2024年一级建造师考试题库含答案

2024年一级建造师考试题库含答案单项选择题（每题1分，共70题，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.下列法律部门中，属于宪法相关法的是（）。A.《中华人民共和国行政法》B.《中华人民共和国反垄断法》C.《中华人民共和国城乡规划法》D.《中华人民共和国民族区域自治法》答案：D解析：宪法相关法，是指《全国人民代表大会组织法》《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》《中华人民共和国国籍法》《中华人民共和国国务院组织法》《中华人民共和国民族区域自治法》等法律。选项A行政法是单独的法律部门；选项B反垄断法属于经济法；选项C城乡规划法属于行政法。2.关于法人在建设工程中的地位的说法，正确的是（）。A.建设单位必须是法人B.施工单位不一定是法人C.勘察设计单位不一定是法人D.建设工程中法人具有民事权利能力和民事行为能力答案：D解析：建设单位也可能是没有法人资格的其他组织，选项A错误；施工单位、勘察设计单位一般都具有法人资格，选项B、C错误；法人在建设工程中的地位，表现在其具有民事权利能力和民事行为能力。法人的民事权利能力和民事行为能力，从法人成立时产生，到法人终止时消灭。3.关于代理的说法，正确的是（）。A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人C.作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止D.表见代理是有权代理答案：C解析：经被代理人同意的转代理，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任，选项A错误；同一代理事项有数位代理人的，应当共同行使代理权，但是当事人另有约定的除外，选项B错误；表见代理是无权代理，但是有效代理，选项D错误；有下列情形之一的，委托代理终止：（1）代理期限届满或者代理事务完成；（2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（3）代理人丧失民事行为能力；（4）代理人或者被代理人死亡；（5）作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。选项C正确。4.关于物权的说法，正确的是（）。A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人B.用益物权人可以是该物的所有权人C.未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役权D.物权的变动只能基于合同关系答案：C解析：同一物的担保物权人与所有权人可以为不同的人，选项A错误；用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利，用益物权人不是该物的所有权人，选项B错误；土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权，选项C正确；物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的转让，但也有基于法律规定等其他情形导致物权变动的，选项D错误。5.关于债的说法，正确的是（）。A.债的内容是债的主体之间的权利义务B.债权人是特定的，债务人是不特定的C.债权是权利人请求义务人为一定行为的权利D.债的客体具有相对性答案：A解析：债是特定当事人之间的法律关系，债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义务，即债的主体具有相对性，选项B错误；债权是权利人请求特定义务人为或者不为一定行为的权利，选项C错误；债的客体包括物、行为、智力成果等，不具有相对性，选项D错误；债的内容，是指债的主体双方间的权利与义务，即债权人享有的权利和债务人负担的义务，即债权和债务，选项A正确。多项选择题（每题2分，共30题，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.下列国家机关中，有权制定地方性法规的有（）。A.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会B.省、自治区、直辖市的人民政府C.设区的市的人民代表大会及其常委会D.设区的市的人民政府E.经济特区所在地的市的人民代表大会及其常委会答案：ACE解析：省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会根据本行政区域的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，可以制定地方性法规。设区的市的人民代表大会及其常务委员会根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规相抵触的前提下，可以对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规。经济特区所在地的省、市的人民代表大会及其常务委员会根据全国人民代表大会的授权决定，制定法规，在经济特区范围内实施。选项B、D制定的是地方政府规章。2.关于土地所有权的说法，正确的有（）。A.城市市区的土地属于国家所有B.农村和城市郊区的土地，全部属于农民集体所有C.宅基地属于农民集体所有D.自留地和自留山属于农民集体所有E.林地属于国家所有答案：ACD解析：城市市区的土地属于国家所有。农村和城市郊区的土地，除由法律规定属于国家所有的以外，属于农民集体所有；宅基地和自留地、自留山，属于农民集体所有。选项B错误，农村和城市郊区的土地，部分可能属于国家所有；选项E错误，林地可能属于国家所有，也可能属于集体所有。3.下列行为构成侵权之债的有（）。A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证B.路人帮助把受伤工人送至医院C.建筑物上坠落物品造成他人伤害，难以确定责任人D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业答案：CD解析：选项A，建设行政主管部门未及时颁发施工许可证属于行政不作为，不属于侵权之债；选项B，路人帮助把受伤工人送至医院属于无因管理；选项C，建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任，构成侵权之债；选项D，拆除屋顶广告时将住户窗户损坏，侵害了他人的财产权，构成侵权之债；选项E，建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业属于合同之债。4.关于知识产权法律特征的说法，正确的是（）。A.具有财产权和人身权双重属性B.效力不受地域限制C.仅在法律规定的期限内受到法律保护D.不存在排他性E.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利答案：ACE解析：知识产权具有财产权和人身权的双重属性，选项A正确；知识产权在空间上的效力并不是无限的，而要受到地域的限制，选项B错误；知识产权仅在法律规定的期限内受到法律的保护，一旦超过法定期限，这一权利就自行消灭，选项C正确；知识产权同其他财产所有权一样，具有绝对的排他性，选项D错误；知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利，选项E正确。5.关于保证责任的说法，正确的有（）。A.保证合同是主合同的从合同B.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任C.当事人对保证担保的范围没有约定的，保证人应当对全部债务承担责任D.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月E.同一债务有两个以上保证人，没有约定保证份额的，保证人承担按份保证责任答案：ABCD解析：保证合同是主合同的从合同，主合同无效，保证合同无效，选项A正确；当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任，选项B正确；当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任，选项C正确；一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月，选项D正确；同一债务有两个以上保证人的，保证人应当按照保证合同约定的保证份额，承担保证责任。没有约定保证份额的，债权人可以请求任何一个保证人在其保证范围内承担保证责任，即承担连带保证责任，选项E错误。案例分析题（共5题，（一）、（二）、（三）题各20分，（四）、（五）题各30分）案例（一）某施工单位与建设单位签订了建筑工程施工合同，合同中约定：工程实行总价包干，合同价款为5000万元，工期为18个月。施工过程中，因建设单位设计变更，导致增加了部分工程量。施工单位按照变更后的设计进行了施工，并向建设单位提出了费用和工期索赔。建设单位以合同是总价包干为由，拒绝了施工单位的索赔要求。问题：1.建设单位拒绝施工单位索赔要求是否合理？说明理由。2.施工单位应如何处理该索赔事件？答案：1.建设单位拒绝施工单位索赔要求不合理。理由如下：虽然合同为总价包干合同，但因建设单位设计变更导致增加了部分工程量，这属于建设单位的责任。根据《民法典》及相关建设工程合同的规定，因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。在建设工程施工中，由于发包人原因导致工程变更，承包人有权要求调整合同价款并顺延工期。所以建设单位不能以总价包干为由拒绝施工单位的合理索赔。2.施工单位可按以下步骤处理该索赔事件：-及时发出索赔意向通知：在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向建设单位发出索赔意向通知。如果超过这个期限，可能会丧失索赔的权利。-收集和整理索赔证据：包括设计变更的相关文件、施工记录、增加工程量的计算依据、费用支出的凭证等，这些证据要真实、有效、完整，能够支持施工单位的索赔主张。-编制详细的索赔索赔报告应包括索赔的依据、索赔的费用计算、索赔的工期计算等内容。费用计算要准确合理，工期计算要符合实际施工情况。-提交索赔在发出索赔意向通知后的28天内，将索赔报告提交给建设单位。如果索赔事件具有连续影响，施工单位应在影响最终结束后的28天内提交最终索赔报告。-与建设单位进行协商：施工单位可以与建设单位就索赔事项进行沟通和协商，争取达成一致意见。在协商过程中，要保持理性和客观，以事实和证据为依据。-如果协商不成，可以通过第三方调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。案例（二）某工程项目，建设单位通过招标确定了施工单位。在施工过程中，发生了以下事件：事件1：施工单位在基础施工时，发现地质条件与勘察报告不符，导致基础施工难度增加，工期延长了15天，增加了施工成本20万元。事件2：由于建设单位供应的材料未能按时到场，导致停工10天，窝工费用为10万元。事件3：施工单位为了赶工期，自行增加了夜间施工的措施，增加费用5万元。问题：1.事件1中，施工单位是否可以提出索赔？说明理由。2.事件2中，施工单位可以获得哪些赔偿？3.事件3中，施工单位增加的费用能否得到补偿？为什么？答案：1.事件1中，施工单位可以提出索赔。理由：地质条件与勘察报告不符属于建设单位应承担的风险。勘察报告是建设单位提供的基础资料，施工单位基于该报告进行施工安排。当实际地质条件与报告不符时，导致施工难度增加、工期延长和成本增加，施工单位有权根据合同约定和相关法律规定，向建设单位提出工期和费用索赔。2.事件2中，施工单位可以获得以下赔偿：-工期赔偿：由于建设单位供应的材料未能按时到场，导致停工10天，施工单位可以要求顺延工期10天。-费用赔偿：施工单位因停工产生的窝工费用10万元，建设单位应予以赔偿。3.事件3中，施工单位增加的费用不能得到补偿。原因：施工单位自行增加夜间施工措施是为了赶工期，这属于施工单位自身为了加快进度而采取的自主行为，并非是由于建设单位的原因或合同约定的不可抗力等因素导致必须增加夜间施工。在没有建设单位要求或相关合同约定的情况下，施工单位自行承担由此增加的费用。案例（三）某建设工程，建设单位与施工单位签订了施工合同。合同约定：工程采用固定总价合同，合同价款为8000万元，工期为24个月。在施工过程中，发生了以下情况：情况1：施工期间遭遇罕见暴雨，导致部分已完工程损坏，修复费用为50万元，工期延误10天。情况2：因建设单位提出设计变更，导致增加工程量，经核算增加费用300万元，工期延长20天。情况3：施工单位租赁的一台大型设备出现故障，导致停工5天，损失费用20万元。问题：1.情况1中，已完工程损坏的修复费用和工期延误应由谁承担？说明理由。2.情况2中，施工单位可以获得哪些补偿？3.情况3中，施工单位的损失能否得到赔偿？为什么？答案：1.情况1中，已完工程损坏的修复费用和工期延误的责任承担如下：-已完工程损坏的修复费用应由建设单位承担。理由：罕见暴雨属于不可抗力事件。根据相关规定，因不可抗力事件导致已完工程的损坏，由发包人承担修复费用。-工期延误10天应由建设单位承担。因为不可抗力造成的工期延误，工期应予以顺延。2.情况2中，施工单位可以获得以下补偿：-费用补偿：由于建设单位提出设计变更，导致增加工程量，经核算增加费用300万元，施工单位有权要求建设单位支付这300万元的费用。-工期补偿：设计变更导致工期延长20天，施工单位可以要求顺延工期20天。3.情况3中，施工单位的损失不能得到赔偿。原因：施工单位租赁的大型设备出现故障属于施工单位自身的管理和设备维护问题，并非是由于建设单位的原因、不可抗力等非施工单位原因造成的。根据合同约定和一般的责任划分原则，施工单位应自行承担因自身设备故障导致的停工损失和费用。案例（四）某大型商业建筑项目，建设单位（甲方）通过公开招标与某施工单位（乙方）签订了施工总承包合同。合同约定：工程采用可调价格合同，合同价款调整因素包括法律法规变化、工程造价管理部门公布的价格调整等；工期为30个月，工程质量标准为合格。在施工过程中，发生了以下一系列事件：事件1：在基础施工阶段，由于遭遇百年一遇的特大洪水，导致施工现场部分临时设施被冲毁，工程停工15天。乙方及时向甲方和监理工程师报告了情况，并提供了相关的照片和资料。洪水退去后，乙方对临时设施进行了修复，花费了10万元。事件2：在主体施工阶段，甲方提出了一项重大的设计变更，导致工程量大幅增加。经双方协商，确定增加的工程费用为500万元，工期延长3个月。事件3：在装饰装修阶段，当地工程造价管理部门发布了人工和材料价格上涨的信息，根据合同约定，乙方计算出因价格上涨导致的费用增加为200万元。事件4：在工程竣工验收时，发现部分装修工程质量不符合标准，甲方要求乙方进行返工处理。乙方返工后，经再次验收合格，但因此延误了工期10天。问题：1.事件1中，乙方的损失应如何处理？说明理由。2.事件2中，对于设计变更导致的费用增加和工期延长，双方应如何处理？3.事件3中，乙方要求甲方补偿因价格上涨导致的费用增加是否合理？为什么？4.事件4中，乙方因返工延误工期10天，责任应由谁承担？说明理由。5.综合上述事件，该工程的实际工期应为多少个月？答案：1.事件1中，乙方的损失处理方式如下：-临时设施修复费用10万元应由甲方承担。理由：百年一遇的特大洪水属于不可抗力事件。根据相关规定，因不可抗力事件导致承包人的临时设施损坏，由发包人承担修复费用。-工期延误15天应予以顺延。因为不可抗力造成的工期延误，工期应予以顺延。2.事件2中，对于设计变更导致的费用增加和工期延长，双方应按以下方式处理：-费用方面：经双方协商确定增加的工程费用为500万元，甲方应按照协商结果向乙方支付这500万元的费用。-工期方面：由于设计变更导致工期延长3个月，工期应相应顺延3个月。双方应在合同中明确调整后的工期，并按照新的工期安排后续工作。3.事件3中，乙方要求甲方补偿因价格上涨导致的费用增加是合理的。原因：合同约定工程采用可调价格合同，合同价款调整因素包括工程造价管理部门公布的价格调整。当地工程造价管理部门发布了人工和材料价格上涨的信息，符合合同约定的价款调整条件，所以乙方有权要求甲方补偿因价格上涨导致的费用增加200万元。4.事件4中，乙方因返工延误工期10天，责任应由乙方承担。理由：部分装修工程质量不符合标准是乙方施工过程中的问题，乙方有责任保证工程质量符合合同约定的标准。由于乙方自身原因导致工程质量不合格而进行返工，由此造成的工期延误应由乙方自行承担。5.综合上述事件，该工程的实际工期计算如下：原合同工期为30个月。事件1中工期顺延15天，换算成月为15÷30=0.5个月；事件2中工期延长3个月；事件4中乙方自身原因延误的10天（10÷30≈0.33个月）不能顺延。所以实际工期=30+0.5+3=33.5个月。案例（五）某建设工程项目，建设单位通过招标与施工总承包单位签订了施工总承包合同。施工总承包单位将部分专业工程分包给了专业分包单位。在施工过程中，发生了以下事件：事件1：施工总承包单位在基础施工时，发现地下存在古墓。施工总承包单位立即停止施工，并及时向建设单位和相关文物管理部门报告。经文物管理部门考古发掘，工期延误了30天。事件2：专业分包单位在施工过程中，由于自身管理不善，导致部分工程质量不合格。建设单位要求施工总承包单位负责整改，施工总承包单位要求专业分包单位进行整改，专业分包单位整改后仍未达到要求，最终由施工总承包单位组织力量进行了整改，增加了费用50万元。事件3：在工程施工后期，建设单位要求提前竣工，并与施工总承包单位协商一致签订了提前竣工协议，约定给予施工总承包单位提前竣工奖励300万元，但同时要求施工总承包单位采取加快施工进度的措施，由此增加的费用由施工总承包单位承担。施工总承包单位采取了相应措施，提前20天完成了工程。事件4：工程竣工后，建设单位发现部分防水工程存在渗漏问题，要求施工总承包单位进行维修。施工总承包单位认为该部分防水工程是专业分包单位施工的，应由专业分包单位负责维修。问题：1.事件1中，工期延误30天的责任应由谁承担？说明理由。2.事件2中，增加的费用50万元应由谁承担？为什么？3.事件3中，施工总承包单位提前20天完成工程，可获得哪些利益？4.事件4中，防水工程的维修责任应由谁承担？说明理由。5.结合上述事件，分析施工总承包单位在项目管理中应注意哪些问题。答案：1.事件1中，工期延误30天的责任应由建设单位承担。理由：发现地下古墓属于不可预见的情况，且施工总承包单位及时履行了报告义务。根据相关规定，因发现文物等不可预见的情况导致工期延误，应由建设单位承担责任，工期应予以顺延。2.事件2中，增加的费用50万元应由专业分包单位承担。原因：专业分包单位自身管理不善导致部分工程质量不合格，