】：D20、按照我国现行规定，因不可抗力导致合同无法履行连续超过()天，发包人和承包人均有权解除合同。

A.56

B.84

C.140

D.280

【答案】：B21、根据我国《质量管理体系基础和术语》GB/T19000-2016的术语解释，下列说法正确的是（）。

A.违反法律法规和工程建设标准，造成人员伤亡或重大经济损失称之为质量问题

B.凡工程产品没有满足某个规定的要求称之为质量问题

C.未满足某个与预期或规定用途有关的要求称之为质量缺陷

D.凡是工程质量不合格，必须进行返修、加固或报废处理，由此造成直接经济损失低于规定限额称之为质量事故

【答案】：C22、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告后出现新情况以及事故发生之日起（）日内伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A.7

B.10

C.28

D.30

【答案】：D23、某监理人员进行旁站监理时，发现施工活动可能危及工程质量，该人员报告后，应由（）下达局部暂停施工指令。

A.监理员

B.监理工程师

C.项目经理

D.总监理工程师

【答案】：D24、发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后（）内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。

A.7天

B.7个工作日

C.14天

D.14个工作日

【答案】：A25、影响项目目标实现的决定性因素是（）。

A.人

B.工具

C.方法

D.组织

【答案】：D26、某项目在进行施工组织设计，其中对于施工力量、劳动力、机具、材料、构件等资源供应情况的分析应当属于（）部分的内容。

A.工程概况

B.施工部署及施工方案

C.施工进度计划

D.主要技术经济指标

【答案】：A27、某灌注桩计量支付条款约定工程量以米计算，若设计长度为20米的灌注桩，承包人实际完成的灌注长度为21米，监理工程师未对施工质量表示异议，则发包人应该按（）米支付价款。

A.19

B.20

C.21

D.22

【答案】：B28、项目监理机构在施工阶段进度控制的主要工作（）。

A.合同执行情况的分析和跟踪管理

B.定期与施工单位核对签证台账

C.监督施工单位严格按照合同规定的工期组织施工

D.审查单位工程施工组织设计

【答案】：C29、建设工程中采用的投标保函、履约保函等方式，属于我国《担保法》中的（）。

A.抵押担保

B.保证担保

C.留置担保

D.定金担保

【答案】：B30、项目设计准备阶段的工作包括（）。

A.编制项目建议书

B.编制项目可行性研究报告

C.编制项目初步设计

D.编制项目设计任务书

【答案】：D31、从建设工程施工质量验收的角度来说，工程施工质量验收的最小单位是（）。

A.检验批

B.工序过程

C.分部工程

D.分项工程

【答案】：A32、根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标报价编制原则的说法，错误的是（）。

A.投标报价应以施工方案等作为报价计算的基础条件

B.投标报价不能另行设定情况优惠总价

C.投标报价可由业主委托造价咨询单位编制

D.投标报价不得低于工程成本

【答案】：A33、从将该财产折价或者拍卖、变卖该财产的价款中优先受偿。这样的担保类型是（）。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.留置和定金

【答案】：B34、工程档案案卷封面标注的保管期限分为永久、长期、短期三种期限。短期是指工程档案保存年限不超过（）年。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】：D35、根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标人投标报价的说法，正确的是（）。

A.投标人可以进行适当的总价优惠

B.投标人的总价优惠不需要反映在综合单价中

C.规费和税金不得作为竞争性费用

D.不同承发包模式对于投标报价高低没有直接影响

【答案】：C36、某新建工程，采购一批Φ12的螺纹钢筋200t，钢筋的供应价格为4280元/t，运费为60元/t，运输损耗为0.25%，采购保管费率为1%，则该钢筋的采购单价为()元。

A.3999.9

B.4030

C.4350.85

D.4394.36

【答案】：D37、某网络计划中，工作M的最早完成时间是第8天，最迟完成时间是13天，工作的持续时间是4天，与所有紧后工作的间隔时间最小值是2天，则该工作的自由时差为（）天。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：A38、关于分部分项工程量清单项目与定额子目关系的说法，正确的是（）。

A.清单项目与定额子目之间是一一对应的

B.一个定额子目不能对应多个清单项目

C.清单项目与定额子目的工程量计算规则是一致的

D.清单项目组价时，可能需要组合几个定额子目

【答案】：D39、建设工程施工合同约定：基础分部工程为钢筋砼结构，工程量300m3，单价550元/m3。基础工程施工前，施工项目经理部完成了施工用水电接口、现场办公室搭建等施工准备工作，根据施工合同及其他有关依据，确定基础分部工程施工项目成本为400元/m3，并将其分解到了现场材料采购、保管、施工管理等部门和个人。合同中基础分部工程的工程量是由（）。

A.项目监理机构提供

B.项目招标人提供

C.投标人测算确定

D.招标人和中标人协商确定

【答案】：B40、关于建造师与施工项目经理的说法，正确的是（）。

A.取得建造师注册证书的人员就是施工项目经理

B.建造师是管理岗位，施工项目经理是技术岗位

C.施工项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任

D.建造师执业资格制度可以替代施工项目经理单位责任制

【答案】：C41、工程项目的施工总进度计划属于（）。

A.项目的施工总进度方案

B.项目的指导性施工进度计划

C.项目的控制性施工进度计划

D.项目施工的年度施工计划

【答案】：C42、已知某工程网络计划中工作M的自由时差为3天，总时差为5天。该工作的实际进度拖后，且影响总工期l天。在其他工作均正常进行的前提下，工作M的实际进度拖后（）天。

A.3

B.4

C.5

D.6

【答案】：D43、某施工企业采购一批材料，出厂价4000元/吨，运杂费是材料采购价的5％，运输材料的损耗率为2％。保管费率为1％，则该批材料的单价应为（）元/吨。

A.4200.00

B.4284.00

C.4326.84

D.4320.00

【答案】：C44、某工程主体结构混凝土工程量为3200m3，预算单价为550元／m3，计划4个月内均衡完成。开工后，混凝土实际采购价格为560元／m3。施工至第2个月月底，实际累计完成混凝土工程量为1800m3，则此时的成本偏差与进度偏差分别为（）万元。

A.-1.8和-11

B.1.8和-11

C.-1.8和11

D.1.8和11

【答案】：C45、项目总承包方在总进度目标论证时做的工作中，若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则需设法调整。在此过程之前进行的工作是（）。

A.协调各层进度计划的关系，编制总进度计划

B.确定项目的工作编码

C.编制各层进度计划

D.进度计划系统的结构分析

【答案】：A46、由于建设工程项目大量数据处理的需要，应重视利用新信息技术的手段进行信息管理，其核心手段是（）。

A.基于局域网的信息管理平台

B.基于互联网的信息处理平台

C.基于互联网的信息传输平台

D.基于局域网的信息处理平台

【答案】：B47、关于建设工程项目管理的内涵，下列说法正确的是（）。

A.其内涵为：自项目开始至项目完成，通过项目策划和项目控制，以使项目的费用目标、质量目标和安全目标得以实现

B.自项目开始至项目完成，指的是项目的全寿命周期

C.项目策划是项目目标控制前的一系列筹划和准备工作

D.“费用目标”对业主而言是成本目标

【答案】：C48、下列各项中属于专项成本分析方法的是（）。

A.分部分项工程成本分析

B.年度成本分析

C.资金成本分析

D.竣工成本分析

【答案】：C49、在进度计划实施过程中，应进行的进度控制工作包括：①跟踪检查，收集实际进度数据；②将实际进度数据与进度计划对比；③分析计划执行的情况；④对产生的偏差，采取措施予以纠正或调整计划；⑤检查措施的落实情况；⑥进度计划的变更必须与有关单位和部门及时沟通。这些工作的正确次序是（）。

A.①—②—③—④—⑤—⑥

B.①—③—②—④—⑥—⑤

C.①—②—④—⑤—③—⑥

D.①—②—③—④—⑥—⑤

【答案】：A50、()的关键是坚持质量标准，控制的重点是工序质量、工作质量和质量控制点的控制。

A.事前质量控制?

B.事中质量控制?

C.事后质量控制?

D.系统控制

【答案】：B51、工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间超过其自由时差，则该工作（）。

A.必定影响其紧后工作的最早开始

B.必定变为关键工作

C.必定导致其后续工作的完成时间推迟

D.必定影响工程总工期

【答案】：A52、某工程的定额工期为400天，按照相关规定，招标人在确定合同工期时，压缩的工期天数不得超过（）天，超过的，招标人应在招标文件中明示增加赶工费用。

A.40

B.60

C.80

D.120

【答案】：C53、根据国家法律、法规和政策规定，由于产假、计划生育假而按计时工资标准的一定比例支付的工资属于（）。

A.计时工资

B.计件工资

C.津贴补贴

D.特殊情况下支付的工资

【答案】：D54、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，经施工单位技术负责人和（）签字后实施。

A.项目经理

B.总监理工程师

C.项目技术负责人

D.建设单位项目负责人

【答案】：B55、施工成本管理的经济措施是最易为人们所接受和采用的措施，下列选项中，不属于经济措施的是()

A.加强施工定额管理和施工任务单管理，控制活劳动和物化劳动的消耗?

B.管理人员应编制资金使用计划，确定、分解施工成本管理目标?

C.对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策?

D.认真做好资金的使用计划，并在施工中严格控制各项开支

【答案】：A56、根据应急预案体系的构成，针对危险源和应急保障而编制的应急预案属于（）。

A.专项应急预案

B.专项施工方案

C.现场处置方案

D.综合应急预案

【答案】：A57、所谓管理是由提出问题、筹划、决策、执行和检查等多个环节组成的过程。下列选项中属于决策环节的是()。

A.执行补救方案

B.从多个方案中确定一个拟执行方案

C.进行多个补救方案比较

D.检查补救方案的执行情况

【答案】：B58、关于对承包人索赔文件审核的说法，正确的是（）。

A.监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时转交发包人，监理人无权要求承包人提交原始记录

B.监理人根据发包人的授权，在收到索赔通知书的60天内，将索赔处理结果答复承包人

C.承包人接受索赔处理结果的，发包人应在索赔处理结果答复后28天内完成赔付

D.承包人不接受索赔处理结果的，应直接向法院起诉索赔

【答案】：C59、采用现行《建设工程工程量清算单计价规范》进行招标的工程，企业在投标报价时，可以作为竞争性费用的有（）。

A.垂直运输费

B.安全文明施工费

C.规费

D.税金

【答案】：A60、根据《建设工程工程量清单计价规范》，发包人应在工程开工后的28天内预付安全文明工费总额的（）。

A.50％

B.90％

C.60％

D.100％

【答案】：A61、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，对于某项目深基坑支护工程，施工单位应当编制（）。

A.单项工程施工组织设计

B.安全施工方案

C.专项施工方案

D.施工组织设计

【答案】：C62、建筑业的组织信息属于（）。

A.管理类工程信息

B.经济类工程信息

C.技术类工程信息

D.组织类工程信息

【答案】：D63、施工现场承包商自有机械一台，台班单价1000元/台班，折旧费500元/台班，人工日工资单价100元/工日，窝工补贴50元/工日，由于电网停电，导致停工2天，人工窝工10工日，则施工企业可索赔（）元。

A.0

B.500

C.1000

D.1500

【答案】：D64、大型建设工程项目进度目标分解的工作有：①编制项目各子系统进度计划；②编制施工总进度规划；③编制施工总进度计划；④编制各子项目施工进度计划，正确的目标分解过程是（）。

A.②—③—①—④

B.②—③—④—①

C.③—②—①—④

D.③—②—④—①

【答案】：A65、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），安全生产事故发生后，受伤者或最先发现事故的人员应该立即用最快的传递手段，向（）报告。

A.施工单位负责人

B.项目经理

C.安全员

D.项目总监理工程师

【答案】：A66、下列建设工程项目进度控制的措施中，属于经济措施的是（）。

A.重视信息技术在进度控制中的应用

B.编制与进度计划相适应的资源需求计划

C.分折设计方案对工程进度的影响，优化设计方案

D.分析影响工程进度的风险，减少进度失控的风险量

【答案】：B67、实行招标的项目，其工程合同价款应在中标通知书发出之日起()天内，由承发包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定。

A.15

B.30

C.45

D.60

【答案】：B68、下列关于招标信息的修正，说法正确的是（）。

A.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少7日前发出

B.投标人对已发出的投标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出

C.澄清文件必须直接对社会公开

D.修改的内容应为招标文件的有效组成部分

【答案】：D69、基于数据和信息的分析和评价的决策，更有可能产生期望的结果。这是质量管理原则中（）的要求。

A.领导作用

B.过程方法

C.循证决策

D.关系管理

【答案】：C70、对于任一招标工程量清单项目，如因工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过15％，调整原则为（）。

A.当工程量增加10％以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低

B.当工程量减少15％以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高

C.当工程量增加15％以上时，工程量增加的部分其措施项目费调减

D.当工程量减少10％以上时，工程量减少的部分其措施项目费调增

【答案】：B71、根据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013），工程建设监理规划应当在（）前报送建设单位。

A.召开第一次工地会议

B.签订委托监理合同

C.签发工程开工令

D.业主组织施工招标

【答案】：A72、施工项目部对工人进行安全用电操作教育，同时对现场的配电箱、用电电路进行防护改造，严禁非专业电工乱接乱拉电线。这体现了施工安全隐患处理原则中的（）。

A.直接隐患与间接隐患并治原则

B.单项隐患综合处理原则

C.重点处理原则

D.动态处理原则

【答案】：B73、下列选项中，由发包人提供的担保是（）。

A.投标担保

B.预付款担保

C.支付担保

D.履约担保

【答案】：C74、根据《建设工程工程量清单计价规范》，综合单价计算的内容包括：①计算定额子目工程量；②确定人、料、机单价；③确定组合定额子目；④测算人、料、机消耗量；⑤计算清单项目的人、料、机费；⑥计算清单项目的管理费和利润；⑦计算清单项目的综合单价，其正确的步骤为（）。

A.②→①→④→③→⑤→⑥→⑦

B.①→②→④→③→⑤→⑥→⑦

C.③→①→④→②→⑤→⑥→⑦

D.①→②→③→④→⑤→⑥→⑦

【答案】：C75、施工成本管理中最根本和最重要的基础工作是（）。

A.建立成本管理责任体系

B.科学设计成本核算账册体系

C.建立企业内部施工定额并保持其适应性

D.建立生产资料市场价格信息的收集网络

【答案】：A76、工程施工过程中索赔事件发生后，承包人首先要做的工作是（）。

A.向监理工程师提出索赔意向通知

B.向监理工程师提交索赔证据

C.向监理工程师提交索赔报告

D.与业主就索赔事项进行谈判

【答案】：A77、根据《建设工程监理规范（GB/T50319-2013）》,下列属于施工阶段建设监理工作的是（）。

A.审查施工单位选择的分包单位资质

B.参与设计单位向施工单位的设计交底

C.核验施工测量放线

D.参加业主组织的竣工验收

【答案】：C78、政府在施工质量监督的实施过程中作出的下列行为，不应在开工前实施的是()

A.审查施工组织设计、监理规划等文件以及审批手续?

B.编制工程质量监督报告?

C.公布监督方案，提出监督要求?

D.检查结查的记录保存

【答案】：B79、由采购方负责提货的建筑材料，其交货期限应以（）为准。

A.采购方收货戳记的日期戳记

B.采购方向承运单位提出申请的日期

C.供货方发运产品时承运单位签发的日期

D.供货方按照合同规定通知的提货日期

【答案】：D80、振兴工程公司承揽了幸福住宅小区建设项目。开工前，该项目的项目经理编制工作任务分工表，首先要对各项管理任务进行（）。

A.系统整合

B.详细分解

C.整体归纳

D.综合评价

【答案】：B81、针对承包的工程任务，合同跟踪以（）等方面为对象。

A.工程施工的质量、工程进度、工程数量、成本的增加和减少

B.工程施工的质量、工程进度、成本的增加或减少

C.工程施工的质量、工程数量、成本的增加或减少

D.工程施工的质量、工程进度、工程环境、成本的增加或减少

【答案】：A82、在双代号网络计划中，某工作A最早完成时间为15，其只有三项紧后工作B、C、D，最早开始时间分别为17、20、21，总时差分别为1、2、3，则工作A的自由时差和总时差分别为（）。

A.0、2

B.2、3

C.1、2

D.1、4

【答案】：B83、关于分部分项工程成本分析，下列说法正确的是（）。

A.必须对施工项目所有的分部分项进行成本分析

B.分部分项成本分析的方法是进行实际成本与目标成本比较

C.分部分项成本分析的对象是已完成分部分项工程

D.对主要的分部分项工程要做到从开工到保修进行系统的成本分析

【答案】：C84、建设工程施工的风险类型按构成风险的因素进行分类可分为组织风险、经济与管理风险、工程环境风险和技术风险，下列选项中，属于组织风险因素的是()

A.工程资金供应条件

B.承包商管理人员和一般技工的知识、经验和能力

C.现场与公用防火设施的可用性及其数量

D.信息安全控制计划

【答案】：B85、承包单位对施工合同实施进行偏差分析，其内容包括：产生合同偏差的原因，合同实施偏差的责任及（）。

A.不同项目合同偏差的对比

B.合同实施的趋势

C.偏差的跟踪情况

D.业主对合同偏差的态度

【答案】：B86、根据清单规范，某建筑公司经投标获得某公路桩基工程的施工任务，工程开工两月后，设计方变更设计，增加了13根与原设计相同的工程桩，对于增加的工程桩价格的确定，适宜的方法是（）。

A.建筑公司提出，发包人确认

B.发包人提出，建筑公司确认

C.参照类似项目的价格

D.采用该项目的单价

【答案】：D87、不论何种原因造成工程的实际进度与合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报（）审批。

A.设计单位

B.监理人

C.业主

D.设备制造单位

【答案】：B88、施工场面大、人员多、工序多、关系复杂、作业环境差等问题，体现的施工质量控制特点是（）。

A.需要控制的因素多

B.控制的难度大

C.过程控制要求高

D.终检局限大

【答案】：B89、关于建设工程项目施工成本管理责任体系的说法，正确的是（）。

A.项目经理部的成本管理体现以效益中心的管理职能

B.项目经理部的成本管理贯穿于单位投标和实施、结算过程

C.项目经理部的成本管理除生产成本以外，还包括经营管理费用

D.成本管理责任体系包括公司层和项目经理部的成本管理

【答案】：D90、关于工程质量监督的说法，正确的是（）

A.施工单位在项目开工前向监督机构申报质量监督手续

B.建设行政主管部门对工程质量监督的性质属于行政执法行为

C.建设行政主管部门质量监督的范围包括永久性及临时性建设工程

D.工程质量监督指的是主管部门对工程实体质量情况实施的监督

【答案】：B91、施工进度计划检査后,应编制进度报告,其内容不包括()。

A.进度计划实施情況的综合描述

B.实际工程进度与计划进度的比较

C.前一次进度计划检査提出问题的整改情况

D.进度计划在实施过程中存在的问题及其原因分析

【答案】：C92、建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标，它是在（）阶段确定的。

A.项目预测

B.项目决策

C.项目计划

D.项目实施

【答案】：B93、某工程由于施工现场管理落后，质量问题频发，致使在建的一栋办公楼施工至主体2层时坍塌，死亡11人，这期工程质量事故属于（）。

A.特别重大事故

B.严重质量事故

C.重大事故

D.一般质量事故

【答案】：C94、下列风险控制方法中，适用于第二类风险源控制的是（）。

A.个体防护

B.隔离危险物质

C.应急救援

D.改善作业环境

【答案】：D95、根据《建设工程量清单计价规范》GB50500—2013，关于提前竣工的说法，正确的是（）。

A.招标人压缩的工期天数不得超过定额工期的50%

B.工程实施过程中，发包人要求合同工程提前竣工，可以不征求承包人意见

C.发承包双方约定提前竣工每日历天应补偿额度，与结算款一并支付

D.赶工费用包括人工费、材料费、机械费以及履约保函手续费的增加

【答案】：C96、根据《建设工程项目管理规范》，进度控制的工作包括：①编制进度计划及资源需求计划；②采取纠偏措施或调整计划；③分析计划执行的情况；④实施跟踪检查，收集实际进度数据。其正确的顺序是（）。

A.④-②-③-①

B.②-①-③-④

C.③-①-④-②

D.①-④-③-②

【答案】：D97、某工程材料中钢筋的目标消耗量100t，单价4000元，损耗率5%。实际消耗量110t，单价4200元，损耗率3%。运用因素分析法，则单价提高使成本增加了（）元。

A.23100

B.22660

C.21000

D.20600

【答案】：A98、关于建设工程施工现场文明施工措施的说法，正确的是（）。

A.施工现场要设置半封闭的围挡

B.建筑垃圾必须集中堆放并及时清运

C.施工现场设置的围挡高度不得低于1.5m

D.施工单位负责人为现场文明施工的第一责任人

【答案】：B99、下列选项中，不属于发包人应当承担的责任的是（）。

A.据合同需要，办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权

B.赔偿工程或者工程的任何部分对土地占用所造成的第三者人身伤亡和财产损失

C.发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责

D.负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

【答案】：D100、下列选项中，不属于劳务分包人的主要义务的是()。

A.负责工程测量定位、沉降观测、技术交底

B.对劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责

C.承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故

D.科学安排作业计划，投入足够的人力、物力

【答案】：A101、关于施工文档资料，下列说法错误的是（）。

A.是城建档案的重要组成部分

B.是施工质量、安全评测的依据

C.是建设工程进行竣工验收的必要条件

D.是全面反映建设工程质量状况的重要文档资料

【答案】：B102、用来衡量成本降低的实际成果，对成本指标完成情况的总结和评价。上述描述的是施工成本管理的任务中的()。

A.施工成本分析

B.施工成本考核

C.施工成本核算

D.施工成本控制

【答案】：B103、有关施工成本管理的措施的说法正确的是（）。

A.加强施工定额管理和施工任务单管理属于合同措施

B.组织措施是最易为人们所接受和采用的措施

C.加强施工调度，避免因施工计划不周和盲目调度造成窝工损失属于组织措施

D.进行技术经济分析，确定最佳的施工方案属于组织措施

【答案】：C104、下列关于建设工程项目管理的概念的说明，正确的是（）。

A.项目管理的核心任务是项目的组织协调

B.项目建设过程的总集成者、总组织者，工程项目管理的核心是施工方项目管理

C.建设工程项目管理的内涵是在项目的实施阶段，通过项目组织和项目控制，实现项目的三大目标

D.项目决策阶段管理工作的主要任务是确定项目的定义，项目实施期管理的主要任务是实现项目的目标

【答案】：D105、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于安全文明施工费的说法，正确的是（）。

A.承包人对安全文明施工费应专款专用，合并列项在财务账目中备查

B.若基准日期后合同所适用的法律发生变化，增加的安全文明工费由发承包人共担

C.承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生费用由发包人承担

D.发包人应在开工后14天内预付安全文明工费总额的60%

【答案】：C106、根据《建设工程质量管理条例》未经（）签字，建设单位不拨付工程款、不得进行竣工验收。

A.专业监理工程师

B.建设单位现场工程师

C.政府质量管理部

D.总监理工程师

【答案】：D107、编制项目成本计划，关键是确定项目的（）。

A.概算成本

B.目标成本

C.成本构成

D.实际成本

【答案】：B108、事故处理结束后，必须尽快向主管部门和相关单位提交完整的事故处理报告，不属于其主要内容的是（）。

A.事故发生后所采取的应急防护措施

B.检查验收记录

C.事故处理的依据

D.事故原因分析和论证结果

【答案】：A109、建设工程项目施工准备阶段的施工预算成本计划以项目实施方案为依据，采用（）编制。

A.人工定额

B.概算定额

C.预算定额

D.施工定额

【答案】：D110、依据施工承包合同，施工方为确保工程进度按合同如期完成，需对工程施工进度进行有效控制。施工进度控制主要环节包括：①编制施工进度计划；②组织施工进度计划实施；③编制资源需求计划；④施工进度计划检查与调整。控制顺序正确的是（）。

A.①②③④

B.①③②④

C.③①②④

D.③①④②

【答案】：B111、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，签约合同中的暂估材料在确定单价以后，其相应项目综合单价的处理方式是（）。

A.在综合单价中用确定单价代替原暂估价，并调整企业管理费，不调整利润

B.在综合单价中用确定单价代替原暂估价，并调整企业管理费和利润

C.在综合单价中用确定单价代替原暂估价，不再调整企业管理费和利润

D.综合单价不做调整

【答案】：C112、施工方进度控制管理措施涉及管理的思想、方法、手段以及承发包模式、合同类型与风险管理等，其中，工程承发包模式主要影响（）。

A.工作之间的逻辑关系

B.工程实施的组织与协调

C.施工技术的选用

D.经济激励措施的效力

【答案】：B113、下列关于法律法规变化引起的合同价款调整错误的是（）。

A.基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期不能顺延

B.因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担

C.因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按“商定或确定”条款的约定处理

D.招标工程以投标截止日前28天，非招标工程以合同签订前28天为基准日

【答案】：A114、某工程项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为100万元，其中可调部分为：人工费占20%，材料费占50%，其他为不可调部分。结算时，人工费价格指数上涨了10%，材料费价格指数上涨了20%，则该项目应结算的工程价款调整了（）万元。

A.82

B.112

C.18

D.12

【答案】：B115、根据《建筑法》，建筑施工企业可以自主决定是否投保的险种是（）。

A.基本医疗保险

B.工伤保险

C.意外伤害保险

D.失业保险

【答案】：C116、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号），机上司机（司炉）和其他操作人员的人工费属于建筑安装工程费用的（）。

A.人工费

B.施工机具使用费

C.现场管理费

D.企业管理费

【答案】：B117、根据《标准施工招标文件》，采用计日工计价的任何一项变更工作，应从()中支付。

A.工程建设其他费?

B.暂估价?

C.暂列金额?

D.分部分项工程款

【答案】：C118、保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏由（）修复，费用由（）承担。

A.承包人；发包人

B.发包人；发包人

C.承包人；承包人

D.发包人；承包人

【答案】：A119、根据《建设工程项目管理规范》，进度控制的工作包括：①编制施工进度计划及相关的资源需求计划；②采取措施予以纠正或调整计划；③分析计划执行的情况；④收集实际进度数据。其正确的顺序是（）。

A.④－②－①－③

B.②－①－③－④

C.①－④－③－②

D.③－①－④－②

【答案】：C120、关于施工方项目管理目标和任务的说法，正确的是（）。

A.施工总承包管理方对所承包的工程承担施工任务执行和组织的总的责任

B.施工方项目管理服务于施工方自身的利益，而不需要考虑其他方

C.建设项目工程总承包的主要意义是总价包干和“交钥匙”

D.由业主选定的分包方应经施工总承包管理方的认可

【答案】：D121、工程名称、工程编号、建筑面积、总造价等属于信息管理的主要工作中收集的（）。

A.公共信息

B.总体信息

C.施工信息

D.项目管理信息

【答案】：B122、()的主要内容包括：企业的质量方针、质量目标；组织机构和质量职责；各项质量活动的基本控制程序或体系要素；质量评审、修改和控制管理办法。

A.程序文件?

B.质量计划?

C.质量手册?

D.质量记录

【答案】：C123、关于施工投标的说法，正确的是（）。

A.投标人在投标截止时间后送达的投标文件，按无效标处理

B.投标书在招标范围以外提出新的要求，可视为对招标文件的补充，由评标委员会进行评定

C.投标书中采用不平衡报价时，应视为对招标文件的否定

D.投标书需要盖有投标企业公章和企业法人的名章（签字）并进行密封，密封不满足要求，招标人应移交评标委员会处理

【答案】：A124、作业文件是职业健康安全与环境管理体系文件的组成之一，其内容包括（）。

A.管理手册、管理规定、监测活动准则及程序文件

B.操作规程、管理规定、监测活动及管理手册

C.操作规程、管理规定、监测活动准则及程序文件

D.操作规程、管理规定、监测活动准则及程序文件引用的表格

【答案】：D125、通常以独立的单项工程或完整的工程项目为计算对象编制确定的生产要素消耗的数量标准或项目费用标准，是根据已建工程或现有工程的价格数据和资料，经分析、归纳和整理编制而成的是（）。

A.预算定额

B.概算定额

C.概算指标

D.投资估算指标

【答案】：D126、有利于提高数据处理的准确性，并可提高数据处理效率的是（）。

A.信息存储数字化和存储相对集中

B.信息处理和变换的程序化

C.信息传输的数字化和电子化

D.信息获取便捷

【答案】：B127、下列进度控制措施中，属于组织措施的是（）。

A.编制过程资源需求计划

B.应用互联网进行进度控制

C.制定进度控制工作流程

D.选择先进的施工技术

【答案】：C128、施工现场混凝土坍落度试验属于现场质量检查方法中的（）。

A.目测法

B.实测法

C.现货试验法

D.无损检测法

【答案】：B129、除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的（），其余部分与进度款同期支付。

A.25%

B.30%

C.50%

D.75%

【答案】：C130、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》中，关于保险的说法，正确的是（）。

A.工程承包人为提供给劳务分包人使用的机械办理保险，劳务分包人承担保险费

B.运至现场用于劳务施工的材料，由承包人办理保险，劳务分包人承担保险费

C.劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并承担保险费

D.施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工场地内第三方人员生命财产办理的保险

【答案】：C131、运用动态控制原理控制施工成本时，相对于实际施工成本，宜作为分析对比的成本计划值为（）。

A.投标报价

B.工程支付款

C.施工成本规划值

D.施工决算成本

【答案】：C132、关于项目进度目标动态控制的说法，错误的是（）。

A.动态控制首选应将目标分解，制定目标控制的计划值

B.当目标的计划值和实际值发生偏差时应进行纠偏

C.在项目实施过程中对项目目标进行动态跟踪和控制

D.目标的计划值在任何情况下都应保持不变

【答案】：D133、某建设项目监理机构的旁站监理员王某发现乙施工单位在主体结构的施工中有违反工程建设强制性标准的行为，则旁站监理员王某()。

A.有权向乙施工企业下达局部停工令

B.有权责令乙施工企业立即整改

C.应当报告建设单位并采取应急措施

D.应当报告政府主管部门并采取措施

【答案】：B134、根据建筑安装工程费按照费用构成要素来看，对超额劳动和增收节支支付给个人的劳动报酬属于（）。

A.计时工资

B.奖金

C.津贴补贴

D.特殊情况下支付的工资

【答案】：B135、下列质量控制活动中，属于事中质量控制的是（）。

A.设置质量控制点

B.明确质量责任

C.评价质量活动结果

D.约束质量活动行为

【答案】：D136、某地下工程施工合同约定，计划4月份完成混凝土工程量450m3，合同单价均为600元/m3。该工程4月份实际完成的混凝土工程量为400m3，实际单价700元/m3。至4月底，该工程的进度绩效指数为（）。

A.0.857

B.0.889

C.1.125

D.1.167

【答案】：B137、关于工程成本会计核算、业务核算和统计核算区别和联系的说法，正确的是（）。

A.会计核算是对已发生的经济活动进行核算，而业务核算和统计核算还可对正在进行的经济活动进行核算

B.业务核算是价值核算，会计核算的范围比业务核算的范围更广

C.统计核算和会计核算必须用货币计量，业务核算可以用实物量或劳动量计量

D.统计核算是利用会计核算和业务核算的资料把数据按统计方法加以系统管理，发现企业生产经营活动的规律

【答案】：D138、根据《标准施工招标文件》中的变更估价原则，对于已标价工程量清单中无适用或类似子目的变更工程的单价，应由（）商定。

A.发包人与监理工程师

B.监理工程师与合同当事人

C.承包人与总监理工程师

D.总监理工程师与合同当事人

【答案】：D139、施工企业职业健康安全管理体系的运行及维持活动中，应由（）对管理体系进行系统评价。

A.施工企业技术负责人

B.施工企业安全部门负责人

C.项目经理

D.施工企业的最高管理者

【答案】：D140、采用邀请招标，招标人应当向（）个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：C141、专业监理工程师发现工程设计不符合建筑工程质量标准，该监理工程师的正确做法是（）。

A.要求设计院进行设计变更

B.下达设计整改通知单

C.下达停工令

D.报告建设单位要求设计院改正

【答案】：D142、根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程清单项目的综合单价包括（）

A.其他项目费

B.企业管理费

C.规费

D.税金

【答案】：B143、下列有关施工总承包方管理任务的表述正确的是（）。

A.业主方指定的分包方可不接受施工总承包方的管理

B.业主指定的分包施工单位只能与业主签订合同

C.施工总承包方负责施工资源的供应组织

D.在我国，允许业主指定分包方

【答案】：C144、下列关于承包人的其他责任和义务的说法不正确的是（）。

A.承包人可以将工程主体、关键工作分包发给第三人

B.承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人

C.承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任

D.承包人应对施工场地和周围环境进行查勘

【答案】：A145、关于竣工质量验收程序和组织的说法，正确的是（）。

A.工程竣工质量验收由建设单位委托监理单位负责组织实施

B.工程竣工报告应由监理单位提交并必须经总监理工程师签署意见

C.单位工程完工后，监理工程师应组织各专业监理工程师对工程质量进行评估

D.单位工程的分包工程完工后，总包单位应组织进行自检，并按规定的程序进行验收

【答案】：C146、在建设工程施工投标过程中，施工方案应由投标单位的（）主持制定。

A.项目经理

B.法人代表

C.分管投标的负责人

D.技术负责人

【答案】：D147、索赔报告中，旨在解决索赔权能否成立的关键部分是（）。

A.总述部分

B.论证部分

C.索赔款项（或工期）计算部分

D.证据部分

【答案】：B148、关于成本加酬金合同的说法，正确的是（）。

A.当实行风险型CM模式时，适宜采用成本加固定费用合同

B.成本加固定费用的合同下，承包商的酬金不可调整

C.成本加固定比例费用的合同，有利于缩短工期和降低成本

D.在成本加奖金合同中，奖金是根据报价书中的成本估算指标制定的

【答案】：D149、施工合同实施偏差分析的内容包括：产生合同偏差的原因分析，合同实施偏差的责任分析以及（）

A.不同项目合同偏差的对比

B.合同实施趋势分析

C.偏差的跟踪情况分析

D.业主对合同偏差的态度分析

【答案】：B150、在措施项目费的计算方法中，常用于混凝土模板、脚手架、垂直运输等的是（）。

A.综合单价法

B.参数法计价

C.分包法计价

D.因素分析法

【答案】：A151、下列施工成本管理措施中，属于技术措施的是（）。

A.加强施工调度，避免因施工计划不周造成窝工损失

B.施工方案要对比进行选择

C.结合施工方法，进行材料使用的比选

D.增加承担风险的个体数量以降低损失发生的比例

【答案】：C152、已知某挖土机挖土的一个工作循环需要5分钟，每循环一次挖土1．5m3，工作班的延续时间为8小时，时间利用系数K=0．9，则其台班产量定额为（）。

A.10.8(m3／台班)

B.15(m3／台班)

C.129.6(m3／台班)

D.120(m3／台班)

【答案】：C153、根据现行《建设工程质量管理条例》要求，监理工程师对建设工程实施监理的形式包括（）。

A.旁站、巡视和班组自检

B.巡视、平行检验和班组自检

C.平等检验、班组互检和旁站

D.旁站、巡视和平行检验

【答案】：D154、施工过程中必须发生，但在投标时很难具体分项预测，又无法单独列出项目费用，宜采用的计价方法是（）。

A.综合单价法

B.参数计算法

C.分包计价法

D.均摊法

【答案】：B155、关于成本核算，下列说法正确的是（）。

A.施工成本核算一般以单位工程为对象

B.由项目管理机构对竣工工程完全成本进行核算分析

C.竣工工程现场成本核算分析的目的在于考核企业经营效益

D.由企业财务部门对竣工工程现场成本进行核算分析

【答案】：A156、已知工作F有且仅有两项并行的紧后工作G和H，G工作的最迟开始时间为第12天，最早开始时间为第8天；H工作的最迟完成时间为第14天，最早完成时间为第12天；工作F和G、H的时间间隔分别为4天和5天，则F工作的总时差为（）天。

A.0

B.5

C.7

D.9

【答案】：C157、进行施工成本控制，工程实际完成量、成本实际支出等信息的获得，主要是通过（）。

A.工程承包合同

B.施工成本计划

C.施工组织设计

D.进度报告

【答案】：D158、施工成本控制中，工程实际完成量和成本实际支出等信息，是从（）获取的。

A.业务核算报告中

B.施工组织设计中

C.工程进度报告中

D.工程变更报告中

【答案】：C159、根据《质量管理体系》GB／T19000-2008，质量要求是指()。

A.明示的、隐含的或必须履行的需要和期望

B.明示的、隐含的需要和期望

C.法律的、合同的或隐含的需要和期望

D.法律的、合同的需要和期望

【答案】：A160、对各专业分包工程，总承包商负有（）的责任，并承担由此造成的损失。

A.管理和控制

B.管理和监督

C.协调和管理

D.管理和指挥

【答案】：C161、建筑材料采购合同中约定供货方负责送货的，交货日期应以（）为准。

A.供货方发货戳记的日期

B.采购方收货戳记的日期

C.合同约定的提货日期

D.承运单位签发的日期

【答案】：B162、某建筑工程施工至某月月末，出现了工程的费用偏差小于0、进度偏差大于0的状况，则该工程的已完工作实际费用（ACWP）、计划工作预算费用（BCWS）和已完工作预算费用（BCWP）的关系可表示为（）。

A.BCWP>ACWP>BCWS

B.BCWS>BCWP>ACWP

C.ACWP>BCWP>BCWS

D.BCWS>ACWP>BCWP

【答案】：C163、在建筑材料采购合同中，委托运输部门运输、送货或代运的产品，其交货期限一般以（）的日期为准。

A.需方收货戳记?

B.承运单位签发?

C.供方向承运单位提出申请?

D.货物送达交货地点

【答案】：B164、关于生产安全事故应急预案的概念，下列说法中正确的是（）。

A.生产规模小，危险因素少的施工单位，专项应急预案和现场处置方案可以合并编写

B.针对脚手架拆除这一类事故制定的应急保障措施属于现场处置方案

C.针对具体的装置、场所制定的应急处置措施属于专项应急预案

D.编制应急预案的目的之一是避免紧急情况发生时出现混乱

【答案】：D165、某工程主体结构混凝土工程量约3200m3，预算单价550元/m3，计划4个月内均衡完成。开工后，混凝土实际采购价格为560元/m3。施工至第二个月底，实际完成混凝土工程量1800m3。运用赢得值法，可分析得到该工程发生了费用偏差，此时应采取的可行的纠偏措施是（）。

A.加快施工进度

B.重新选择混凝土供应商

C.调整工程数量

D.进行材料代用

【答案】：B166、施工进度计划的内容，不包括（）的调整。

A.工作关系

B.工作量

C.资源提供条件

D.工程质量

【答案】：D167、斗容量1m3反铲挖土机，挖三类土，装车，挖土深度2m以内，小组成员两人，机械台班产量为5.86（定额单位100m3），则用该机械挖土100m3的人工时间定额为（）。

A.0.17工日

B.0.34工日

C.0.17台班

D.0.34台班

【答案】：B168、赢得值法评价指标之一的费用偏差反映的是（）。

A.统计偏差

B.平均偏差

C.绝对偏差

D.相对偏差

【答案】：C169、关于建设工程信息内涵的说法，正确的是（）。

A.信息管理是指信息的收集和整理

B.信息管理的目的是为有效地反映工程项目管理的实际情况

C.建设工程项目的信息是指工程项目部在项目运行各阶段的产生的信息

D.建设工程项目管理信息交流的问题会不同程度地影响项目目标实现

【答案】：D170、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，招标工程一般以投标截止日期前（）天作为基准日期。

A.5

B.7

C.14

D.28

【答案】：D171、施工合同实施偏差分析的内容包括：产生合同偏差的原因分析，合同实施偏差的责任分析以及（）。

A.不同项目合同偏差的对比

B.合同实施趋势分析

C.偏差的跟踪情况分析

D.业主对合同偏差的态度分析

【答案】：B172、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合（）。

A.建设工程承包合同

B.工程监理大纲

C.设计文件

D.工程建设强制性标准

【答案】：D173、某按变动单价计价的建筑施工合同中，投标时约定的工程量为10000m3，其中人工费占比30%，工程量变化不调整单价，中标合同价为30万元；施工期间人工费平均上涨15%，竣工结算工程量为20000m3，其他条件均无变化，则竣工结算价为（）万元。

A.62.7

B.31.35

C.60

D.69

【答案】：A174、单代号网络计划时间参数计算中，相邻两项工作之同的时间间隔（）

A.紧后工作最早开始时间和本工作最早开始时间之差

B.紧后工作最早完成时间和本工作最早开始时间之差

C.紧后工作最早开始时间和本工作最早完成时间之差

D.紧后工作最迟完成时间和本工作最早完成时间之差

【答案】：C175、在双代号网络计划中，判别关键工作的条件是该工作（）。

A.最早完成时间与最早开始时间的差值最小

B.与其紧后工作的时间间隔为零

C.最迟完成时间与最早完成时间的差值为零

D.最迟开始时间与最早开始时间的差值最小

【答案】：D176、下列工程管理信息资源中，属于工程组织类信息资源的是()。

A.质量控制信息

B.物资有关的技术信息

C.项目融资的信息

D.专家信息

【答案】：D177、根据《标准施工招标文件》中的通用条款，承包人按合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出（）的索赔。

A.在合同工程接收证书颁发前

B.在合同工作接收证书颁发后

C.在竣工付款证书接收前

D.在缺陷责任期终止证书颁发后

【答案】：B178、关于施工定额的说法，正确的有()。

A.施工定额以同一性质的施工过程作为研究对象，是建设工程定额的基础性定额

B.施工定额属于企业定额的性质，能够反映行业施工技术和管理的平均水平

C.施工定额可以用于编制施工作业计划、签发施工任务单，也是确定招标控制价的重要依据

D.施工定额以建筑物的各分部分项工程为对象编制

【答案】：A179、以规定计量单位的分项工程为编制对象的定额是（）。

A.施工定额

B.预算定额

C.概算定额

D.概算指标

【答案】：B180、对于生产规模小、危险因素少的施工单位，其生产安全事故应急预案体系可以（）。

A.只编写现场处置方案

B.只编写专项应急预案

C.将综合应急预案与现场处置方案合并编写

D.将综合应急预案与专项应急预案合并编写

【答案】：D181、建设单位编制年度投资计划时，通常所依据的建设工程定额是（）。

A.概算指标

B.预算定额

C.劳动定额

D.投资估算指标

【答案】：A182、建设工程定额中的人工定额，也称为（）。

A.计日工定额

B.劳动定额

C.消耗定额

D.行业定额

【答案】：B183、根据动态控制原理，在项目实施过程中对项目目标进行动态跟踪和控制首先应（）。

A.对项目目标进行分解

B.收集项目的实际值

C.进行计划值与实际值的比较

D.采取纠偏措施进行纠偏

【答案】：B184、某工程因发包人原因造成承包人自有施工机械窝工10天，该机械市场租赁费为1200元/天，进出厂费2000元，台班费400元/台班，其中台班折旧费160元/台班；计划每天工作1台班，共使用40天，则承包人索赔成立的费用是（）元。

A.4000

B.1600

C.12000

D.12500

【答案】：B185、中国未来建筑信息化发展将形成以（）为核心的产业革命。

A.BIM

B.互联网

C.单项程序应用

D.程序系统应用

【答案】：A186、按照《建设工程施工合同（示范文本）》，某工程签订了单价合同，在执行过程中，某分项工程原清单工程量为1000m3，综合单价为25元/m3，后因业主方原因实际工程量变更为1500m3，合同中约定：若实际工程量超过计划工程量15%以上，超过部分综合单价调整为原来的0.9。不考虑其它因素，则该分项工程的结算款应为（）元。

A.36625

B.35000

C.33750

D.32875

【答案】：A187、工程量清单计价模式中，混凝土模板项目措施费用的计算宜采用（）。

A.参数法

B.综合单价法

C.分包法

D.工科单价法

【答案】：B188、施工方案对工程进度有直接的影响，在决策其选用时，不仅应分析技术的先进性和经济合理性，还应考虑其对进度的影响。在工程进度受阻时，应分析是否存在施工技术的影响因素，为实现进度目标有无改变施工技术、施工方法和施工机械的可能性，此项措施属于施工方进度控制的（）。

A.组织措施

B.管理措施

C.合同措施

D.技术措施

【答案】：D189、下列施工成本管理活动或文件中，属于施工项目降低成本的指导文件及设立目标成本依据的是（）。

A.施工成本核算

B.施工成本分析

C.施工成本计划

D.施工成本考核

【答案】：C190、关于施工项目经理的内涵，下列说法正确的是（）。

A.大、中型工程项目施工的项目经理建议由取得建造师注册证书的人员担任

B.取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，由企业自主决定

C.实施建造师执业资格制度后需取消项目经理岗位责任制

D.建筑施工企业项目经理是建筑施工企业法定代表人

【答案】：B191、在项目的实施阶段，项目总进度不仅只是施工进度，下列内容中，不属于实施阶段工作进度的是（）。

A.设计准备工作阶段的工作进度

B.招标工作进度

C.工程物资采购工作进度

D.质量保修工作进度

【答案】：D192、某地下工程施工合同约定，3月份计划开挖土方量40000m3，合同单价为90元/m3；3月份实际开挖土方量38000m3，实际单价为80元/m3，则至3月底，该工程的费用偏差为（）万元。

A.38

B.-38

C.40

D.-40

【答案】：A193、下列施工成本材料费的控制中，可以影响材料价格的因素是（）。

A.材料领用的指标

B.材料的投料计量

C.材料消耗量的大小

D.材料的采购运输

【答案】：D194、根据建设工程项目总进度目标论证的工作步骤，在完成“项目结构分析”工作之后应立即进行的工作是（）。

A.调查研究和收集资料

B.进度计划系统的结构分析

C.项目的工作编码

D.编制各层进度计划

【答案】：B195、根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，如承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，对于监理人提出的重新检验要求，重新检验的费用（）。

A.应由承包人承担

B.应由发包人承担

C.应视重新检验结果，确定由哪方承担

D.由承包人和发包人各承担50%

【答案】：A196、下列关于建设工程项目进度控制任务的说法，错误的是（）。

A.业主方进度控制的任务包括控制设计准备阶段的工作进度、设计工作进度、施工进度、物资采购工作进度、项目动用前准备阶段的工作进度以及保修阶段的工作进度

B.设计方进度控制的任务是依据设计任务委托合同对设计工作进度的要求控制设计工作进度，这是设计方履行合同的义务

C.在进度计划编制方面，施工方应视项目的特点和施工进度控制的需要，编制深度不同的控制性和直接指导项目施工的进度计划，以及按不同计划周期编制的计划

D.供货进度计划应包括供货的所有环节，如采购、加工制造、运输等

【答案】：A197、成本考核的主要依据是成本计划确定的各类指标。以下属于成本计划的质量指标的是（）。

A.按子项汇总的工程项目计划总成本指标

B.责任目标总成本计划降低额

C.设计预算总成本计划降低额

D.设计预算成本计划降低率

【答案】：D198、在措施项目费的计算方法中，常用于混凝土模板、脚手架、垂直运输等的是（）。

A.综合单价法

B.参数法计价

C.分包法计价

D.因素分析法

【答案】：A199、根据《施工劳务分包合同（示范文本）》的规定，可以调整劳务报酬的情况是（）。

A.由于劳务分包人原因造成的返工

B.通货膨胀导致劳务价格变化

C.法律政策变化导致劳务价格变化

D.由于劳务分包人原因造成的安全事故

【答案】：C200、对某建设工程项目进行成本偏差分析，若当月计划完成工作量是100m3，计划单价为300元/m3；当月实际完成工作量是120m3，实际单价为320元/m3。则关于该项目当月成本偏差分析的说法，正确的是（）。

A.费用偏差为-2400元，成本超支

B.费用偏差为6000元，成本节约

C.进度偏差为6000元，进度延误

D.进度偏差为2400元，进度提前

【答案】：A201、某项工作计划最早第15天开始，持续时间为25天，总时差为2天。每天完成的工程量相同。第20天结束时，检查发现该工作仅完成20%。关于该项工作进度计划检查与调整的说法，正确的是（）。

A.实际进度超前，可以适当减缓工作进度

B.实际进度和计划保持一致，各时间参数均未发生变化

C.实际进度滞后，且影响总工期1天，须采取措施赶工

D.实际进度滞后，但对总工期没有影响，加强关注即可

【答案】：B202、施工方进度控制的管理措施涉及管理的思想、方法、手段以及承发包模式、合同类型与风险管理等。其中，工程承发包模式主要影响()。

A.工作之间的逻辑关系

B.工程实施的组织与协调

C.施工技术的选用

D.经济激励措施的效力

【答案】：B203、在网络计划中，关键工作是指（）。

A.总时差最小的工作

B.自由时差最小的工作

C.时标网络计划中无波形线的工作

D.持续时间最长的工作

【答案】：A204、按照《特种作业人员安全计算培训考核管理规定》的规定，下列关于特种作业人员持证上岗制度说法正确的是（）。

A.特种作业操作证每两年复审一次

B.特种作业操作证在各省、自治区、直辖市范围内有效

C.对于未经培训考核，即从事特种作业的，依照刑法的有关规定追究刑事责任

D.离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业

【答案】：D205、对于实行招标的建设工程，因法律法规政策变化引起合同价款调整的，调价基准日期一般为（）。

A.施工合同签订前28d

B.施工合同签订前56d

C.投标截止日前28d

D.投标截止日前56d

【答案】：C206、根据《质量管理体系基础和术语》GB/T19000-2016，施工企业开展质量管理和质量保证的基础是（）。

A.质量体系文件

B.质量手册

C.程序文件

D.质量计划

【答案】：A207、关于施工合同索赔的程序，说法正确的是（）。

A.索赔文件应该交由建设单位审核

B.监理人在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，将索赔处理结果答复承包人

C.承包人接受索赔处理结果的，发包人应作出索赔处理结果答复后14天内完成赔付

D.承包人按合同约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出合同工程接受证书颁发前所发生的任何索赔

【答案】：D208、工程项目信息管理的核心指导文件是（）。

A.信息编码体系

B.信息分类标准

C.信息管理手册

D.信息处理方法

【答案】：C209、通常用于紧急工程施工的是()。

A.固定价格

B.可调价格

C.固定总价

D.成本加酬金

【答案】：D210、某工程项目施工合同约定竣工日期为2020年6月30日在施工中因持续下雨导致甲供材料未能及时到货，使工程延误至2020年7月30竣工。由于2020年7月1日起当地计价政策调整，导致承包人额外支付了30万元工人工资。关于增加的30万元责任承担的说法，正确的是（）。

A.持续下雨属于不可抗力，造成工期延误，增加的30万元由承包人承担

B.发包人原因导致的工期延误，因此政策变化增加的30万元由发包人承担

C.增加的30万元由政策变化造成，属于承包人责任，由承包人承担

D.工期延误是承包人原因，增加的30万元是政策变化造成，由双方共同承担

【答案】：B211、大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是（）。

A.明确进度控制的措施

B.分析影响施工进度目标实现的主要因素

C.通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性

D.编制各层（各级）进度计划

【答案】：C212、设计方的项目管理工作主要在设计阶段进行，但也会涉及其它阶段，下列不属于其涉及阶段的是（）。

A.设计前准备阶段

B.施工阶段

C.动用前准备阶段

D.决策阶段

【答案】：D213、因窝工引起的施工机械设备费索赔，当施工机械是施工企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照（）计算。

A.折旧费

B.租赁费

C.台班使用费

D.折旧费和租赁费之间的较高者

【答案】：B214、某施工单位在施工过程中根据工程时间编制的月度施工作业计划和旬施工作业计划，都属于（）施工进度计划。

A.控制性

B.指导性

C.实施性

D.竞争性

【答案】：C215、成本分析的环节包括：（1）进行成本数据处理；（2）收集成本信息；（3）选择成本分析方法；（4）确定成本结果；（5）分析成本形成原因。下列正确的步骤是（）。

A.（3）（5）（1）（2）（4）

B.（5）（1）（3）（4）（2）

C.（3）（2）（1）（5）（4）

D.（2）（1）（3）（5）（4）

【答案】：C216、根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标〔2013〕44号)，大型机械设备进出场及安拆费属于()。

A.建筑安装工程措施费

B.建筑安装工程机械费

C.建筑安装工程企业管理费

D.建设单位生产准备费

【答案】：A217、施工质量管理是指挥和控制施工组织关于质量的()活动。

A.控制管理?

B.监督管理?

C.组织协调?

D.相互协调

【答案】：D218、根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF－2017－0201），工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，保修期的起算时间为（）。

A.承包人提交竣工验收申请报告之日

B.转移占有工程之日

C.监理人组织竣工初验之日

D.竣工验收合格之日

【答案】：B219、某土方工程，计划总工程量为5600m3，预算单价为560元／m3，计划8个月内均衡完成，开工后，实际单价为600元／m3，施工至第4个月底，累计实际完成工程量3000m3，若运用赢得值法分析，则至第4个月底的费用偏差为()万元。

A.-12?

B.12?

C.11.2?

D.-11.2

【答案】：A220、施工项目年度成本分析的重点是（）。

A.通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本落实情况

B.针对下一