2025建筑工程施工合同范文

2025建筑工程施工合同范文第一条合同双方本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于境内签订：甲方（发包方）：（以下简称“甲方”）地址：法定代表人：联系电话：乙方（承包方）：（以下简称“乙方”）地址：法定代表人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承包工程（以下简称“本工程”）的有关事宜达成一致，签订本合同。第二条工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程规模：质量标准：根据《建设工程质量标准》（GB50300-2013）及相关规范执行，达到质量标准。第三条工程承包范围乙方负责完成本工程的施工内容，具体范围包括但不限于。第四条合同工期开工日期：计划竣工日期：总工期：日历天工期延误：因甲方原因或不可抗力导致的工期延误，经甲方确认后工期相应顺延。提前竣工：若乙方提前竣工，需提前通知甲方，并经甲方确认后，可适当缩短工期。第五条质量标准乙方承诺严格按照国家及地方相关施工规范、标准进行施工，确保工程达到约定的质量要求。工程质量要求：质量验收：工程完工后，双方按照相关标准进行验收，若发现质量问题，乙方应无条件整改。第六条工程造价合同总价：人民币元（大写：元整），含税。付款方式：工程款按进度支付，具体如下：（1）合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款；（2）工程完成%时，甲方支付合同总价的%；（3）工程完工并验收合格后，甲方支付剩余工程款。结算方式：双方确认工程量后，按照实际发生工作量结算。第七条双方责任与义务甲方责任：提供施工场地及必要的协助，确保乙方顺利施工。按时支付工程款，不得无故拖延。审核乙方提交的施工方案、进度计划等，并及时反馈意见。负责协调施工场地的其他相关事宜。乙方责任：按照合同约定的时间、质量标准完成施工任务。保证施工安全，承担施工期间的安全责任。遵守国家及地方的法律法规，办理相关手续。保护施工场地内的已有设施，避免损坏。按时提交施工记录、竣工资料等文件。第八条工程款支付甲方应按合同约定的时间、方式支付工程款，不得无故拖延。若甲方未按期支付工程款，乙方有权停工，并要求甲方支付违约金。工程款支付以乙方提供有效发票为前提。第九条违约责任甲方违约责任：（1）甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期金额的%作为违约金。（2）甲方无故终止合同，应赔偿乙方造成的损失。乙方违约责任：（1）乙方未按合同约定工期完成施工任务，每逾期一日，应向甲方支付合同总价的%作为违约金。（2）乙方施工质量未达到约定标准，应无条件整改，并承担相关费用。（3）乙方擅自停工或转包工程，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。第十条争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成时，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十一条其他条款本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。其他约定事项：甲方（盖章）：法定代表人或授权