2025年综合类-建设工程监理基本理论与相关法规-第七章建设工程监理工作内容和主要方式历年真题摘选带答案(5卷100道集锦-单选题)

2025年综合类-建设工程监理基本理论与相关法规-第七章建设工程监理工作内容和主要方式历年真题摘选带答案(5卷100道集锦-单选题)2025年综合类-建设工程监理基本理论与相关法规-第七章建设工程监理工作内容和主要方式历年真题摘选带答案(篇1)【题干1】建设工程监理规划中必须包含的内容不包括以下哪项？【选项】A.工程概况与监理目标B.材料设备采购计划C.监理组织架构与人员配置D.监理工作程序与验收标准【参考答案】B【详细解析】监理规划的核心内容为工程概况、监理目标、组织架构、工作程序及验收标准，材料设备采购属于施工方的自主管理范畴，监理规划中无需包含。【题干2】监理日志的主要作用不包括以下哪项功能？【选项】A.记录施工进度偏差B.留存质量事故证据C.制定材料代用方案D.监督安全措施落实【参考答案】C【详细解析】监理日志主要用于记录施工过程、进度偏差、质量事故及安全措施，材料代用方案需通过监理通知单提出，不属于日志直接功能。【题干3】建设工程监理验收程序中，监理单位应首先完成哪项工作？【选项】A.承包单位自验B.监理单位初验C.监理例会评估D.施工单位整改【参考答案】A【详细解析】验收程序遵循“自验-初验-终验”原则，承包单位需先完成自验并提交报告，监理单位方可开展初验。【题干4】下列哪项属于监理单位在合同争议中的法定义务？【选项】A.主持仲裁程序B.确认合同变更条款C.判决争议结果D.管理工程款支付【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程监理规范》，监理单位在合同争议中需协助双方协商，但主持仲裁程序属于法院或仲裁机构职责，非监理义务。【题干5】监理工作方式中“主动控制”主要体现为以下哪项措施？【选项】A.定期召开监理例会B.实施旁站监督C.编制监理实施细则D.处理工程变更【参考答案】C【详细解析】主动控制强调预防性管理，编制监理实施细则是提前规划控制要点，而旁站监督属于事中控制手段。【题干6】监理单位发现施工方使用不合格材料时，应首先采取哪项措施？【选项】A.立即停工整改B.下发监理通知单C.报告建设单位D.通知设计单位【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程监理规范》，监理单位需书面下发监理通知单要求整改，停工整改需经建设单位批准，非监理直接权限。【题干7】下列哪项不属于监理规划编制的依据？【选项】A.工程合同文件B.设计图纸C.施工组织设计D.建设单位指令【参考答案】D【详细解析】监理规划依据包括工程合同、设计文件、施工组织设计及监理相关法规，建设单位单方指令不属于法定编制依据。【题干8】监理单位在验收阶段应对以下哪项进行独立验证？【选项】A.承包单位提交的验收报告B.监理平行检验记录C.设计单位确认文件D.第三方检测报告【参考答案】B【详细解析】监理平行检验是验收核心环节，需独立完成质量验证并签署平行检验记录，设计确认文件属于第三方结论。【题干9】建设工程监理中“总监理工程师负责制”的核心权限不包括哪项？【选项】A.签发工程变更指令B.审批监理实施细则C.决定工程暂停令D.签署监理日志【参考答案】C【详细解析】总监理工程师权限包括签发变更指令、审批监理细则及签署监理日志，工程暂停令需报建设单位批准后签发。【题干10】监理单位在工程保修期内的职责主要体现为以下哪项？【选项】A.处理质量缺陷B.监督缺陷修复C.负责材料更换D.管理工程结算【参考答案】B【详细解析】保修期内监理职责为监督承包单位履行保修义务，包括缺陷修复及材料更换，结算管理属于施工阶段职能。【题干11】监理工作内容中“协调管理”主要涉及以下哪类问题？【选项】A.设计变更技术争议B.工程款支付争议C.施工进度冲突D.临时设施布局【参考答案】D【详细解析】协调管理侧重解决现场实际问题，如施工机械进场冲突、临时设施占用等，工程款争议需通过合同争议程序处理。【题干12】监理单位应对以下哪项工程文件进行重点核验？【选项】A.施工日志B.材料进场检验报告C.监理工作记录D.工程联系单【参考答案】B【详细解析】材料进场检验报告是质量控制的源头文件，监理需严格核验材料规格、合格证及检测报告，确保符合设计要求。【题干13】监理规划中“监理目标”的设定依据不包括以下哪项？【选项】A.工程合同工期B.设计文件技术标准C.建设单位资金到位计划D.施工组织设计方案【参考答案】C【详细解析】监理目标依据包括合同工期、技术标准及资金到位情况，施工组织设计属于承包方自主管理范畴。【题干14】下列哪项属于监理实施细则的编制要求？【选项】A.需经建设单位审批B.应包含质量验收流程C.由监理工程师单独编制D.仅适用于主体结构施工【参考答案】B【详细解析】监理实施细则必须包含分项工程验收流程、控制要点及验收标准，需经总监理工程师审批后执行。【题干15】监理单位在工程变更处理中应优先遵循哪项原则？【选项】A.设计变更优先B.经济合理原则C.技术可行性原则D.建设单位意图优先【参考答案】B【详细解析】工程变更需兼顾技术可行性与经济合理性，设计变更需经设计单位确认，监理无权单方决策。【题干16】监理日志记录中“监理指令”部分应包含以下哪项信息？【选项】A.指令编号B.接收人签字C.指令执行日期D.指令发出人单位【参考答案】A【详细解析】监理指令需明确编号、内容、发出人及接收人，执行日期由承包方填写，编号用于追溯管理。【题干17】监理单位在验收程序中应对以下哪项进行独立签署？【选项】A.验收申请表B.平行检验记录C.验收结论报告D.整改通知单【参考答案】B【详细解析】平行检验记录需由监理单位独立签署并盖章，验收结论报告由总监理工程师签署，整改通知单需明确整改要求。【题干18】监理工作方式中“事后控制”的主要工具是以下哪项？【选项】A.监理通知单B.监理日志C.验收报告D.监理实施细则【参考答案】C【详细解析】事后控制通过验收报告总结质量偏差、分析成因并提出改进措施，监理日志属于过程记录工具。【题干19】建设工程监理中“总监理工程师代表制”的适用场景不包括哪项？【选项】A.总监理工程师外出期间B.紧急事件处理C.大型工程验收D.日常监理例会【参考答案】D【详细解析】总监理工程师代表制适用于总监外出或紧急事件，日常例会需由总监主持，代表无权代替总监行使签字权。【题干20】监理单位在工程保修期外的职责不包括以下哪项？【选项】A.处理质量缺陷B.参与事故调查C.监督缺陷修复D.管理工程结算【参考答案】D【详细解析】保修期外监理职责为处理质量缺陷及参与事故调查，工程结算属于施工完成后的财务范畴，监理不直接参与。2025年综合类-建设工程监理基本理论与相关法规-第七章建设工程监理工作内容和主要方式历年真题摘选带答案(篇2)【题干1】建设工程监理规划应由谁负责编制？【选项】A.监理单位技术负责人B.业主单位项目负责人C.建设单位代表D.监理工程师【参考答案】A【详细解析】监理规划是监理单位根据工程特点编制的指导性文件，需由监理单位技术负责人组织编制并审核，体现监理单位的技术责任。B选项混淆了业主与监理的职责，C选项涉及建设单位，与监理编制无关，D选项未明确编制主体层级。【题干2】监理单位在施工阶段发现设计文件存在错误时，应如何处理？【选项】A.直接要求设计单位修改B.提请建设单位组织设计交底会议C.自行调整施工方案后实施D.报告总监理工程师并签发监理通知单【参考答案】D【详细解析】监理发现设计问题需通过监理通知单向建设单位提出，由建设单位协调设计单位修改，而非直接干预。A选项越权，C选项违反程序，B选项虽符合流程但未体现监理签发通知单的关键动作。【题干3】工程监理人员发现施工单位未按图施工时，应首先采取什么措施？【选项】A.立即责令停工整改B.书面通知施工单位并留存证据C.直接变更施工方案D.向当地住建部门举报【参考答案】B【详细解析】监理发现施工问题需先书面通知并留存证据，确认整改后再签发整改通知单。A选项未体现程序留痕，C选项需经建设单位批准，D选项超出监理职责范围。【题干4】监理单位对工程进度计划的监督依据不包括以下哪项？【选项】A.监理规划中进度控制条款B.建设单位提供的进度计划C.设计单位确认的施工方案D.市场材料价格波动数据【参考答案】D【详细解析】监理监督进度计划主要依据合同文件、监理规划和施工单位提交的进度计划，市场价格波动属于经济风险范畴，需通过合同条款约定处理。A、B、C均为直接依据，D与进度监督无直接关联。【题干5】监理实施细则的编制主体是？【选项】A.监理工程师B.监理单位C.施工单位技术员D.建设单位代表【参考答案】A【详细解析】实施细则是监理工程师根据监理规划编制的专项文件，需明确具体实施方法。B选项层级过高，C选项非监理主体，D选项职责不符。【题干6】总监理工程师在工程款支付审核中，发现施工单位虚报工程量，应如何处理？【选项】A.直接扣减相应工程款B.书面提出审核意见并报建设单位C.暂停工程款支付要求担保D.通知设计单位调整计量结果【参考答案】B【详细解析】总监理工程师无权直接扣款，需通过建设单位审核。A选项越权，C选项程序缺失，D选项混淆了设计计量责任。【题干7】监理验收程序中，隐蔽工程验收必须由谁主持？【选项】A.建设单位代表B.监理工程师C.设计单位项目负责人D.施工单位项目经理【参考答案】B【详细解析】隐蔽工程验收由监理工程师主持，并形成书面记录。A选项职责不符，C选项非验收主体，D选项属于施工单位范畴。【题干8】工程变更范围包括但不限于以下哪项？【选项】A.结构形式变更B.材料规格调整C.工期顺延超过合同期5%D.安全防护措施更新【参考答案】A【详细解析】结构形式变更属于重大变更，需报监理、建设单位、设计单位审批。B、D为一般性变更，C选项的量化标准需依据合同约定。【题干9】监理人员发现施工单位使用不合格材料时，应立即采取什么措施？【选项】A.暂停施工并封存材料B.要求施工单位更换合格材料C.报告建设单位并签发停工令D.签署验收确认单【参考答案】A【详细解析】发现材料不合格需立即封存并暂停施工，后续由建设单位组织处理。B选项未体现封存程序，C选项需在封存后处理，D选项错误。【题干10】监理日志的记录主体是？【选项】A.监理工程师B.施工单位质检员C.建设单位安全员D.监理单位办公室【参考答案】A【详细解析】监理日志由现场监理工程师如实记录，是监理工作的重要证据。B、C选项非监理职责，D选项层级不符。【题干11】监理单位对工程质量的监督不包括以下哪项内容？【选项】A.设计文件符合性审查B.材料进场检验C.施工方案技术交底D.竣工验收资料完整性核查【参考答案】A【详细解析】设计文件审查属于前期工作，监理监督重点在施工过程。B、C、D均为施工阶段监理职责。【题干12】监理协调会议的频率通常由哪份文件明确约定？【选项】A.监理规划B.监理实施细则C.建设单位指令D.施工合同附件【参考答案】A【详细解析】监理规划中应明确协调会议的频次，实施细则可细化执行标准。B选项属于专项文件，C、D非监理文件。【题干13】工程变更导致的监理规划修订，应由谁负责组织？【选项】A.总监理工程师B.监理单位技术负责人C.建设单位项目经理D.设计单位总工【参考答案】A【详细解析】总监理工程师负责组织修订监理规划，体现监理工作的主导性。B选项权限不足，C、D非监理职责。【题干14】监理单位在验收时发现施工单位未按图施工，应如何处理？【选项】A.直接签署验收合格文件B.责令返工并重新提交验收C.签发整改通知单后验收D.报告上级监理部门【参考答案】B【详细解析】未按图施工需返工整改，整改后重新提交验收。A选项违反原则，C选项未完成整改，D选项程序错误。【题干15】监理工程师在总监理工程师不在场时，可代行哪些权限？【选项】A.签发工程款支付证书B.审批施工单位提出的变更申请C.签署重大设计变更确认单D.决定工程停工【参考答案】B【详细解析】代行权限通常限于日常变更审批，重大事项需总监理工程师签字。A、C、D选项均需总监理工程师授权。【题干16】监理单位对工程进度控制的依据不包括？【选项】A.建设单位要求的功能需求B.合同约定的工期目标C.设计单位确认的施工图D.市场人工费价格波动【参考答案】D【详细解析】进度控制依据合同、监理规划和施工计划，人工费波动需通过合同调价条款处理。A、B、C均为直接依据。【题干17】监理验收中，单位工程验收必须由谁签署质量评估意见？【选项】A.监理工程师B.建设单位代表C.设计单位项目负责人D.质量监督站人员【参考答案】A【详细解析】监理工程师对单位工程整体质量负责，需签署评估意见。B选项无签字权限，C、D非监理职责。【题干18】监理单位在工程保修期结束后，应完成哪些工作？【选项】A.提交监理总结报告B.撤销监理站点C.签署保修期终止证明D.承担保修期内修复费用【参考答案】A【详细解析】监理总结报告是法定文件，B选项是程序动作，C、D非监理职责。【题干19】监理人员发现施工单位未执行监理指令时，应首先采取什么措施？【选项】A.现场制止并签发整改单B.报告建设单位并签发停工令C.要求施工单位提交书面说明D.直接与项目经理交涉【参考答案】A【详细解析】监理指令的执行力体现在现场制止和签发整改单，后续通过建设单位处理。B选项未体现整改环节，C选项程序缺失，D选项越权。【题干20】监理单位与施工单位发生合同纠纷时，应如何处理？【选项】A.直接向法院提起诉讼B.依据合同争议解决条款协商C.由建设单位指定第三方调解D.报告住建部门处理【参考答案】B【详细解析】合同纠纷应首先协商，协商不成再按争议解决条款处理。A选项未经协商，C选项非法定程序，D选项职责不符。2025年综合类-建设工程监理基本理论与相关法规-第七章建设工程监理工作内容和主要方式历年真题摘选带答案(篇3)【题干1】建设工程监理规划编制过程中，监理工程师需要重点考虑的内容不包括以下哪项？【选项】A.项目总体部署与建设规模B.进度计划与质量目标C.设计图纸与材料采购D.监理组织架构与职责划分【参考答案】C【详细解析】监理规划的核心内容是明确监理目标、范围、方法和资源配置，设计图纸属于设计阶段工作，与监理规划编制无直接关联。材料采购虽涉及监理，但通常在监理细则中细化。【题干2】监理实施细则的编制依据不包括以下哪项文件？【选项】A.监理合同B.监理规划C.设计变更单D.专项施工方案【参考答案】C【详细解析】设计变更单是施工过程中动态调整的文件，不属于编制监理实施细则的固定依据。专项施工方案（如深基坑支护方案）需结合监理规划中的技术要求细化实施细节。【题干3】监理工程师签发监理通知书的流程中，必须包含以下哪项操作？【选项】A.现场发现问题后直接签发B.书面通知施工方并跟踪执行C.提交总监理工程师审批D.立即召开专题会议【参考答案】B【详细解析】监理通知需经施工方签字确认后执行，并建立跟踪台账。直接签发或未经审批的流程不符合《建设工程监理规范》要求。【题干4】在总监理工程师负责制下，以下哪项工作由项目总监理工程师直接签发？【选项】A.一般性监理通知B.重大工程变更指令C.质量事故处理决定D.监理规划修改【参考答案】A【详细解析】重大变更需报监理委员会或建设单位审批，质量事故处理决定需依据调查报告由建设单位授权。总监理工程师对一般性监理问题有直接签发权。【题干5】建设工程监理日志的记录主体是？【选项】A.监理员B.施工员C.质量员D.安全员【参考答案】A【详细解析】监理日志是监理工作的重要记录载体，由监理员负责填写，内容需包括施工进度、质量、安全等关键信息，并经监理工程师审核。【题干6】监理工程师在总监理工程师指导下进行专项监理工作，以下哪项属于专项监理工作范围？【选项】A.综合协调各方关系B.审核施工组织设计C.签发工程变更单D.组织竣工验收【参考答案】B【详细解析】专项监理包括但不限于技术审查（如深基坑方案审核）、材料检测等。工程变更单需经总监理工程师审批后签发，竣工验收由建设单位组织。【题干7】监理工作结束阶段，监理单位应向建设单位提交的最终文件不包括？【选项】A.监理总结报告B.工程监理日志C.质量评估报告D.监理通知单归档【参考答案】B【详细解析】监理日志需在项目过程中定期移交，最终文件为总结报告（含质量评估）、监理通知单归档及验收资料。【题干8】监理规划中明确监理工作程序时，必须包含以下哪项内容？【选项】A.设计变更审批流程B.质量事故处理流程C.工程款支付流程D.竣工验收流程【参考答案】B【详细解析】质量事故处理流程是监理核心程序之一，需明确报告提交、调查组成立、处理方案审批等环节。工程款支付流程属建设单位管理范畴。【题干9】监理实施细则编制完成后，需经哪级监理人员审核？【选项】A.监理员B.专业监理工程师C.项目总监理工程师D.第三方专家【参考答案】C【详细解析】《建设工程监理规范》规定，监理实施细则需经项目总监理工程师审核确认后方可实施，确保与监理规划一致。【题干10】在监理例会中，专业监理工程师负责汇报的内容不包括？【选项】A.本周工程进度偏差B.材料质量检测结果C.安全生产隐患整改情况D.设计变更实施进度【参考答案】C【详细解析】安全生产隐患整改情况属于项目总监理工程师统筹汇报范围，专业监理工程师负责专项技术汇报（如进度、质量、材料）。【题干11】监理工程师在实施总监理工程师指令时，若认为指令存在错误，应如何处理？【选项】A.直接执行并记录B.向总监理工程师提出书面异议C.暂停执行并报告D.拒绝执行【参考答案】B【详细解析】《建设工程监理规范》要求，监理人员对总监理工程师指令有异议时，应书面提出并说明理由，不得擅自拒绝或执行。【题干12】下列哪项不属于监理工作内容中的“协调管理”职责？【选项】A.调解施工合同纠纷B.组织材料进场验收C.协调设计变更程序D.监督施工安全措施【参考答案】B【详细解析】材料进场验收属质量监督范畴，协调管理主要指处理合同争议、工期冲突等管理问题。【题干13】监理规划中“监理组织机构”章节应包含以下哪项内容？【选项】A.监理人员分工B.第三方检测机构名单C.施工进度计划D.材料采购合同【参考答案】A【详细解析】监理组织机构需明确各岗位职责，第三方检测机构名单在“监理资源”章节列出。施工进度计划属建设单位编制内容。【题干14】监理工程师在施工过程中发现设计图纸错误时，应首先采取的应对措施是？【选项】A.书面要求施工方停工整改B.提请建设单位组织设计交底C.直接修改图纸后实施D.报告总监理工程师研究【参考答案】B【详细解析】设计图纸错误需由建设单位组织设计、施工、监理方会签确认，不得擅自修改。【题干15】下列哪项属于监理工作记录的归档要求？【选项】A.监理日志需保存至工程竣工验收后1年B.监理通知单需电子版与纸质版同步C.质量评估报告需经建设单位盖章D.监理规划需每季度更新【参考答案】A【详细解析】监理日志保存期限为竣工验收后1年，质量评估报告为内部文件无需盖章。监理规划经批准后一般不做频繁修改。【题干16】在总监理工程师负责制下，以下哪项指令必须由总监理工程师亲自签发？【选项】A.监理通知单B.工程款支付审核意见C.质量事故处理决定D.进度款拨付确认单【参考答案】C【详细解析】质量事故处理决定涉及重大责任判定，需总监理工程师签发。工程款支付审核由监理工程师提出意见，总监理工程师复核。【题干17】监理工程师在总监理工程师指导下进行监理工作，以下哪项行为属于越权行为？【选项】A.审核专项施工方案B.签发一般性监理通知C.变更监理规划内容D.组织现场质量检查【参考答案】C【详细解析】监理规划经建设单位审批后不得擅自修改，变更需由总监理工程师或建设单位批准。【题干18】监理工作评价报告中，质量评价等级划分不包括以下哪项？【选项】A.优良B.合格C.不合格D.优质【参考答案】D【详细解析】《建设工程监理规范》规定质量评价等级为优良、合格、不合格三级，优质为设计或施工标准表述。【题干19】监理工程师在验收隐蔽工程时，必须不包括以下哪项检查内容？【选项】A.材料规格与数量B.施工工艺符合性C.设计图纸一致性D.施工日志记录完整性【参考答案】D【详细解析】隐蔽工程验收重点为实体质量（A、B、C），施工日志属过程管理文件，验收时需核查但非直接检查内容。【题干20】监理规划编制完成后，需报以下哪方进行审批？【选项】A.建设单位B.监理单位法定代表人C.第三方评估机构D.设计单位【参考答案】A【详细解析】监理规划需经建设单位审核批准后方可实施，体现建设单位对监理工作的主导权。2025年综合类-建设工程监理基本理论与相关法规-第七章建设工程监理工作内容和主要方式历年真题摘选带答案(篇4)【题干1】建设工程监理工作内容中，监理单位应负责编制的文件不包括（）。【选项】A.监理规划；B.监理实施细则；C.工程质量评估报告；D.施工组织设计。【参考答案】D【详细解析】监理单位负责编制的文件包括监理规划、监理实施细则、监理日志、监理通知单等，施工组织设计应由施工单位编制并报监理审批，故D为正确选项。【题干2】监理单位在实施监理过程中，若发现施工单位未按图施工，应首先采取（）措施。【选项】A.立即责令停工整改；B.书面签发监理通知单；C.直接上报建设单位；D.组织专家论证。【参考答案】B【详细解析】监理工作流程要求监理单位通过签发监理通知单要求施工单位整改，重大问题需上报建设单位，但B是程序性措施，符合监理工作规范。【题干3】监理规划编制完成后，监理单位应报（）审核确认。【选项】A.建设单位；B.监理工程师；C.项目经理；D.设计单位。【参考答案】A【详细解析】监理规划是监理单位编制的专项文件，需经建设单位审核批准后方可实施，体现监理工作的独立性。【题干4】建设工程监理中，监理日志的记录主体是（）。【选项】A.监理工程师；B.施工单位；C.建设单位代表；D.监理单位。【参考答案】A【详细解析】监理日志是监理工程师日常记录工程现场情况、发现问题及处理措施的重要依据，属于监理工程师职责范畴。【题干5】监理单位在总监理工程师指导下，应对施工单位提交的（）进行审查。【选项】A.施工许可证；B.施工进度计划；C.工程质量验收申请；D.施工许可证延期申请。【参考答案】B【详细解析】施工进度计划审查是监理单位实施事前控制的主要内容之一，而A和D涉及法定文件，需由建设单位或主管部门处理。【题干6】监理单位发现施工单位使用不合格材料时，应首先（）。【选项】A.经济处罚；B.立即清退并签发监理通知单；C.通知设计单位调整方案；D.向媒体曝光。【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程监理规范》，监理单位发现材料问题应签发监理通知单要求整改，重大问题需上报，但B是程序性正确选项。【题干7】监理实施细则的编制主体是（）。【选项】A.总监理工程师；B.监理工程师；C.建设单位；D.监理单位技术负责人。【参考答案】B【详细解析】监理实施细则由项目监理机构根据监理规划编制，由现场监理工程师负责具体落实，体现分层管理原则。【题干8】在总监理工程师主持下，监理单位应对（）进行专项论证。【选项】A.施工方案；B.工程变更；C.工程款支付申请；D.质量事故调查报告。【参考答案】A【详细解析】施工方案涉及工程安全和质量，需组织专项论证，而B和D需按法定程序处理，C属监理日常审批范畴。【题干9】监理单位在工程验收阶段应重点审查（）。【选项】A.施工进度是否符合计划；B.施工质量是否符合规范；C.施工安全是否达标；D.施工成本是否超支。【参考答案】B【详细解析】工程验收的核心是质量验收，A和C属过程控制内容，D涉及投资控制，需监理单位分别审核。【题干10】监理工程师签发停工令的权限是（）。【选项】A.总监理工程师；B.监理单位；C.建设单位；D.监理工程师组。【参考答案】A【详细解析】停工令涉及重大质量问题或安全隐患，需总监理工程师签发，体现总监理工程师的决策权。【题干11】监理单位应对施工单位提交的（）进行形式审查。【选项】A.工程质量事故处理方案；B.工程进度计划；C.工程质量验收资料；D.施工许可证。【参考答案】C【详细解析】质量验收资料需监理单位进行形式审查（完整性、签字盖章等），而A需技术审查，D由建设单位处理。【题干12】监理单位在工程保修期内的职责是（）。【选项】A.质量保修书的备案；B.保修期内质量问题的整改；C.工程验收；D.施工单位资质审查。【参考答案】B【详细解析】保修期内监理单位需配合处理质量问题，但需建设单位明确委托，A和D属前期工作。【题干13】监理工程师在总监理工程师指导下，应对（）进行签发。【选项】A.监理规划；B.监理通知单；C.监理报告；D.工程变更单。【参考答案】B【详细解析】监理通知单由现场监理工程师签发，监理规划由总监理工程师签发，C需总监理工程师或建设单位签发。【题干14】监理单位应对施工单位提交的（）进行实质性审查。【选项】A.工程质量事故处理方案；B.施工进度计划；C.工程质量验收申请；D.工程材料进场报告。【参考答案】A【详细解析】A涉及技术方案可行性，需实质性审查；B和C属程序性审查，D需形式审查。【题干15】总监理工程师在紧急情况下可先（）后补办手续。【选项】A.暂停施工；B.变更设计；C.经济处罚；D.组织专家论证。【参考答案】A【详细解析】紧急情况下总监理工程师有权暂停施工，但需事后补办手续，B需建设单位批准，D不适用于紧急情况。【题干16】监理单位应对施工单位提交的（）进行合规性审查。【选项】A.工程变更单；B.施工日志；C.质量验收资料；D.工程材料检测报告。【参考答案】A【详细解析】工程变更单需审查是否符合程序和法规，B属过程记录，C需形式审查，D需内容审查。【题干17】监理日志的记录频率应不低于（）次/日。【选项】A.1；B.2；C.3；D.4。【参考答案】B【详细解析】监理日志应至少每日记录2次，重点记录施工关键工序和问题处理情况，体现监理的连续性。【题干18】监理单位应对施工单位提交的（）进行技术审查。【选项】A.工程质量事故处理方案；B.施工进度计划；C.工程质量验收资料；D.工程材料进场报告。【参考答案】A【详细解析】A需审查技术可行性，B和C需形式审查，D需内容审查。【题干19】总监理工程师在工程监理中应定期向（）提交监理报告。【选项】A.监理单位；B.建设单位；C.设计单位；D.施工单位。【参考答案】B【详细解析】监理报告是总监理工程师向建设单位汇报工程情况的主要形式，体现监理的独立性。【题干20】监理单位在工程竣工验收阶段，应重点核查（）。【选项】A.施工许可证；B.质量验收资料完整性；C.施工单位资质；D.工程款结算资料。【参考答案】B【详细解析】竣工验收的核心是质量资料审查，A和C属前期工作，D属投资控制范畴。2025年综合类-建设工程监理基本理论与相关法规-第七章建设工程监理工作内容和主要方式历年真题摘选带答案(篇5)【题干1】建设工程监理规划应由谁负责编制？【选项】A.监理单位技术负责人B.项目经理C.监理工程师D.建设单位代表【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013），监理规划应由监理单位技术负责人组织监理人员编制。项目经理负责项目全过程管理，但监理规划编制需经监理单位技术负责人审核批准。选项C监理工程师是具体执行者，但不具备编制权。【题干2】监理实施细则的编制应在何时完成？【选项】A.监理合同签订后B.工程开工前C.工程施工过程中D.工程竣工验收后【参考答案】B【详细解析】监理实施细则作为监理规划的具体化文件，需在工程开工前完成编制并经监理单位技术负责人批准。选项A监理合同签订后至开工前属于编制窗口期，但并非具体完成时间。选项C施工过程中编制属于动态调整范畴，非初始编制要求。【题干3】监理日志的记录主体是？【选项】A.监理工程师B.施工单位技术员C.监理单位行政人员D.建设单位工程师【参考答案】A【详细解析】《建设工程监理规范》规定，监理日志由监理工程师负责记录，内容应包括施工进度、质量、安全等核心信息。选项B施工单位记录属于平行管理范畴，与监理职责分离。【题干4】监理通知单的签发主体是？【选项】A.监理工程师B.监理单位法定代表人C.项目经理D.建设单位项目经理【参考答案】A【详细解析】监理通知单作为监理指令文件，应由监理工程师签发并经监理单位技术负责人审核。选项B法定代表人签发属于超越职权行为，选项C项目经理属于施工单位岗位。【题干5】监理例会的召开频率通常由谁确定？【选项】A.监理单位B.建设单位C.监理工程师D.施工单位【参考答案】A【详细解析】监理例会召开频率由监理单位根据工程特点、合同约定和监理规划确定。选项B建设单位仅能提出建议，无决定权。选项C监理工程师属于执行层面，不能单方决定。【题干6】监理报告的提交对象不包括？【选项】A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【参考答案】D【详细解析】监理报告主要提交给建设单位和监理单位。选项C施工单位属于被监督对象，不纳入常规报告提交范围。选项D设计单位仅在涉及设计变更时需接收相关报告。【题干7】监理合同终止的法定情形包括？【选项】A.监理单位更换B.建设单位违约C.施工单位撤场D.监理工程师辞职【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程监理合同（示范文本）》，合同终止情形包括：建设单位违约导致合同无法履行；监理单位与建设单位协商一致；施工单位撤场等。选项A监理单位更换需双方协商，非法定情形。选项D属于内部人事调整，不影响合同存续。【题干8】总监理工程师的权限不包括？【选项】A.督促施工单位整改B.拒绝签署不合格工程文件C.修改监理规划内容D.确认施工方案可行性【参考答案】C【详细解析】总监理工程师权限包括：签署监理文件、发出整改指令、确认施工方案等。选项C监理规划修改需经监理单位技术负责人审批，非总监理工程师单方权限。【题干9】监理验收程序中，隐蔽工程验收的签收方不包括？【选项】A.监理工程师B.施工单位C.建设单位代表D.设计单位【参考答案】D【详细解析】隐蔽工程验收签收方应为监理工程师、施工单位和建设单位代表。选项D设计单位仅在涉及设计内容时参与，非必经签收方。【题干10】监理费用调整的审批主体是？【选项】A.建设单位B.监理单位C.造价管理部门D.建设工程质监站【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程监理与相关