二零二五年度数据中心建筑工程单包施工合同样本_第1页
二零二五年度数据中心建筑工程单包施工合同样本_第2页
二零二五年度数据中心建筑工程单包施工合同样本_第3页
二零二五年度数据中心建筑工程单包施工合同样本_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

二零二五年度数据中心建筑工程单包施工合同样本甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________鉴于甲方需要将数据中心建筑工程进行施工，乙方愿意承接该工程，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程规模：____________________4.工程内容：____________________5.工程预算：____________________二、施工期限1.施工开始日期：____________________2.施工结束日期：____________________3.实际施工期限可根据实际情况进行调整，但需提前通知对方。三、工程款支付方式1.乙方在工程开始前，甲方支付预付款_________%，金额为_________元。2.工程进度达到约定节点后，甲方支付进度款_________%，金额为_________元。3.工程竣工验收合格后，甲方支付尾款_________%，金额为_________元。4.甲方支付工程款的时间为每月的____日。四、工程质量及验收1.乙方应严格按照国家有关施工规范、标准和设计图纸进行施工。2.工程竣工后，甲方有权组织验收，乙方应积极配合。3.验收合格后，甲方应在验收报告上签字确认。五、工程变更及索赔1.因设计变更、工程量增减等原因引起的工程变更，双方应协商一致，签订补充协议。2.乙方在施工过程中因不可抗力等原因导致工程延误，甲方应给予合理的工期顺延。3.乙方在施工过程中因自身原因导致工程延误，甲方有权要求乙方承担违约责任。六、违约责任1.乙方未按约定时间完成工程，每延误一日，应向甲方支付_________%的违约金。2.甲方未按约定时间支付工程款，每延误一日，应向乙方支付_________%的违约金。3.双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论