2025年监理工程师-建设工程合同管理（官方）-第五章建设工程勘察设计合同管理历年参考试题库答案解析(5卷套题【单项选择题100题】)

2025年监理工程师-建设工程合同管理（官方）-第五章建设工程勘察设计合同管理历年参考试题库答案解析(5卷套题【单项选择题100题】)2025年监理工程师-建设工程合同管理（官方）-第五章建设工程勘察设计合同管理历年参考试题库答案解析(篇1)【题干1】建设工程勘察设计合同约定采用总价合同，若设计变更导致工程总造价增加15%，承包人应如何处理？【选项】A.按实际成本结算并承担超支费用；B.经业主确认后按新增部分结算；C.按合同总价结算；D.与业主协商调整合同总价。【参考答案】A【详细解析】总价合同下，承包人承担设计变更导致的全部超支费用，业主需确认变更内容后由双方协商调整合同价款，但超支部分仍由承包人承担。B选项仅涉及新增部分结算不全面，D选项需协商但未明确责任归属。【题干2】勘察设计合同约定设计周期为60日，因业主提供的资料不完整导致延误15日，承包人可如何主张权利？【选项】A.顺延合同工期并索赔管理费；B.不承担工期延误责任；C.要求业主承担全部延误损失；D.自行承担延误后果。【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程勘察设计合同（示范文本）》，业主提供的资料不完整属于合同约定的承包人免责事由，承包人有权顺延工期并索赔管理费及实际损失，但不得主张工期延误责任。B、C、D选项均错误。【题干3】设计单位在初步设计阶段发现存在重大设计错误，应如何处理？【选项】A.自行修改后报业主审批；B.立即停止设计并书面通知业主；C.按合同约定向业主提出设计变更请求；D.直接修改后提交施工图。【参考答案】B【详细解析】重大设计错误需立即停止工作并书面通知业主，同时按合同约定启动变更程序。A选项未履行变更程序，C选项需业主同意后实施，D选项擅自修改违反合同管理。【题干4】建设工程总承包模式下，勘察设计合同的责任主体是？【选项】A.施工总承包单位；B.勘察设计单位；C.项目业主；D.监理单位。【参考答案】B【详细解析】总承包模式下，勘察设计合同仍由实际承担勘察设计业务的单位签订，其责任主体不因管理模式改变而转移。A选项混淆了工程总承包与勘察设计合同主体。【题干5】设计变更程序中，业主书面确认变更指令的时间要求是？【选项】A.收到变更指令后7日内；B.收到变更指令后10日内；C.收到变更指令后15日内；D.收到变更指令后20日内。【参考答案】A【详细解析】《建设工程勘察设计合同（示范文本）》规定，业主应在收到设计变更指令后7日内确认或提出修改意见，逾期视为默认。B、C、D选项时间要求均错误。【题干6】勘察设计合同约定采用成本加酬金合同，设计费计算方式为？【选项】A.按实际成本加固定酬金；B.按实际成本加浮动酬金；C.按估算成本加固定酬金；D.按估算成本加浮动酬金。【参考答案】B【详细解析】成本加酬金合同中，酬金通常与设计成果质量挂钩，采用浮动比例计算。A选项固定酬金不符合成本加酬金合同特点，C、D选项估算成本不适用于实际成本核算。【题干7】因勘察设计错误导致施工返工，承包人可主张的赔偿范围是？【选项】A.返工费用+利润+管理费；B.返工费用+利润；C.返工费用+管理费；D.仅返工费用。【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程勘察设计合同（示范文本）》第8.3条，承包人因设计错误导致的返工费用、利润及管理费均由业主承担。B、C选项遗漏利润或管理费均不完整。【题干8】勘察设计合同中，知识产权归属原则是？【选项】A.归业主所有；B.归承包人所有；C.归双方共有；D.按约定分配。【参考答案】D【详细解析】合同未明确约定时，知识产权归承包人所有；双方约定共享的需在合同中明确。A、B选项仅适用于特定约定，C选项未考虑合同约定可能。【题干9】设计文件提交期限延误，承包人应承担的违约责任是？【选项】A.支付合同总额的0.5%违约金；B.支付合同总额的1%违约金；C.支付合同总额的0.3%违约金；D.支付合同总额的0.8%违约金。【参考答案】A【详细解析】《建设工程勘察设计合同（示范文本）》规定，设计文件提交逾期未超过15日的，按合同总额的0.5%支付违约金。B、C、D选项未符合合同约定标准。【题干10】勘察设计合同争议解决方式中，诉讼管辖适用？【选项】A.双方约定不动产所在地法院；B.被告所在地法院；C.合同签订地法院；D.项目所在地法院。【参考答案】A【详细解析】根据《民事诉讼法》第24条，合同纠纷诉讼管辖适用被告所在地或合同履行地，但建设工程合同纠纷适用不动产所在地。B选项仅适用于一般合同，D选项不全面。【题干11】设计单位对施工图进行修改，需经哪方书面确认？【选项】A.监理单位；B.业主；C.承包人；D.设计院上级单位。【参考答案】B【详细解析】设计变更需经业主书面确认后方为有效，监理单位确认不构成合同约定效力。C、D选项未涉及合同主体。【题干12】勘察设计合同中，定金罚则适用条件是？【选项】A.双方违约时适用；B.一方违约且未履行合同义务时适用；C.合同解除时适用；D.争议解决时适用。【参考答案】B【详细解析】定金罚则仅适用于一方违约且无履行合同义务的情形，A、C、D选项不符合适用条件。【题干13】设计概算超过批准金额10%，应如何处理？【选项】A.承包人自行调整；B.业主承担超支部分；C.双方重新签订补充合同；D.监理单位调整。【参考答案】C【详细解析】设计概算超支10%需由业主组织设计变更，承包人无权自行调整。B选项责任划分错误，D选项监理无调整权。【题干14】因业主要求增加勘察范围导致合同终止，终止责任由谁承担？【选项】A.业主承担全部责任；B.承包人承担全部责任；C.按合同解除条款约定；D.双方平均分担。【参考答案】C【详细解析】合同终止责任需按合同解除条款约定处理，若未约定则按法定责任划分。A、B、D选项均未考虑合同约定优先原则。【题干15】工程总承包合同中，勘察设计合同纠纷应优先适用？【选项】A.总承包合同约定；B.勘察设计合同约定；C.监理合同约定；D.业主与承包人补充协议。【参考答案】B【详细解析】总承包合同与勘察设计合同为独立合同关系，纠纷应优先适用勘察设计合同约定。A、C、D选项均错误。【题干16】设计文件未经确认擅自使用，可能构成什么法律责任？【选项】A.违约责任；B.侵权责任；C.行政责任；D.刑事责任。【参考答案】B【详细解析】擅自使用设计文件侵犯设计单位知识产权，构成侵权责任。A选项未考虑侵权属性，C、D选项不适用。【题干17】工程总承包模式下，勘察设计合同责任主体不因模式改变而？【选项】A.转移；B.扩大；C.缩小；D.消灭。【参考答案】A【详细解析】总承包合同不改变勘察设计合同主体及责任，设计错误仍由原设计单位担责。B、C、D选项均错误。【题干18】勘察设计合同中，工程变更指令需由哪方发出？【选项】A.监理单位；B.业主；C.承包人；D.设计单位。【参考答案】B【详细解析】设计变更指令由业主发出，监理单位仅负责审核。A、C、D选项未符合合同约定。【题干19】因勘察疏漏导致地基处理费用增加50万元，承包人可索赔？【选项】A.全部费用；B.50万元；C.30万元；D.20万元。【参考答案】A【详细解析】勘察疏漏属承包人违约，业主应承担全部修复费用及利润损失。B、C、D选项均未覆盖全部责任。【题干20】设计单位提交施工图后，业主未组织施工导致图纸超期使用，责任如何划分？【选项】A.业主承担全部责任；B.承包人承担全部责任；C.双方分担；D.监理单位承担。【参考答案】A【详细解析】业主未按约定组织施工导致图纸超期使用，构成根本违约，承包人有权要求顺延工期及索赔损失。B、C、D选项均错误。2025年监理工程师-建设工程合同管理（官方）-第五章建设工程勘察设计合同管理历年参考试题库答案解析(篇2)【题干1】根据《建设工程勘察设计合同（示范文本）》，关于设计文件修改的权限，正确表述是（）【选项】A.业主可以直接要求设计人修改设计文件B.监理单位有权直接修改设计文件C.承包人经监理和业主确认后修改设计文件D.设计人可自行决定修改设计文件【参考答案】C【详细解析】根据合同约定，设计文件的修改需经业主和监理单位共同确认，承包人作为设计人需在双方确认后执行修改，选项C符合合同权利划分原则，其他选项均违反合同主体权责规定。【题干2】建设工程勘察设计合同履行过程中，若因设计变更导致返工，承包人提出的经济补偿应如何处理（）【选项】A.直接向业主提交补偿申请B.先经监理单位审核再报业主审批C.由设计人和承包人协商解决D.依据合同变更条款确定补偿方式【参考答案】B【详细解析】合同变更产生的经济补偿需遵循监理程序，承包人应先向监理单位提交变更申请，经监理审核后报业主审批，选项B符合合同管理流程，选项A跳过监理环节不符合规范要求。【题干3】勘察设计合同中约定质量保证金的比例通常为合同总价的（）【选项】A.5%-10%B.10%-15%C.3%-5%D.8%-12%【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程勘察设计合同示范文本》规定，质量保证金比例一般为合同总价的5%-10%，选项A准确对应规范要求，其他选项超出合理范围。【题干4】设计承包人在提交最终设计文件前，若发现原定施工方法不可行，应首先采取的行动是（）【选项】A.直接修改设计文件B.向监理单位提出变更建议C.与业主协商调整合同价款D.自行调整设计内容【参考答案】B【详细解析】设计变更需遵循合同约定程序，承包人应先向监理单位提出变更建议，经专业审核后再进行合同价款调整，选项B符合合同变更管理流程，选项A跳过监理程序错误。【题干5】建设工程勘察合同中，勘察人因自身原因未按约定提交勘察成果，应承担的法律责任包括（）【选项】A.支付勘察费的三倍违约金B.赔偿业主因此产生的直接损失C.承担合同总价的20%违约金D.退还全部勘察费用【参考答案】B【详细解析】根据合同约定，勘察人未按期提交成果需赔偿业主因此产生的直接损失，选项B正确。违约金倍数需根据合同具体条款确定，但选项A和C的违约金比例缺乏依据，选项D仅涉及费用退还不全面。【题干6】设计合同约定采用固定价格方式，若发生不可抗力导致设计费用增加，承包人可否申请调价（）【选项】A.可以直接申请调价B.需经监理和业主共同确认C.需设计人自行承担费用D.不影响合同价格【参考答案】B【详细解析】固定价格合同中，不可抗力导致的费用增加需经监理和业主共同确认后调整合同价款，选项B正确。选项A未履行确认程序错误，选项C和D不符合合同约定。【题干7】勘察设计合同争议解决方式中，仲裁委员会的选定通常由（）决定【选项】A.争议双方协商一致B.业主指定仲裁委员会C.监理单位推荐仲裁机构D.依法随机抽取【参考答案】A【详细解析】根据《仲裁法》规定，合同争议仲裁机构应由双方协商一致选定，选项A正确。其他选项均不符合法定程序，选项B和C属于单方指定错误，选项D适用于特定情形但不普遍适用。【题干8】设计文件经各方确认后，承包人擅自修改视为（）行为【选项】A.合同变更B.违约行为C.知识产权侵权D.合同补充协议【参考答案】B【详细解析】设计文件未经各方确认擅自修改构成违约，选项B正确。选项A需履行变更程序，选项C涉及知识产权归属问题，选项D需协商形成补充协议。【题干9】建设工程勘察合同中，业主要求提前提交勘察成果，承包人可拒绝的情况是（）【选项】A.业主未支付预付款B.提前提交增加额外工作量C.业主已支付合同款D.勘察工作未完成【参考答案】A【详细解析】根据合同约定，业主未支付预付款时承包人有权拒绝提前提交成果，选项A正确。其他选项中提前提交需协商解决，但承包人可依据合同约定行使权利。【题干10】设计合同约定采用成本加酬金计价方式，设计人完成设计工作后，业主未按约定支付报酬，设计人可采取（）措施【选项】A.直接终止合同B.暂停设计工作C.请求法院支付令D.自行将设计文件低价转让【参考答案】B【详细解析】业主拖欠报酬时，设计人可依据合同约定采取暂停设计工作措施，选项B正确。选项A需经法定程序，选项C需满足支付令条件，选项D违反合同约定。【题干11】勘察设计合同履行期间，业主要求设计人采用特定专利技术，若该技术专利费高于合同价款10%，承包人应如何处理（）【选项】A.拒绝采用并终止合同B.业主承担超额费用C.经监理确认后调整合同价款D.自行承担超额费用【参考答案】C【详细解析】合同价款调整需经监理确认，选项C正确。选项A和D未考虑合同变更程序，选项B将责任转移不合理。【题干12】建设工程勘察合同中，勘察成果验收标准由（）确定【选项】A.业主单方制定B.监理单位制定C.业主和勘察人共同制定D.行业标准规定【参考答案】C【详细解析】勘察成果验收标准应依据合同约定，通常由业主和勘察人共同制定，选项C正确。其他选项均不符合合同主体共同制定原则。【题干13】设计合同约定工期延误责任划分中，因设计人原因延误超过合同工期20%，业主可采取（）措施【选项】A.暂停工程B.解除合同并索赔C.调整合同价款D.暂停支付部分工程款【参考答案】B【详细解析】根据合同约定，设计人延误超过合同工期20%时，业主有权解除合同并索赔，选项B正确。其他选项未触及根本违约责任。【题干14】勘察设计合同中，关于知识产权归属，正确表述是（）【选项】A.业主享有勘察成果知识产权B.承包人享有勘察成果知识产权C.知识产权归双方共有D.知识产权归属合同约定【参考答案】D【详细解析】合同知识产权归属需在合同中明确约定，选项D正确。其他选项均未体现合同约定原则，选项A和C可能违反法律规定。【题干15】设计合同履行过程中，业主提出设计变更要求，承包人应在收到变更指令后（）个工作日内提交修改文件【选项】A.7B.10C.14D.21【参考答案】C【详细解析】根据合同示范文本规定，设计变更响应时限一般为14个工作日，选项C正确。其他选项未达到合理响应周期要求。【题干16】建设工程勘察合同中，业主提供的原始资料存在错误，导致勘察成果不符合要求，责任应由（）承担【选项】A.业主承担全部责任B.勘察人承担全部责任C.业主和勘察人分担责任D.监理单位承担全部责任【参考答案】A【详细解析】业主提供的原始资料错误导致成果问题，责任由业主承担，选项A正确。其他选项不符合合同责任划分原则。【题干17】设计合同约定采用浮动价格方式，最终结算价计算公式为合同价款×(1+市场系数)，其中市场系数超过合同约定浮动幅度时，承包人可申请（）【选项】A.按实际市场价结算B.按约定浮动幅度结算C.提交市场调研报告D.自行承担超幅部分【参考答案】B【详细解析】浮动价格合同中，市场系数超幅时按约定幅度执行，选项B正确。选项A需重新约定价格机制，选项C未涉及结算方式，选项D责任划分不明确。【题干18】勘察设计合同履行过程中，业主要求承包人提供设计图纸备份，承包人可拒绝的情况是（）【选项】A.业主未支付图纸使用费B.备份用途超出合同范围C.业主已支付合同价款D.承包人已提供正版图纸【参考答案】B【详细解析】合同约定设计图纸使用权时，若备份用途超出合同范围，承包人有权拒绝，选项B正确。其他选项中备份行为可能涉及合同权利限制问题。【题干19】建设工程勘察合同中，勘察人发现业主提供的地质资料不完整，应首先采取的行动是（）【选项】A.立即终止合同B.向监理单位提交补充勘察申请C.重新开展勘察工作D.与业主协商修改合同【参考答案】B【详细解析】根据合同程序规定，勘察人应向监理单位提交补充勘察申请，选项B正确。选项A和C未履行必要程序，选项D责任划分不明确。【题干20】设计合同约定争议解决方式为诉讼，诉讼管辖法院应（）确定【选项】A.业主所在地法院B.承包人所在地法院C.合同签订地法院D.争议发生地法院【参考答案】C【详细解析】根据《民事诉讼法》规定，合同纠纷诉讼管辖法院应为合同签订地或被告所在地法院，选项C正确。其他选项可能不符合法定管辖规定。2025年监理工程师-建设工程合同管理（官方）-第五章建设工程勘察设计合同管理历年参考试题库答案解析(篇3)【题干1】建设工程勘察设计合同履行中，委托方提出提前交付成果的要求，但未与勘察设计方协商费用调整，勘察设计方是否必须接受？【选项】A.必须接受且不调整费用B.可协商费用调整后接受C.拒绝接受且不承担违约责任D.拒绝接受并要求支付违约金【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程勘察设计合同（示范文本）》第3.2条，委托方要求提前交付成果的，勘察设计方应提出增加费用或延长工期的要求。若委托方拒绝调整费用，勘察设计方有权拒绝接受。因此正确选项为B，需协商费用调整后方可接受。【题干2】勘察设计合同中约定“地质条件变化超过合同签订时情况30%时，勘察方应免费补充勘察”，该条款是否有效？【选项】A.有效且需补充勘察B.无效因超出合同范围C.有效但需委托方书面确认D.无效因违反强制性规定【参考答案】A【详细解析】根据《民法典》第533条，合同变更需双方协商一致。若合同明确约定地质条件变化超过30%时勘察方免费补充，属于双方真实意思表示，不违反法律强制性规定，应为有效条款。选项A正确。【题干3】设计单位在施工图阶段发现原初步设计存在重大错误，需修改，该修改属于合同约定的哪类变更？【选项】A.必须报监理单位审批B.需委托方与设计方协商变更协议C.自动触发设计费调整D.由设计院自行决定【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程勘察设计合同管理规范》GB/T50491-2017，设计单位发现原设计存在重大错误需修改的，属于合同履行中必须由委托方与设计方协商变更的事项，需签订补充协议。选项B正确。【题干4】建设工程勘察设计合同中未约定知识产权归属，根据《民法典》应如何确定？【选项】A.归委托方所有B.归设计方所有C.双方共有D.以实际使用情况为准【参考答案】B【详细解析】根据《民法典》第843条，建设工程勘察、设计成果的知识产权，该成果由设计人享有。即使合同未明确约定，设计方仍享有知识产权。选项B正确。【题干5】委托方要求设计单位使用未经验证的第三方软件进行设计，设计方应如何处理？【选项】A.按要求执行并免责B.拒绝执行并要求书面确认C.执行但需委托方承担软件风险D.自动终止合同【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程质量管理条例》第9条，设计文件应采用国家规定的标准规范。使用未经验证的软件可能影响设计质量，设计方有权要求委托方书面确认软件合法性后方可执行。选项B正确。【题干6】勘察设计合同约定“勘察成果提交后5日内无异议视为验收合格”，该条款是否有效？【选项】A.有效但需书面形式B.无效因违反法定程序C.有效但需监理签字D.无效因期限过短【参考答案】A【详细解析】根据《民法典》第546条，标的物交付后检验期限依约定确定，只要合同条款不违反法律强制性规定即为有效。5日异议期虽短，但属于双方协商一致的结果，选项A正确。【题干7】设计变更导致工程费用增加15%，委托方拒绝支付变更费用，勘察设计方应如何主张权利？【选项】A.直接解除合同B.向法院提起诉讼C.要求委托方承担违约金D.提交监理单位确认后索赔【参考答案】D【详细解析】根据《建设工程合同管理规范》，设计变更需监理单位确认后形成书面文件，委托方拒绝支付变更费用时，勘察设计方应先通过监理程序确认变更合法性，再向委托方索赔。选项D正确。【题干8】勘察设计合同中约定“委托方逾期付款超过60日，勘察设计方有权解除合同”，该条款是否有效？【选项】A.有效但需违约金B.无效因解除权过宽C.有效但需备案D.无效因解除权缺失【参考答案】A【详细解析】根据《民法典》第563条，当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，另一方有权解除合同。60日逾期付款条款符合法律规定，选项A正确。【题干9】设计单位在施工图阶段发现场地条件与初步勘察报告不符，应如何处理？【选项】A.自行调整设计并免责B.报告委托方后调整设计C.重新进行勘察并收费D.拒绝设计并终止合同【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程勘察设计合同（示范文本）》第5.3条，设计单位发现原始始条件与勘察资料存在重大差异的，应重新进行勘察或补充勘察，费用由委托方承担。选项C正确。【题干10】建设工程勘察设计合同中约定“委托方不得将勘察成果用于其他项目”，该条款是否有效？【选项】A.有效但需备案B.无效因限制竞争C.有效但需公证D.无效因违反知识产权法【参考答案】A【详细解析】根据《民法典》第844条，勘察设计合同中限制委托方使用成果的条款，若不违反法律强制性规定且不损害第三方利益，应为有效。选项A正确。【题干11】设计单位在施工图阶段发现结构安全存在隐患，应首先采取什么措施？【选项】A.直接修改设计B.报告监理单位并修改C.通知委托方后修改D.向住建部门投诉【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程质量管理条例》第10条，设计单位发现设计文件存在缺陷时，应先报告监理单位，监理单位复核后提出处理意见。选项B正确。【题干12】勘察设计合同约定“委托方应在勘察完成后15日内付款”，委托方逾期付款超过30日，勘察设计方可如何处理？【选项】A.每日收取万分之五违约金B.解除合同并索赔C.暂停工作并要求担保D.向仲裁委员会申请裁决【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程勘察设计合同（示范文本）》第8.4条，委托方逾期付款超过30日的，勘察设计方有权暂停工作并要求提供担保或采取其他措施，但无权直接解除合同或申请仲裁。选项C正确。【题干13】建设工程勘察设计合同中约定“设计费为总造价的6%，若工程总造价超过5000万元，按8%计取”，该条款是否有效？【选项】A.有效但需备案B.无效因双重计价C.有效但需审计确认D.无效因违反强制性标准【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，合同约定设计费比例分段计取不违反强制性规定，属于双方协商范畴，选项A正确。【题干14】勘察设计合同履行中，委托方要求设计单位使用指定材料，但该材料未通过国家认证，设计方应如何处理？【选项】A.拒绝使用并书面说明B.按要求使用并免责C.使用但需委托方承担风险D.自动终止合同【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程质量管理条例》第9条，设计单位应拒绝使用未通过国家认证的材料，并书面说明风险。选项A正确。【题干15】建设工程勘察设计合同约定“委托方有权指定设计单位”，该条款是否有效？【选项】A.有效但需备案B.无效因违反市场原则C.有效但需双方书面确认D.无效因违反公平原则【参考答案】B【详细解析】根据《招标投标法》第3条，招标人不得指定特定的潜在投标人。若合同约定委托方有权指定设计单位，可能构成不正当竞争，违反法律强制性规定，选项B正确。【题干16】设计单位在施工图阶段发现委托方提供的地质资料存在重大错误，应如何处理？【选项】A.自行更正并免责B.报告委托方后更正C.重新勘察并收费D.拒绝设计并终止合同【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程勘察设计合同（示范文本）》第5.4条，委托方提供的原始始条件有重大错误的，设计单位有权要求重新勘察或补充勘察，费用由委托方承担。选项C正确。【题干17】建设工程勘察设计合同约定“委托方应在验收后30日内付款”，委托方逾期付款超过60日，勘察设计方可如何主张权利？【选项】A.每日收取万分之五违约金B.解除合同并索赔C.暂停工作并要求担保D.向法院提起诉讼【参考答案】D【详细解析】根据《民法典》第584条，违约金约定需与实际损失相当。若合同未约定违约金比例，勘察设计方只能通过诉讼主张逾期付款违约责任。选项D正确。【题干18】勘察设计合同约定“委托方不得将设计成果用于境外项目”，该条款是否有效？【选项】A.有效但需公证B.无效因限制权利C.有效但需备案D.无效因违反国际条约【参考答案】B【详细解析】根据《民法典》第153条，限制民事主体权利的条款无效。即使合同约定不得将设计成果用于境外项目，也构成对委托方处分权的不当限制，选项B正确。【题干19】设计单位在施工图阶段发现场地条件与初步设计严重不符，应首先采取什么措施？【选项】A.直接修改设计B.报告监理单位并修改C.通知委托方后修改D.向住建部门投诉【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程质量管理条例》第10条，设计单位发现设计文件存在缺陷时，应先报告监理单位，监理单位复核后提出处理意见。选项B正确。【题干20】建设工程勘察设计合同约定“委托方逾期付款超过90日，勘察设计方有权解除合同”，该条款是否有效？【选项】A.有效但需违约金B.无效因解除权过宽C.有效但需备案D.无效因违反强制性规定【参考答案】B【详细解析】根据《民法典》第563条，当事人一方迟延履行债务致使不能实现合同目的方可解除合同。90日逾期付款虽长，但未明显超出合理期限，属于双方协商范畴，应为有效条款。选项B错误，正确答案应为A。（注：第20题解析存在争议，根据《民法典》第563条，逾期付款超过合理期限可解除合同，但需结合合同约定与实际损失判断。若合同未约定违约金或赔偿范围，直接解除可能被认定为不当，需进一步确认。）2025年监理工程师-建设工程合同管理（官方）-第五章建设工程勘察设计合同管理历年参考试题库答案解析(篇4)【题干1】根据《建设工程勘察设计合同（示范文本）》，合同双方应采用何种形式订立合同？【选项】A.书面形式B.口头形式C.电子形式D.行为形式【参考答案】A【详细解析】《民法典》第143条规定合同一般采用书面形式。示范文本明确要求书面形式订立合同，口头或电子形式不符合法定要求，行为形式如默认履行不适用。【题干2】勘察设计合同中约定采用固定价格计价，若实际工程量增加导致合同总价超过约定20%，应如何处理？【选项】A.按约定价格执行B.按实际成本调整价格C.双方协商调整D.重新签订合同【参考答案】C【详细解析】《建设工程工程量清单计价规范》规定，合同约定调整价格范围超过15%时，双方应协商确定。20%超限需协商，且非单方有权调整，排除B和D选项。【题干3】设计变更需经哪些程序方可生效？【选项】A.业主口头同意即可B.书面提出并双方确认C.设计人单方实施D.第三方评估合格【参考答案】B【详细解析】《建设工程勘察设计合同管理规范》明确变更需书面提出并经双方确认。口头同意无效，单方实施违反合同约定，第三方评估非必要程序。【题干4】勘察成果的知识产权归属通常为？【选项】A.勘察人所有B.委托方所有C.共同所有D.第三方机构所有【参考答案】A【详细解析】《民法典》第843条及示范文本规定，勘察人完成工作后成果知识产权归勘察人所有。委托方仅享有使用权，排除B和C选项。【题干5】设计文件验收不合格导致返工，责任方承担相应损失的是？【选项】A.委托方B.设计人C.监理单位D.第三方检测机构【参考答案】B【详细解析】示范文本第8.2条约定，因设计人原因导致返工，损失由设计人承担。委托方未按规范施工不在此列，监理单位无合同责任。【题干6】合同履行期间，委托方要求提前交付成果，应如何处理？【选项】A.按原合同期限执行B.加收违约金C.优先交付并调整费用D.暂缓交付【参考答案】C【详细解析】《建设工程勘察设计合同示范文本》第5.3条约定，委托方要求提前交付的，设计人应优先履行，可协商调整费用。违约金条款需双方书面约定，否则无效。【题干7】工程勘察合同中约定“其他费用由委托方承担”，具体范围包括？【选项】A.工程勘察设计费B.工程勘察仪器的租赁费C.勘察人员差旅费D.设计专利年费【参考答案】B【详细解析】合同示范文本“其他费用”条款通常涵盖仪器租赁、差旅等直接相关费用。设计专利年费属于知识产权维护费用，另列专项条款。【题干8】设计合同约定“不可抗力导致工期延误超过60天”，应如何处理？【选项】A.自动解除合同B.双方协商顺延C.设计人单方解除合同D.提交法院裁决【参考答案】B【详细解析】《建设工程勘察设计合同示范文本》第10.1条约定，不可抗力超过60天需协商解决，单方解除或法院裁决不符合约定。【题干9】工程勘察成果提交后，委托方未按约定支付费用，设计人可采取？【选项】A.索赔工期B.索赔费用C.暂停工作D.直接诉讼【参考答案】C【详细解析】合同示范文本第8.4条约定，委托方逾期付款超过15日，设计人有权暂停工作。暂停工作需书面通知，否则构成违约。【题干10】设计文件未经合法程序修改后实施，导致质量问题的责任方是？【选项】A.委托方B.设计人C.施工单位D.监理单位【参考答案】A【详细解析】示范文本第7.3条约定，委托方要求修改设计文件未按程序办理的，由委托方承担责任。设计人仅对依法修改的文件负责。【题干11】工程勘察合同中约定“双方争议应协商解决”，若协商不成，应如何处理？【选项】A.向仲裁委员会申请仲裁B.向法院提起诉讼C.请求第三方调解D.暂停争议【参考答案】B【详细解析】合同示范文本第14.1条约定，协商不成应提交有管辖权法院诉讼。仲裁需双方书面约定，非强制适用。【题干12】设计合同约定“设计文件提交期限为30日”，委托方要求延长10日，应如何处理？【选项】A.自动顺延10日B.设计人单方决定C.双方协商确定D.提交监理审批【参考答案】C【详细解析】合同示范文本第5.2条约定，委托方要求延长工期的，需书面提出并经设计人同意。监理无审批权，单方决定无效。【题干13】工程勘察合同中约定“委托方提供地质资料”，若资料不实导致损失，责任方是？【选项】A.勘察人B.委托方C.施工单位D.第三方评估机构【参考答案】B【详细解析】合同示范文本第3.2条约定，委托方提供的资料如有错误，由委托方承担责任。勘察人仅对勘察成果负责。【题干14】设计合同约定“设计费为50万元”，委托方支付25%预付款后终止合作，设计人可要求？【选项】A.全额退款B.已收预付款C.双倍违约金D.重新签订合同【参考答案】B【详细解析】合同示范文本第8.5条约定，委托方终止合同需赔偿实际损失。已收预付款不退的，可要求返还。违约金需在合同中明确约定。【题干15】工程勘察合同中约定“勘察成果使用范围限于XX项目”，委托方擅自扩大使用，设计人可？【选项】A.免费提供成果B.收取扩大部分费用C.诉讼要求赔偿D.暂停服务【参考答案】C【详细解析】合同示范文本第7.1条约定，委托方擅自扩大使用范围需承担扩大部分费用及违约责任。设计人有权通过诉讼索赔。【题干16】设计合同约定“质保金比例为5%”，质保期满后委托方未支付，设计人可？【选项】A.自行追索B.诉讼要求支付C.暂停服务D.抵扣其他款项【参考答案】B【详细解析】合同示范文本第8.6条约定，质保金争议需通过诉讼解决。自行追索无法律效力，暂停服务需书面通知。【题干17】工程勘察合同中约定“双方承担50%风险责任”，若勘察结果与实际偏差超过15%，如何处理？【选项】A.双方各承担50%损失B.由委托方承担全部损失C.设计人承担全部损失D.提交专家鉴定【参考答案】A【详细解析】合同示范文本第6.2条约定，风险分担比例按约定执行。偏差超过15%属于约定风险范围，双方按比例分担。【题干18】设计合同约定“设计文件修改次数不超过5次”，委托方要求第6次修改应如何处理？【选项】A.自动终止合同B.收取全部修改费用C.双方协商确定D.设计人拒绝修改【参考答案】C【详细解析】合同示范文本第5.4条约定，修改次数超限需协商确定费用及次数。单方终止或拒绝修改均不符合约定。【题干19】工程勘察合同中约定“委托方提供场地”，若场地无法使用导致延误，责任方是？【选项】A.勘察人B.委托方C.施工单位D.监理单位【参考答案】B【详细解析】合同示范文本第3.3条约定，委托方提供场地不符合约定导致延误的，由委托方承担责任。【题干20】设计合同约定“知识产权归属委托方”，若设计成果获专利，专利权应归属？【选项】A.委托方B.设计人C.双方共有D.第三方所有【参考答案】A【详细解析】合同示范文本第7.2条约定，知识产权归属委托方需在合同中明确约定。若无约定，默认归设计人所有。专利权不得共有或归第三方。2025年监理工程师-建设工程合同管理（官方）-第五章建设工程勘察设计合同管理历年参考试题库答案解析(篇5)【题干1】建设工程勘察设计合同中，委托方未按约定支付勘察设计费，导致勘察设计工作无法继续进行，勘察设计方的下列行为中正确的是（）【选项】A.直接解除合同并要求赔偿损失B.停止工作并书面通知委托方，要求委托方在15日内支付费用C.要求委托方支付全部合同价款后继续履行合同D.向法院提起诉讼要求支付费用【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程勘察设计合同（示范文本）》，委托方逾期付款超过15日，勘察设计方有权停止工作并书面通知委托方。选项B符合合同约定程序，选项A、C、D均未遵循法定或约定程序。【题干2】勘察设计合同履行过程中，委托方提出设计变更要求，但未与勘察设计方协商一致，此时勘察设计方正确的处理方式是（）【选项】A.直接按变更要求执行并收取费用B.书面通知委托方要求重新签订补充协议C.拒绝执行变更并要求委托方承担违约责任D.向监理单位申请变更审批【参考答案】B【详细解析】合同约定变更需双方协商一致并签订补充协议。选项B符合程序要求，选项A未获授权擅自执行构成违约，选项C拒绝执行可能影响合同履行，选项D监理单位无权审批变更效力。