上饶卫生学校二期建设项目(2025版)

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

上饶卫生学校二期建设项目(2025版)甲方（建设单位）：_________________________乙方（施工单位）：_________________________合同编号：_________________________签订日期：_________________________第一条项目概况1.1项目名称：上饶卫生学校二期建设项目1.2项目地点：_________________________1.3项目规模：_________________________1.4项目总投资：人民币_________________________元1.5项目建设内容：_________________________第二条工程范围及质量要求2.1工程范围：本合同约定的工程范围包括但不限于_________________________2.2质量要求：按照国家及地方现行相关质量标准执行，确保工程质量合格。第三条工期要求3.1计划工期：自合同签订之日起_________________________个工作日内完成。3.2工期延误责任：因甲方原因造成工期延误，甲方应向乙方支付_________________________元/天的工期延误赔偿金；因乙方原因造成工期延误，乙方应向甲方支付_________________________元/天的工期延误赔偿金。第四条工程价款及支付方式4.1工程价款：本工程价款为人民币_________________________元，包含所有税费。4.2支付方式：（1）合同签订后，甲方支付合同总价的__%作为预付款；（2）工程进度达到约定节点时，甲方根据乙方提交的工程量及质量验收报告支付工程进度款；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付工程总价款的__%；（4）质保期满且无质量问题时，甲方支付剩余工程价款的__%。第五条验收及保修5.1工程验收：工程竣工后，甲方组织相关单位进行验收，乙方应予以配合。5.2保修期限：自竣工验收合格之日起_________________________年。5.3保修内容：按照国家及地方现行相关法律法规执行。第六条保密条款6.1双方对本合同内容以及项目相关资料负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。第七条违约责任7.1甲方违约责任：（1）未按约定支付工程款，应向乙方支付_________________________元的违约金；（2）擅自变更工程设计，导致工期延误，应向乙方支付_________________________元的违约金；（3）未按时完成竣工验收，导致乙方无法按期取得工程款，应向乙方支付_________________________元的违约金。7.2乙方违约责任：（1）未按约定完成工程，应向甲方支付_________________________元的违约金；（2）工程质量不合格，应承担返工、维修等责任，并赔偿甲方损失；（3）擅自停工或拖延工期，应向甲方支付_________________________元的违约金。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条合同解除（1）一方严重违约，经另一方书面通知后，违约方在合理期限内仍未采取补救措施或未履行合同；（2）不可抗力因素导致合同无法履行；（3）法律法规或政策变化，使合同无法履行。第十条合同生效及其他10.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。10.3本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。甲方（建设单位）：_________________________乙方（施工单位）：_________________________甲方代表签字：_________________________乙方代表签字：_________________________签订日期：_________________________附件：1.本合同附件一