2025年一级造价工程师考试《建设工程计价》预习卷

2025年一级造价工程师考试《建设工程计价》预习卷1.【单项选择题】根据《建设工程造价鉴定规范》，鉴定项目的发包人对承包人材料采购价格高于合同约定不予认可的，鉴定的原则是（  ）。A.材料采购前经发包人（江南博哥）或其代表签批认可的，应按签批的材料价格进行鉴定B.材料采购前未报发包人或其代表认质认价的，应按材料实际采购价格进行鉴定C.发包人认为承包人采购的原材料不符合质量要求，不予认价的，应在质量鉴定后再进行价格鉴定D.材料采购前未报监理人签批的，应按当地材料市场平均价格进行鉴定正确答案：A参考解析：当事人因材料价格发生争议的，鉴定人应提请委托人决定并按其决定进行鉴定，委托人未及时决定的可按以下规定进行鉴定，供委托人判断使用：①材料价格在采购前经发包人或其代表签批认可的，应按签批的材料价格进行鉴定；②材料采购前未报发包人或其代表认质认价的，应按合同约定的价格进行鉴定；③发包人认为承包人采购的材料不符合质量要求，不予认价的，应按双方约定的价格进行鉴定，质量方面的争议应告知发包人另行申请质量鉴定。2.【单项选择题】计算施工机械台班单价时，已知施工机械预算价格48万元，预计使用年限10年，年平均工作220个台班，净残值率5%。该机械台班折旧费为（  ）元。A.207.27B.218.18C.229.09

D.229.67正确答案：A参考解析：台班折旧费=48×10000×（1-5%）/（10×220）=207.27元3.【单项选择题】某年产量25万吨化工产品已建项目的静态投资额为4500万元，现拟建类似项目的生产能力为100万吨/年。已知生产能力指数为0.7，因不同时期、不同地点的综合调整系数为1.35，则采用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资额为（）万元。A.16032B.20468.76C.12221D.1315.8正确答案：A参考解析：本题主要考查投资估算的编制。生产能力指数法计算公式C2=C1（Q2/Q1）x×f，因此，本题C2=4500×（100/25）0.7×1.35=16032（万元）。4.【单项选择题】在建设项目施工招标过程中，一般项目投标有效期为（  ）。A.30～60天B.60～90天C.120天D.一年正确答案：B参考解析：投标有效期的期限可根据项目特点确定，一般项目投标有效期为60～90天。投标保证金的有效期应与投标有效期保持一致。5.【单项选择题】下列有关设备原价的表述，正确的是（  ）。A.国产设备原价一般指的是设备制造厂的交货价或订货合同价的加权平均价格B.进口设备的原价是指进口设备的离岸价C.由于增值税的进项税额可以抵扣，因此设备原价中应不包括增值税D.设备原价通常包含备品备件费在内正确答案：D参考解析：选项A错误，国产设备原价一般指的是设备制造厂的交货价或订货合同价，即出厂（场）价格。选项B错误，进口设备的原价是指进口设备的抵岸价，即设备抵达买方边境、港口或车站，交纳完各种手续费、税费后形成的价格。选项C错误，国产非标准设备原价的税金，主要指增值税。选项D正确，设备原价通常包含备品备件费在内，备品备件费指设备购置时随设备同时订货的首套备品备件的费用。6.【单项选择题】某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设备购置费1100万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期利息120万元，流动资金500万元，则该项目的建设投资为（  ）万元。A.4250B.4430C.4550D.5050正确答案：B参考解析：建设投资＝建筑工程费+安装工程费+设备购置费+工程建设其他费+预备费=2000＋700＋1100＋450＋180＝4430（万元）。7.【单项选择题】国际竞争性招标中，评标的主要步骤是()。A.审标、评标、资格定审B.资格定审、开标、审标C.开标、评标、资格定审D.开标、审标、评标正确答案：A参考解析：评标主要有审标、评标、资格定审三个步骤。8.【单项选择题】当出现共同延误事件时，如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到的补偿是（  ）。A.不能获得补偿B.工期延长C.工期延长及费用补偿D.工期延长、费用补偿及利润补偿正确答案：B参考解析：1）首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任。2）如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人既可得到工期补偿，又可得到经济补偿。3）如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到工期补偿，但很难得到费用补偿。4）如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人既不能得到工期补偿，也不能得到费用补偿。9.【单项选择题】投标保证金不予返还的情形包括（  ）。A.投标人在规定的投标有效期前撤回投标文件B.招标人通知延长投标有效期但投标人拒绝延长C.投标人在规定的投标有效期内修改投标文件D.投标人的投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字正确答案：C参考解析：选项A错误，在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。选项B错误，出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。选项C正确，出现下列情况的，投标保证金将不予返还：1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。选项D错误，属于经初步评审后否决投标的情况。10.【单项选择题】已知某项目投资估算有关数据如下：应收账款150万元，应付账款80万元，预收账款50万元，预付账款30万元，存货200万元，库存现金60万元。则该项目流动资金为（  ）万元。A.310

B.410C.350

D.210正确答案：A参考解析：流动资产=应收账款+预付账款+存货+库存现金流动负债=应付账款+预收账款流动资金=流动资产-流动负债=150+30+200+60-80-50=310万元11.【单项选择题】关于合同价款纠纷的处理原则，下列说法错误的是（  ）。A.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持B.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，应予以支持C.实际履行的合同难以确定，当事人请求参照最后签订的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的，应予支持D.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的，不予支持正确答案：B参考解析：选项A正确，发包人提前占用工程。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。选项B错误，当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，人民法院不予支持。选项C正确，实际履行的合同难以确定，当事人请求参照最后签订的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的，人民法院应予支持。选项D正确，当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的，不予支持。12.【单项选择题】已知某建设项目设备购置费为5000万元，建筑安装工程费3000万元，工程建设其他费用1000万元，已知基本预备费率为10％，项目建设前期年限为2年，建设期为4年，各年投资计划额为：第一年完成投资20％，第二年完成投资30％，第三年完成投资35％，第四年完成投资15％。已知年均投资价格上涨率为5％，则该建设项目建设期第三年的价差预备费为（  ）万元。A.256.86B.457.08C.553.05D.850.74正确答案：D参考解析：基本预备费=（3000+5000+1000）×10%=900万元，静态投资=3000+5000+1000+900=9900万元，第三年完成投资=35%×9900=3465万元，第三年价差预备费=3465×[（1+5%）2（1+5%）0.5（1+5%）3-1-1]=850.74万元13.【单项选择题】关于依法必须招标工程中标候选人的公示，下列说法中正确的是（  ）。A.评标结果只能在交易场所公示B.公示对象是全部中标候选人C.公示对象是所有投标人D.公示的内容包括各评分要素的得分正确答案：B参考解析：选项A错误，招标人在确定中标人之前，应当将中标候选人在交易场所和指定媒体上公示。选项B正确，选项C错误，招标人需对中标候选人全部名单及排名进行公示，而不是只公示排名第一的中标候选人。选项D错误，对有业绩信誉条件的项目，在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况，应一并进行公示，但不含投标人的各评分要素的得分情况。14.【单项选择题】有关对投标文件的澄清和说明，以下表述中正确的是（  ）。A.为有利于投标文件的澄清和说明，评标委员会可向投标人明确投标文件中的遗漏和错误B.澄清和说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容C.投标人发现遗漏和错误，主动提出的澄清和说明评标委员会可以接受D.允许投标人修正或撤销其不符合实质性要求的差异，使之成为具有响应性的投标正确答案：B参考解析：评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容做必要的澄清、说明或补正，但是澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。对投标文件的相关内容做出澄清、说明或补正，其目的是有利于评标委员会对投标文件的审查、评审和比较。澄清、说明或补正包括投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容。但评标委员会不得向投标人提出带有暗示性或诱导性的问题，或向其明确投标文件中的遗漏和错误。同时，评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。投标文件不响应招标文件的实质性要求和条件的，招标人应当否决，并不允许投标人通过修正或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。15.【单项选择题】以下不属于新增工程分部分项工程项目费确定时参考的差异因素的是()。A.合同单价内人工费单价与新增工程市场合理价格的差异B.合同单价对应的清单项目工程量与新增工程相关项目工程量的差异对人工费、材料费的影响C.新增工程施工人员的加班费用D.合同单价内存在的偏低或偏高单价的修正正确答案：C参考解析：如采用合同工程范围内的相关清单项目的合同单价换算为新增工程分部分项工程项目综合单价的，可根据工程变更引起的合同价款调整方法计算，同时可参考下列差异因素对综合单价的影响：1）合同单价内包括的人工费、材料费、施工机具使用费的单价与新增工程实施时市场合理价格的差异。2）合同单价对应的清单项目工程量与新增工程相关项目工程量的差异引起的批量或少量采购对人工费、材料费的影响。3）合同单价内存在的偏低或偏高单价的修正。4）招标市场竞争确定的合同单价与协商确定的新增工程综合单价之间的差异。16.【单项选择题】某工业建设项目及其第一生产车间的建筑工程费、安装工程费、须安装设备费、不须安装设备费以及应摊入费用如下表所示，则第一生产车间应分摊的生产工艺流程设计费为（  ）万元。A.15.00

B.8.14C.14.54

D.8.15正确答案：C参考解析：用地与工程准备费、工程勘察和建筑设计费等按建筑工程造价比例分摊；生产工艺流程设计费按生产设备（包括需安装设备和不需安装设备）购置费比例分摊；项目建设管理费、联合试运转费、工程保险费和建设期利息等按建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额比例分摊。应分摊的生产工艺流程设计费=（600+30）/（1200+100）×30=14.54万元。17.【单项选择题】某材料从两地采购，采购量分别是60t和40t。采购价（含税）分别为500元/t和550元/t。运杂费（含税）分别为20元/t和25元/t，运输损耗费率、采购与仓储保管费率为0.5%、3%，采用“一票制”支付方式，增值税率为13%。则该材料的预算单价（不含税）为（ ）元/t。A.488.04B.488.11C.496.43D.496.51正确答案：D参考解析：由于采用一票制，材料单价={（供应价格+运杂费）×[1+运输损耗率（%）]}×[1+采购及保管费费率（%）]={[60×（500+20）÷1.13]+[40×（550+25）÷1.13]}÷100×1.005×1.03=496.51元/t18.【单项选择题】根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用的表述中不正确的是（  ）。A.人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人的各项费用B.材料费包括周转材料的摊销、租赁费用C.材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费D.仪器仪表台班单价包括检修费和校验费正确答案：D参考解析：选项A正确，建筑安装工程费用中的人工费，是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人的各项费用。选项B正确，建筑安装工程费用中的材料费，是指工程施工过程中耗费的各种原材料、半成品、构配件、工程设备等的费用，以及周转材料等的摊销、租赁费用。选项C正确，材料费中的工程设备，是指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。选项D错误，施工机具使用费包括施工机械使用费和仪器仪表使用费。仪器仪表台班单价通常由折旧费、维护费、校验费和动力费组成。施工机械台班单价通常由折旧费、检修费、维护费、安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费和其他费用组成。19.【单项选择题】下列费用中，属于安装工程费的是（  ）。A.施工临时用水、用电费B.天然气钻井工程费C.房屋建筑给水排水工程费D.附属于被安装设备的防腐、保温工程费正确答案：D参考解析：安装工程费内容（1）生产、动力、起重、运输、传动和医疗、实验等各种需要安装的机械设备的装配费用，与设备相连的工作台、梯子、栏杆等设施的工程费用，附属于被安装设备的管线敷设工程费用，以及被安装设备的绝缘、防腐、保温、油漆等工作的材料费和安装费。（2）为测定安装工程质量，对单台设备进行单机试运转、对系统设备进行系统联动无负荷试运转工作的调试费。建筑工程费内容（1）各类房屋建筑工程和列入房屋建筑工程预算的供水、供暖、卫生、通风、煤气等设备费用及其安装、装饰工程的费用，列入建筑工程预算的各种管道、电力、电信和电缆导线敷设工程的费用。（2）设备基础、支柱、工作台、烟囱、水塔、水池、灰塔等建筑工程以及各种炉窑的砌筑工程和金属结构工程的费用。（3）为施工而进行的场地平整、工程和水文地质勘察，原有建筑物和障碍物的拆除以及施工临时用水、电、暖、气、路、通信和完工后的场地清理，环境绿化、美化等工作的费用。（4）矿井开凿、井巷延伸、露天矿剥离，石油、天然气钻井，修建铁路、公路、桥梁、水库、堤坝、灌渠及防洪等工程的费用。20.【单项选择题】因发包人原因导致工程延期时，下列索赔事件不能够成立的有（  ）。A.发包人原因导致材料超期储存费用索赔B.承包商材料保管不善造成的损坏费用索赔C.总部管理费索赔D.保函手续费索赔正确答案：B参考解析：索赔费用的组成：（1）人工费。（2）材料费，材料费的索赔包括：由于索赔事件的发生造成材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；由于发包人原因导致工程延长期间的材料价格上涨和超期储存费用。材料费中应包括运输费、保管费以及合理的损耗费用。如果由于承包人管理不善，造成材料损坏失效，则不能列入索赔款项内。（3）施工机具使用费。（4）现场管理费。（5）总部（企业）管理费。（6）保险费。（7）保函手续费。（8）利息。（9）利润。（10）分包费用。21.【单项选择题】关于施工图预算的作用，属于投资方作用的是()。A.施工图预算是控制造价及资金合理使用的依据B.施工图预算是投标报价的基础C.施工图预算是控制工程成本的依据D.施工图预算是施工企业安排调配施工力量、组织材料供应的依据正确答案：A参考解析：选项A属于施工图预算对投资方的作用，选项BCD均属于施工图预算对施工企业的作用。22.【单项选择题】工料单价法与实物量法编制施工图预算有不同的步骤，体现在工料单价法包含（  ）步骤。A.准备资料、熟悉施工图纸

B.编制工料分析表C.列项并计算工程量

D.计算其他各项费用，汇总造价正确答案：B参考解析：与实物量法相比，工料单价法有两个独有的步骤，即“编制工料分析表”和“计算主材费并调整直接费”。22.【单项选择题】工料单价法与实物量法编制施工图预算有不同的步骤，体现在工料单价法包含（  ）步骤。A.准备资料、熟悉施工图纸

B.编制工料分析表C.列项并计算工程量

D.计算其他各项费用，汇总造价正确答案：B参考解析：与实物量法相比，工料单价法有两个独有的步骤，即“编制工料分析表”和“计算主材费并调整直接费”。23.【单项选择题】下列费用项目中，应在研究试验费中列支的是（  ）。A.为验证设计数据而进行必要的研究试验所需的费用B.新产品试验费C.施工企业技术革新的研究试验费D.设计模型制作费正确答案：A参考解析：研究试验费是指为建设项目提供或验证设计参数、数据、资料等进行必要的研究试验，以及设计规定在建设过程中必须进行试验、验证所需的费用。包括自行或委托其他部门的专题研究、试验所需人工费、材料费、试验设备及仪器使用费等。这项费用按照设计单位根据本工程项目的需要提出的研究试验内容和要求计算。在计算时要注意不应包括以下项目：（1）应由科技三项费用（即新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费）开支的项目。（2）应在建筑安装费用中列支的施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费。（3）应由勘察设计费或工程费用中开支的项目。24.【单项选择题】已知某建设项目施工招标，招标文件中公布的最高投标限价为4500万元，某投标人的投标报价为3800万元，则投标保证金的数额最高不超过（  ）万元。A.90

B.80C.76

D.50正确答案：A参考解析：投标保证金的数额不得超过项目估算价的2%，因此投标保证金的数额为4500×2%=90（万元）。这里的项目估算价指的是招标文件中公布的最高投标限价，即4500万元。25.【单项选择题】下列不属于制约项目规模合理化的主要因素的是（  ）。A.市场因素B.技术因素C.管理因素D.环境因素正确答案：C参考解析：制约项目规模合理化的主要因素包括市场因素、技术因素以及环境因素等几个方面。合理地处理好这几方面间的关系，对确定项目合理的建设规模，从而控制好投资十分重要。选项A正确，市场因素是确定建设规模需考虑的首要因素。选项B正确，先进适用的生产技术及技术装备是项目规模效益赖以存在的基础，而相应的管理技术水平则是实现规模效益的保证。选项C错误，管理因素属于干扰选项。选项D正确，项目的建设、生产和经营都离不开一定的社会经济环境，确定项目规模需考虑的主要环境因素有政策因素、燃料动力供应、协作及土地条件、运输及通信条件。26.【单项选择题】已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共22万元，外购配套件费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1％，利润率为8％，若其他费用不考虑，则该设备的原价为（  ）万元。A.23.76B.24.76C.25.03D.28.03正确答案：D参考解析：单台非标准设备原价={[（材料费+加工费+辅助材料费）×（1+专用工具费率）×（1+废品损失费率）+外购配套件费]×（1+包装费率）-外购配套件费}×（1+利润率）+外购配套件费+销项税额+非标准设备设计费=（25×1.01-3）×1.08+1+3=28.03（万元）。27.【单项选择题】不可抗力造成的损失中，发包人不承担的是（  ）。A.因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失B.已运至施工现场材料的损坏及修复费用C.承包人人员伤亡D.工程所需清理、修复费用正确答案：C参考解析：发承包双方应遵循下列原则承担相应损失及费用：1）永久工程、已运至施工现场材料的损坏及修复费用，以及因不可抗力事件引起施工场地内及工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失应由发包人承担。2）承包人施工机具的损坏及停工损失和措施项目的损坏、清理、修复费用，以及因承包人原因发生的第三方人员伤亡和财产损失应由承包人承担。3）发承包双方应承担各自人员伤亡和上述第1）、第2）项以外的其他财产的损失。4）因不可抗力引起暂停施工的，停工期间按照发包人要求照管、清理、修复工程的费用和发包人要求留驻施工现场必要的管理与保卫人员工资，以及按发包人要求留驻现场待工人员的工资应由发包人承担。5）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，引起工期延误的，应当顺延工期，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用应由发包人承担。27.【单项选择题】不可抗力造成的损失中，发包人不承担的是（  ）。A.因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失B.已运至施工现场材料的损坏及修复费用C.承包人人员伤亡D.工程所需清理、修复费用正确答案：C参考解析：发承包双方应遵循下列原则承担相应损失及费用：1）永久工程、已运至施工现场材料的损坏及修复费用，以及因不可抗力事件引起施工场地内及工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失应由发包人承担。2）承包人施工机具的损坏及停工损失和措施项目的损坏、清理、修复费用，以及因承包人原因发生的第三方人员伤亡和财产损失应由承包人承担。3）发承包双方应承担各自人员伤亡和上述第1）、第2）项以外的其他财产的损失。4）因不可抗力引起暂停施工的，停工期间按照发包人要求照管、清理、修复工程的费用和发包人要求留驻施工现场必要的管理与保卫人员工资，以及按发包人要求留驻现场待工人员的工资应由发包人承担。5）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，引起工期延误的，应当顺延工期，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用应由发包人承担。28.【单项选择题】假设某项目一般纳税人含税的合同总额为8000万元，工程分包的合同金额为2000万元，在不考虑各项附加税的条件下，则此项业务的无差别平衡点可抵扣进项税额为（  ）万元。A.485.79

B.487.54

C.495.41

D.490.46

正确答案：A参考解析：则此项业务的无差别平衡点可抵扣进项税额为：8000×9%/（1+9%）-X=（8000-2000）×3%/（1+3%）X=485.79万元29.【单项选择题】某土方工程，招标文件中估计工程量为150万m³，合同中规定：土方工程单价为8元／m³，当实际工程量超过估计工程量15％时，超过部分单价调为6元／m³。工程结束时实际完成土方工程量为180万m³，则土方工程款为（）万元。A.1080B.1335C.1380D.1425正确答案：D参考解析：计算过程如下：合同约定范围内（15％以内）的工程款为：150×（1+15％）×8=1380万元；超过15％之后部分工程量的工程款为：[180-150×（1+15％）]×6=45万元；则土方工程款合计=1380+45=1425万元。29.【单项选择题】某土方工程，招标文件中估计工程量为150万m³，合同中规定：土方工程单价为8元／m³，当实际工程量超过估计工程量15％时，超过部分单价调为6元／m³。工程结束时实际完成土方工程量为180万m³，则土方工程款为（）万元。A.1080B.1335C.1380D.1425正确答案：D参考解析：计算过程如下：合同约定范围内（15％以内）的工程款为：150×（1+15％）×8=1380万元；超过15％之后部分工程量的工程款为：[180-150×（1+15％）]×6=45万元；则土方工程款合计=1380+45=1425万元。30.【单项选择题】合同约定进行施工过程结算的，同期支付施工过程结算价款的支付比例应在合同中约定，不应低于当期施工过程结算价款的（  ）。A.70%B.80%C.85%D.90%正确答案：B参考解析：合同约定进行施工过程结算的，发承包双方应将按规定计算且已确认的合同价款列入当期施工过程结算，并同期支付施工过程结算价款的支付比例应在合同中约定，不应低于当期施工过程结算价款的80%。31.【单项选择题】根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，下列哪一项不属于工程变更的范围和内容（  ）。A.合同中的遗漏B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性C.改变合同工程的基线、标高、位置或者尺寸D.改变已批准的施工工艺或顺序正确答案：A参考解析：32.【单项选择题】砌筑10m3砖墙需基本用工20个工日，辅助用工为5个工日，超运距用工需2个工日，人工幅度差系数为10％，则预算定额人工工日消耗量为（  ）工日／10m3。A.27.7B.29.0C.29.2D.29.7正确答案：D参考解析：人工工日消耗量包括基本用工和其他用工两部分组成。基本用工=20工日/10m3；人工幅度差=（基本用工+辅助用工+超运距用工）×人工幅度差系数=（20+5+2）×10%=2.7工日/10m3预算定额人工工日消耗量=20+5+2+2.7=29.7工日/10m333.【单项选择题】挖土方采用斗容量300L的挖掘机，每一次循环中，挖土、回转、卸土、返回、等待需要的时间分别为30s、15s、10s、5s、5s，各组成部分有5s的交叠时间，机械时间利用系数为0.85，则该挖掘机台班时间定额为（  ）台班/m³。A.122.4

B.113.0C.0.009

D.0.008正确答案：D参考解析：1次循环的持续时间=30+15+10+5+5-5=60（s）；1h的循环次数=3600/60=60（次）；1h纯工作正常生产率=300×60=18000（L）=18（m³）；挖掘机台班产量定额=18×8×0.85=122.4（m³/

台班）；挖掘机台班时间定额=1/122.4=0.008（台班/m³）。34.【单项选择题】根据工程造价指标层级的不同，通常可以将其分为（  ）。A.建设项目总投资指标和单项工程投资指标B.工程经济指标、工程量指标、工料价格与消耗量指标C.建设项目总投资指标和建设项目投资明细指标D.建设项目总投资指标、单项工程投资指标和单位工程投资指标正确答案：C参考解析：按照工程造价指标层级的不同，建设工程造价指标可分为建设项目总投资指标和建设项目投资明细指标。按照用途的不同，建设工程造价指标可以分为工程经济指标、工程量指标、工料价格与消耗量指标。35.【单项选择题】国际工程投标报价中，若将分包费列入直接费，则对分包商的管理费通常应列入（  ）中。A.直接费B.分包费C.间接费D.暂定金额正确答案：C参考解析：国际工程报价中，对分包费的处理有两种方法：一种是将分包费列入直接费中，即考虑间接费时包含了对分包的管理费；另一种是将分包费与直接费、间接费平行并列，在估算分包费时适当加入对分包商的管理费即可。35.【单项选择题】国际工程投标报价中，若将分包费列入直接费，则对分包商的管理费通常应列入（  ）中。A.直接费B.分包费C.间接费D.暂定金额正确答案：C参考解析：国际工程报价中，对分包费的处理有两种方法：一种是将分包费列入直接费中，即考虑间接费时包含了对分包的管理费；另一种是将分包费与直接费、间接费平行并列，在估算分包费时适当加入对分包商的管理费即可。36.【单项选择题】下列工程量清单计价的基础公式中，正确的是（  ）。A.分部分项工程费=∑（分部分项工程量×相应分部分项综合单价）B.其他项目费=暂估价+计日工+总承包服务费C.单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费D.建设项目总造价=∑单位工程报价正确答案：A参考解析：（1）分部分项工程费=∑（分部分项工程量×相应分部分项工程综合单价）；选项A正确（2）措施项目费=∑各措施项目费；（3）其他项目费=暂列金额+专业工程暂估价+计日工+总承包服务费；选项B错误（4）单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+增值税；选项C错误（5）单项工程造价=∑单位工程造价；（6）建设项目总造价=∑单项工程造价。选项D错误37.【单项选择题】影响人工工日单价的因素不包括（  ）。A.劳动力市场供需变化B.社会工资差额C.人工工日单价的组成内容D.社会平均工资水平正确答案：B参考解析：影响人工工日单价的因素很多，归纳起来有以下几方面：（1）社会平均工资水平。（2）消费价格指数。（3）人工工日单价的组成内容。（4）劳动力市场供需变化。（5）政府推行的社会保障和福利政策也会影响人工工日单价的变动。选项B为迷惑内容，不属于影响人工工日单价的因素。37.【单项选择题】影响人工工日单价的因素不包括（  ）。A.劳动力市场供需变化B.社会工资差额C.人工工日单价的组成内容D.社会平均工资水平正确答案：B参考解析：影响人工工日单价的因素很多，归纳起来有以下几方面：（1）社会平均工资水平。（2）消费价格指数。（3）人工工日单价的组成内容。（4）劳动力市场供需变化。（5）政府推行的社会保障和福利政策也会影响人工工日单价的变动。选项B为迷惑内容，不属于影响人工工日单价的因素。38.【单项选择题】工程总承包企业承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的工程总承包类型是（）。A.交钥匙总承包B.EPC总承包C.设计—施工总承包D.工程项目管理总承包正确答案：B参考解析：设计采购施工（Engineering-Procurement-Construction，EPC）总承包。EPC总承包即工程总承包人按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。39.【单项选择题】对于工业厂房、民用建筑、仓库及配套工程的新建、改建、扩建工程设计，一般应分为（  ）。A.总平面设计、工艺设计和建筑设计B.初步设计、技术设计和施工图设计C.总体设计、初步设计和施工图设计D.方案设计、初步设计和施工图设计正确答案：D参考解析：根据《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》《建质函〔2016〕247号），对于工业厂房、民用建筑、仓库及配套工程的新建、改建、扩建工程设计，一般应分为方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段；对于技术要求相对简单的民用建筑工程，当有关主管部门在初步设计阶段没有审查要求，且合同中没有做初步设计的约定时，可在方案设计审批后直接进入施工图设计阶段。39.【单项选择题】对于工业厂房、民用建筑、仓库及配套工程的新建、改建、扩建工程设计，一般应分为（  ）。A.总平面设计、工艺设计和建筑设计B.初步设计、技术设计和施工图设计C.总体设计、初步设计和施工图设计D.方案设计、初步设计和施工图设计正确答案：D参考解析：根据《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》《建质函〔2016〕247号），对于工业厂房、民用建筑、仓库及配套工程的新建、改建、扩建工程设计，一般应分为方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段；对于技术要求相对简单的民用建筑工程，当有关主管部门在初步设计阶段没有审查要求，且合同中没有做初步设计的约定时，可在方案设计审批后直接进入施工图设计阶段。40.【单项选择题】建设项目竣工决算的核心内容是（  ）。A.竣工财务说明书和工程竣工图纸B.竣工财务决算说明书和竣工财务决算报表C.竣工财务决算报表和工程竣工造价对比分析D.竣工财务说明书和工程竣工造价对比分析正确答案：B参考解析：竣工决算是由竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图和工程竣工造价对比分析四部分组成。其中竣工财务决算说明书和竣工财务决算报表两部分又称建设项目竣工财务决算，是竣工决算的核心内容。41.【单项选择题】在以下进口设备交易价格中，费用划分与风险转移的分界点相一致的是（  ）。A.离岸价格B.运费在内价C.成本加运费D.到岸价格正确答案：A参考解析：1、FOB，意为装运港船上交货，亦称为离岸价格。FOB术语是指当货物在装运港被装上指定船时，卖方即完成交货义务。风险转移，以在指定的装运港货物被装上指定船时为分界点。费用划分与风险转移的分界点相一致。2、CFR，成本加运费（或称为运费在内价）：是指货物在装运港被装上指定船时卖方即完成交货，卖方必须支付将货物运至指定目的港所需的运费和费用，但交货后货物灭失或损坏的风险，以及由于各种事件造成的任何额外费用，即由卖方转移到买方。与FOB价格相比，CFR的费用划分与风险转移的分界点是不一致的。3、CIF，意为成本加保险费、运费，习惯称到岸价格：卖方除负有与CFR相同的义务外，还应办理货物在运输途中最低险别的海运保险，并应支付保险费。如买方需要更高的保险险别，则需要与卖方明确地达成协议，或者自行做出额外的保险安排。除保险这项义务之外，买方的义务与CFR相同。42.【单项选择题】某项目招标采用经评审的最低投标价法评标，共有甲、乙、丙三位投标人，招标文件中规定了工期提前效益对报价的修正（工期每提前1个月有10万元评标优惠）。已知三名投标人的投标报价、工期以及基准工期如下表所示。则推荐的中标候选人排序为（  ）。A.甲、乙、丙

B.乙、甲、丙C.丙、乙、甲

D.三者并列正确答案：B参考解析：首先计算三个投标人的评标价：甲评标价=1000-20=980（万元）；乙评标价=990-10=980（万元）；丙评标价=1030-50=980（万元）。当经评审的投标价相等时，投标报价低的优先。因此，推荐的中标候选人排序为乙、甲、丙。43.【单项选择题】下列施工机械，其安拆及场外运费应计入施工机械台班单价中的是（  ）。A.利用辅助设施移动的施工机械B.移动需要起重及运输机械的轻型施工机械C.固定在车间的施工机械D.不需安拆的施工机械正确答案：B参考解析：安拆费及场外运费根据施工机械不同分为计入台班单价、单独计算和不需计算三种类型。（1）安拆简单、移动需要起重及运输机械的轻型施工机械，其安拆费及场外运费计入台班单价。（2）单独计算的情况包括：1）安拆复杂、移动需要起重及运输机械的重型施工机械，其安拆费及场外运费单独计算；2）利用辅助设施移动的施工机械，其辅助设施（包括轨道和枕木）等的折旧、搭设和拆除等费用可单独计算。（3）不需计算的情况包括：1）不需安拆的施工机械，不计算一次安拆费；2）不需相关机械辅助运输的自行移动机械，不计算场外运费；3）固定在车间的施工机械，不计算安拆费及场外运费。（4）自升式塔式起重机、施工电梯安拆费的超高起点及其增加费，各地区、部门可根据具体情况确定。综上所述，选项B为正确答案。44.【单项选择题】为了合理划分发承包双方的合同风险，施工合同中应当约定一个基准日，如招标文件及合同未约定，招标工程的合同基准日为（  ）。A.建设工程施工合同签订前的第28天

B.招标文件开始发放前的第28天C.中标通知书发出前的第28天

D.投标截止时间前的第28天正确答案：D参考解析：如招标文件及合同未约定，招标工程的合同基准日为投标截止日前28天，非招标工程的合同基准日为合同签订日前28天。44.【单项选择题】为了合理划分发承包双方的合同风险，施工合同中应当约定一个基准日，如招标文件及合同未约定，招标工程的合同基准日为（  ）。A.建设工程施工合同签订前的第28天

B.招标文件开始发放前的第28天C.中标通知书发出前的第28天

D.投标截止时间前的第28天正确答案：D参考解析：如招标文件及合同未约定，招标工程的合同基准日为投标截止日前28天，非招标工程的合同基准日为合同签订日前28天。45.【单项选择题】下列有关缺陷责任期期限的表述，说法正确的是（  ）。A.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算B.缺陷责任期从接收证书中确定的竣工日期起计算C.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告60天后，工程自动进入缺陷责任期D.由于客观原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期正确答案：A参考解析：从工程通过竣工验收之日起计，缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发承包双方在合同中约定。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。46.【单项选择题】某地新建一公寓工程，当地同期类似工程概算指标为1820元/m²。新建工程和类似工程概算指标相比，现浇钢筋部分有所不同（如下表所示）。新建工程结构差异修正后的概算指标应为（  ）元/m²。A.1778.40

B.1802.70C.1795.92

D.1789.44正确答案：B参考解析：结构变化调整概算指标（元/m²）=J+Q₁P₁-Q₂P₂1820+54×5.65-62×5.20=1802.70(元/m²)。47.【单项选择题】下列关于概算定额与预算定额的表述，正确的是（  ）。A.预算定额的编制较概算定额简化一些B.表达的主要方式及基本使用方法不同C.项目划分和综合扩大程度相当D.均包括人工、材料和机具台班使用量定额正确答案：D参考解析：概算定额与预算定额的相同之处在于，它们都是以建（构）筑物各个结构部分和分部分项工程为单位表示的，内容也包括人工、材料和机具台班使用量定额三个基本部分，并列有基准价。概算定额表达的主要内容、表达的主要方式及基本使用方法都与预算定额相近。概算定额与预算定额的不同之处，在于项目划分和综合扩大程度上的差异，同时，概算定额主要用于设计概算的编制。由于概算定额综合了若干分项工程的预算定额，因此概算工程量计算和概算表的编制，都比编制施工图预算简化一些。48.【单项选择题】编制某教学楼工程最高投标限价的数据如下：建筑面积12000㎡，建筑工程、安装工程、装饰装修工程分部分项工程费指标分别为1800元/㎡、500元/㎡、1200元/㎡。其中：措施费以分部分项工程费为计算基数，费率10%；其他项目费合计900万元；增值税税率9%；以上数据均不含增值税进项税额。该工程的最高投标限价为（  ）万元。A.4290.24B.6065.93C.6016.8D.5035.8正确答案：C参考解析：分部分项工程费（1800+500+1200）×12000=4200万元。措施项目费：4200×10%=420万元，其他项目费：900万元，增值税：（4200+420+900）×9%=496.8万元。最高投标限价：4200+420+900+496.8=6016.8万元49.【单项选择题】关于多层民用住宅建筑设计与工程造价的关系，下列说法正确的是（  ）。A.矩形住宅中，长：宽=3:1最为经济B.住宅层高每降低10cm,可降低造价1.5%～2.0%C.住宅长度一般以60～80m较为经济D.在满足功能和质量要求前提下，适当缩小住宅宽度，有利于降低造价正确答案：C参考解析：选项A错误，在矩形住宅建筑中，又以长：宽=2:1为佳。选项B错误，根据不同性质的工程综合测算住宅层高每降低10cm，可降低造价1.2%～1.5%。选项C正确，一般住宅单元以3～4个住宅单元、房屋长度60~80m较为经济。选项D错误，在满足住宅功能和质量前提下，适当加大住宅宽度。这是由于宽度加大，墙体面积系数相应减少，有利于降低造价。50.【单项选择题】某建设项目建设期为3年，各年分别获得贷款2000万元、4000万元和5000万元，贷款分年度均衡发放，年利率为6％，建设期利息只计息不支付，则建设期第二年应计贷款利息为（  ）万元。A.60.0B.240.0C.243.6D.367.2正确答案：C参考解析：建设期利息的计算可按当年借款在年中支用考虑，即当年贷款按半年计息，上年贷款按全年计息。第一年建设期利息=1/2×2000×6％=60万元第二年建设期利息=（2000+60+1/2×4000）×6％=243.6万元51.【单项选择题】根据国际建设项目计量标准（ICMS）对于项目总建设成本的规定，下列各项中属于项目基本建设成本中成本集的是（  ）。A.拆除和场地平整

B.土方和支护工程C.临时设施

D.管道设施及电子设备正确答案：A参考解析：ICMS规定的工程项目总建设成本由基本建设成本、相关建设成本、场地购置费和业主其他费用三部分组成。其中项目基本建设成本又可以根据项目专业类别的不同分为成本集和成本子集。主要的成本集包括：（1）拆除和场地平整。（2）下部结构。（3）结构。（4）非承重结构和装饰工程/非结构工程。（5）服务和设备。（6）地表和地下排水系统。（7）附属工程。（8）施工准备/承包方现场管理费用/一般要求。（9）风险准备金。（10）税金。选项B、C、D都属于成本子集，而不属于成本集。52.【单项选择题】因发包人的责任原因，给承包人造成经济损失及费用增加和（或）工期延长的，承包人除可按规定进行经济损失及费用增加和（或）工期延误索赔外，还可索赔利润的事件是（）。A.发包人原因引起工暂停施工后无法按时复工B.施工期间发现文物C.额外增加的检查、检验、试验等的直接费用D.工程试运行失败引起的直接费用正确答案：A参考解析：因发包人的责任原因发生下列事件，给承包人造成经济损失及费用增加和（或）工期延长的，承包人除可按规定进行经济损失及费用增加和（或）工期延误索赔外，还可索赔利润：（1）发包人将合同中的某项工作改变为其他承包人负责完成。（2）发包人延迟提供施工图纸或施工场地。（3）发包人提供材料的质量不合格、延迟提供、改变交货地点等引起工程不合格。（4）发包人原因引起承包人测量放线错误、工程返工。（5）发包人对施工场地额外限制、未按时履约审批、干扰正常施工顺序等。（6）发包人原因引起工期延误、暂停施工、工程暂停后无法按时复工。（7）发包人在工程竣工前提前占用工程。（8）发包人原因引起缺陷责任期内的工程缺陷或损坏的修复。选项BCD属于发包人原因事件引起的索赔，承包人可以获得工期以及费用补偿，但不包括利润。53.【单项选择题】已知某建筑工程施工合同总额为5000万元，工程预付款按合同金额的30%计取，主要材料及构件造价占合同额的60%。预付款起扣点为（  ）万元。A.1500B.2500C.3000D.4250正确答案：B参考解析：起扣点的计算公式如下：T=P-M/N=5000-（5000×30%）/60%=2500万元。54.【单项选择题】有关质量保证金的预留和使用，下列表述正确的是（  ）。A.合同约定由承包人以银行保函替代预留质量保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的5%B.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金C.缺陷责任期内，应由承包人负责维修缺陷D.承包人维修并承担相应费用后，可免除对工程的损失赔偿责任正确答案：B参考解析：选项A错误，合同约定由承包人以银行保函替代预留质量保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%。选项B正确，在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。选项C错误，缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。由非承包人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从质量保证金中扣除费用。选项D错误，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。55.【单项选择题】某工程项目由于承包人违约导致合同解除。下列费用中，发包人应向承包人支付的是（  ）。A.临建设施拆除费

B.分包人员退场遣送费C.施工机械出场费

D.按施工计划已运至现场的材料货款正确答案：D参考解析：因承包人违约解除合同的，发包人应暂停向承包人支付任何价款。发包人同意解除合同的，应在合同解除后约定时间内核对承包人提出的合同解除时承包人已完成工程价款以及按施工进度计划已运至现场的材料货款，并核算承包人给发包人造成的损失或损害赔偿的索赔金额，并将结果通知承包人。发承包双方应在约定时间内予以确认或提出复核意见，并办理工程结算。发承包双方不能就解除合同后的结算达成一致的，按照合同约定的争议解决方式处理。因承包人违约解除合同的，不应免除承包人对其已完成工程的质量保证责任。55.【单项选择题】某工程项目由于承包人违约导致合同解除。下列费用中，发包人应向承包人支付的是（  ）。A.临建设施拆除费

B.分包人员退场遣送费C.施工机械出场费

D.按施工计划已运至现场的材料货款正确答案：D参考解析：因承包人违约解除合同的，发包人应暂停向承包人支付任何价款。发包人同意解除合同的，应在合同解除后约定时间内核对承包人提出的合同解除时承包人已完成工程价款以及按施工进度计划已运至现场的材料货款，并核算承包人给发包人造成的损失或损害赔偿的索赔金额，并将结果通知承包人。发承包双方应在约定时间内予以确认或提出复核意见，并办理工程结算。发承包双方不能就解除合同后的结算达成一致的，按照合同约定的争议解决方式处理。因承包人违约解除合同的，不应免除承包人对其已完成工程的质量保证责任。56.【单项选择题】下列施工工作时间分类中，与劳动性质、劳动条件、劳动强度和劳动危险性有关的必需消耗时间是（  ）。A.施工本身造成的停工时间B.休息时间C.非施工本身造成的停工时间D.准备与结束工作时间正确答案：B参考解析：必需消耗的工作时间是工人在正常施工条件下，为完成一定合格产品（工作任务）所消耗的时间，是制定定额的主要依据，包括有效工作时间、休息时间和不可避免中断时间的消耗。选项A，施工本身造成的停工时间，是由于施工组织不善、材料供应不及时、工作面准备工作做得不好、工作地点组织不良等情况引起的停工时间。在拟定定额时不应该计算。选项B，休息时间的长短与劳动性质、劳动条件、劳动强度和劳动危险性等密切相关。选项C，非施工本身造成的停工时间，是由于停电等外因引起的停工时间。定额中则应给予合理的考虑。选项D，准备和结束工作时间的长短与所担负的工作量大小无关，但往往和工作内容有关。57.【单项选择题】根据世界银行国际竞争性招标的程序，可以在确定中标人后进行谈判的是（  ）。A.合同价格B.技术性或商务性问题C.合同双方权利和义务D.要求投标人承担额外的任务正确答案：B参考解析：中标人确定后，应尽快通知中标的投标人准备谈判。在正式通知授予合同后，业主或购货人就须与承包人或供应商进行合同谈判。但合同谈判并不是重新谈判投标价格和合同双方的权利义务，因为对投标价格的必要的调整已在评标的过程中确定；双方间的权利义务以及其他有关商务条款，招标文件中都已明确规定。而且《采购指南》还规定：“不应要求投标人承担技术规格书中没有规定的工作责任，也不得要求其修改投标内容作为授予合同的条件”。这就是说，合同价格是不容谈判的。也不得在谈判中要求投标人承担额外的任务。但有些技术性或商务性的问题是可以而且应该在谈判中确定的。58.【单项选择题】对于初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确，可以计算工程量的建筑工程，编制设计概算时宜采用的方法是（  ）。A.概算指标法B.类似工程预算法C.概算定额法D.预算定额法正确答案：C参考解析：概算定额法又称扩大单价法或扩大结构定额法，是套用概算定额编制建筑工程概算的方法。运用概算定额法，要求初步设计必须达到一定深度，建筑结构尺寸比较明确，能按照初步设计的平面图、立面图、剖面图纸计算出楼地面、墙身、门窗和屋面等扩大分项工程（或扩大结构构件）项目的工程量时，方可采用。59.【单项选择题】关于施工定额性质与特点的说法，不正确的是（  ）。A.一种计价性定额B.以施工过程或基本工序为编制对象C.反映平均先进水平D.用于编制施工预算正确答案：A参考解析：选项A错误，施工定额属于生产性定额。60.【单项选择题】采用价格指数调整价格差额，承包人当月完成清单子目合同价款1000万元，当月按已标价工程量清单价格确认的变更金额为50万元。已知定值权重为30%，在可调部分中，人工、钢材、水泥、机具使用费分别占比20%、35%、30%、15%，各可调因子的基本价格指数和现行价格指数如下表所示，则需调整的价格差额为（  ）万元。A.313.34

B.9.81C.9.34

D.329.01正确答案：B参考解析：需调整的价格差额=（1000+50）×（0.3+0.7×0.2×105/100+0.7×0.35×104/103+0.7×0.3×103/105+0.7×0.15×110/106-1）=9.81万元。注意：按已标价工程量清单价格确认的变更金额为50万元，需要按现行价格进行调整。61.【多项选择题】在下列不同特点的工程中，较适合采用成本加酬金方式确定合同价款的有（  ）。A.技术难度低的工程

B.建设规模小的工程C.紧急抢险工程

D.工期较短的工程E.施工技术特别复杂的工程正确答案：C,E参考解析：根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（住建部第16号令），实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款；建设规模较小，技术难度较低，工期较短的建设工程，发承包双方可以采用总价方式确定合同价款；紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建设工程，发承包双方可以采用成本加酬金方式确定合同价款。61.【多项选择题】在下列不同特点的工程中，较适合采用成本加酬金方式确定合同价款的有（  ）。A.技术难度低的工程

B.建设规模小的工程C.紧急抢险工程

D.工期较短的工程E.施工技术特别复杂的工程正确答案：C,E参考解析：根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（住建部第16号令），实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款；建设规模较小，技术难度较低，工期较短的建设工程，发承包双方可以采用总价方式确定合同价款；紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建设工程，发承包双方可以采用成本加酬金方式确定合同价款。62.【多项选择题】按费用构成要素划分，下列费用中，应计入建筑安装工程材料费的有（  ）。A.材料采购费B.材料运杂费C.材料在运输装卸过程中不可避免的损耗费D.施工机械日常维修保养的材料费E.对材料进行一般鉴定和检查的费用正确答案：A,B,C参考解析：建筑安装工程费用中的材料费，是指工程施工过程中耗费的各种原材料、半成品、构配件、工程设备等的费用，以及周转材料等的摊销、租赁费用。计算材料费的基本要素是材料消耗量和材料单价。材料消耗量，是指在正常施工生产条件下，完成规定计量单位的建筑安装产品所消耗的各类材料的净用量和不可避免的损耗量。材料单价，是指建筑材料从其来源地运到施工工地仓库直至出库形成的综合平均单价。由材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费组成。当采用一般计税方法时，材料单价中的材料原价、运杂费等均应扣除增值税进项税额。选项D属于施工机具使用费；选项E属于企业管理费。63.【多项选择题】设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个层次，下列有关动态投资的作用表述，正确的是（  ）。A.考核工程设计的依据

B.筹措资金的限额C.考核施工图预算的依据

D.供应资金的限额E.控制资金使用的限额正确答案：B,D,E参考解析：设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个层次。静态投资作为评价和选择设计方案的依据；动态投资作为项目筹措、供应和控制资金使用的限额。63.【多项选择题】设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个层次，下列有关动态投资的作用表述，正确的是（  ）。A.考核工程设计的依据

B.筹措资金的限额C.考核施工图预算的依据

D.供应资金的限额E.控制资金使用的限额正确答案：B,D,E参考解析：设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个层次。静态投资作为评价和选择设计方案的依据；动态投资作为项目筹措、供应和控制资金使用的限额。64.【多项选择题】中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。招标人自行招标的，应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。书面报告中至少应包括（  ）。A.招标方式和发布资格预审公告、招标公告的媒介B.招标文件中投标人须知、技术规格、评标标准和方法、合同主要条款等内容C.投标人的投标文件D.评标委员会的组成和评标报告E.中标结果正确答案：A,B,D,E参考解析：招标人自行招标的，应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。书面报告中至少应包括下列内容：（1）招标方式和发布资格预审公告、招标公告的媒介；（2）招标文件中投标人须知、技术规格、评标标准和方法、合同主要条款等内容；（3）评标委员会的组成和评标报告；（4）中标结果。65.【多项选择题】下列有关施工招标文件编制的描述，正确的是（  ）。A.当未进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书B.评标办法可选择经评审的最低投标价法和综合评估法C.应包括本工程拟采用的通用合同条款、专用合同条款以及各种合同附件的格式D.如按照规定应编制最高投标限价的项目，其最高投标限价也应在招标时一并公布E.如果必须引用某一生产供应商的技术标准才能准确或清楚地说明拟建招标项目的技术标准时，则可直接引用正确答案：B,C,D参考解析：选项A错误，当未进行资格预审时，招标文件中应包括招标公告。当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书选项B正确，评标办法可选择经评审的最低投标价法和综合评估法。选项C正确，合同条款及格式，包括本工程拟采用的通用合同条款、专用合同条款以及各种合同附件的格式。选项D正确，如按照规定应编制最高投标限价的项目，其最高投标限价应在发布招标文件时一并公布。选项E错误，如果必须引用某一生产供应商的技术标准才能准确或清楚地说明拟招标项目的技术标准时，则应当在参照后面加上“或相当于”的字样。66.【多项选择题】若想直接套用概算指标编制设计概算，则拟建工程应满足的条件是（  ）。A.拟建工程的建设地点与概算指标中的工程建设地点相同B.拟建工程的建设时间与概算指标中的工程建设时间相同C.拟建工程的结构特征与概算指标中的结构特征基本相同D.拟建工程的建筑面积与概算指标中工程的建筑面积相差不大E.拟建工程的承发包方式与概算指标中的工程承发包方式相同正确答案：A,C,D参考解析：在直接套用概算指标时，拟建工程应符合以下条件：1）拟建工程的建设地点与概算指标中的工程建设地点相同；2）拟建工程的工程特征和结构特征与概算指标中的工程特征、结构特征基本相同；3）拟建工程的建筑面积与概算指标中工程的建筑面积相差不大。67.【多项选择题】当发生了以计日工方式实施的零星工作时，承包人应提交发包人复核的报表及有关凭证包括（  ）。A.工作名称、内容和数量B.投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时和单价

C.投入该工作的材料名称、类别、规格、品牌和数量和单价

D.投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台班和单价E.发包人要求提交的其他资料和凭证正确答案：A,E参考解析：采用计日工计价的任何一项工作，在该项工作实施过程中的每一天，承包人应将每天发生计日工内容的下列报表和有关凭证报送发包人复核：（1）工作名称、内容和数量。（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时。（3）投入该工作的材料名称、类别、规格、品牌和数量。（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台班。（5）发包人要求提交的其他资料和凭证。选项BCD都多余了单价的内容。68.【多项选择题】按照形成资产法分类，以下各项中属于固定资产费用的是（  ）。A.建筑工程费

B.工器具及生产家具购置费C.非专利技术使用费

D.工程保险费E.生产准备费正确答案：A,B,D参考解析：按照形成资产法分类，建设投资由形成固定资产的费用、形成无形资产的费用、形成其他资产的费用和预备费四部分组成。固定资产费用是指项目投产时将直接形成固定资产的建设投资，包括工程费用和工程建设其他费用中按规定将形成固定资产的费用，后者被称为固定资产其他费用，主要包括项目建设管理费、工程咨询服务费、场地准备及临时设施费、工程保险费、联合试运转费、特殊设备安全监督检验费和配套设施费等；无形资产费用是指将直接形成无形资产的建设投资，主要是专利权、非专利技术、商标权、土地使用权和商誉等；其他资产费用是指建设投资中除形成固定资产和无形资产以外的部分，如生产准备费等。选项A、B均属于工程费用。69.【多项选择题】下列属于工程计价信息特点的是（  ）。A.专业性B.系统性C.可扩展性D.兼容性E.区域性正确答案：A,B,E参考解析：工程计价信息的特点：区域性、多样性、专业性、系统性、动态性、季节性。70.【多项选择题】关于联合体投标的说法，正确的有（）。A.联合体投标是指投标人相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价的投标B.联合体投标应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书C.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效D.联合体中牵头人提交的投标保证金对其他成员不具有约束力E.联合体各方应当指定牵头人由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级正确答案：B,C,E参考解析：联合体投标需遵循以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书。（2）联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。（3）招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。（4）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。（5）联合体投标的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金。以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力。选项A属于串通投标。70.【多项选择题】关于联合体投标的说法，正确的有（）。A.联合体投标是指投标人相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价的投标B.联合体投标应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书C.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效D.联合体中牵头人提交的投标保证金对其他成员不具有约束力E.联合体各方应当指定牵头人由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级正确答案：B,C,E参考解析：联合体投标需遵循以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书。（2）联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。（3）招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。（4）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。（5）联合体投标的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金。以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力。选项A属于串通投标。71.【多项选择题】在进行建筑设计时，下列有关建筑结构选择的表述，正确的是（  ）。A.五层以下建筑物一般选用框架结构B.大跨度建筑一般选用钢筋混凝土结构C.大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构D.多层房屋一般选用钢结构E.超高层建筑一般选用框架结构和剪力墙结构正确答案：C,D,E参考解析：对于五层以下的建筑物一般选用砌体结构；对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构；对于多层房屋或大跨度建筑，选用钢结构明显优于钢筋混凝土结构；对于高层或者超高层建筑，框架结构和剪力墙结构比较经济。72.【多项选择题】下列各项中，属于安全文明施工费中文明施工费的是（  ）。A.工程防扬尘洒水费用

B.现场围挡的墙面美化费用C.施工现