施工合同中阴阳合同处理

施工合同中阴阳合同处理

合同编号:__________甲方(发包方):__________________________统一社会信用代码/身份证号:__________________________法定代表人/负责人:__________________________住所:__________________________联系方式:__________________________委托代理人（如有）:__________________________联系方式:__________________________乙方(承包方):__________________________统一社会信用代码/身份证号:__________________________法定代表人/负责人:__________________________住所:__________________________联系方式:__________________________委托代理人（如有）:__________________________联系方式:__________________________甲乙双方就__________________________(工程名称,以下简称"案涉工程")的施工合同履行过程中可能存在的"阴阳合同"问题,经友好协商,依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》等相关法律法规规定,达成如下处理协议,以资共同遵守。第一条合同的定义与确认1.1"阳合同":指双方此前就案涉工程签订并可能已办理备案手续的《__________施工合同》(合同编号:__________,以下简称"备案合同")。1.2"阴合同":指双方就案涉工程另行签订的、实际约定工程价款、工期、质量标准、付款方式等核心权利义务的合同、补充协议、会议纪要、函件或其他书面文件(名称/编号:__________,以下简称"实际履行合同")。1.3双方确认：备案合同与实际履行合同就工程价款、工期、质量、违约责任等核心条款约定不一致的,以本协议明确的处理规则为准。第二条处理原则2.1招投标工程处理:若案涉工程属于依法必须进行招标的项目,双方确认已通过合法招投标程序签订备案合同,且备案合同系中标合同。如实际履行合同与备案合同实质性内容不一致(包括但不限于工程价款、工程质量、工程期限等),则以备案合同作为工程价款结算、工期认定、质量责任划分的依据,但实际履行合同中不违反法律强制性规定且双方实际履行的合理补充条款(如具体施工组织、现场管理细节等)仍对双方具有约束力。2.2非招投标工程处理：若案涉工程不属于依法必须进行招标的项目,双方确认实际履行合同系双方真实意思表示,且内容不违反法律、行政法规的强制性规定,故以实际履行合同作为工程价款结算、工期、质量及违约责任认定的依据；备案合同（如有）中与实际履行合同冲突的条款,不作为双方权利义务的依据。第三条工程价款结算3.1双方同意按本协议第二条确定的原则(即□备案合同/□实际履行合同,勾选一项)作为案涉工程价款的结算依据。3.2已支付工程款的核对:双方应于本协议签订后____日内,共同核对截至____年____月____日已支付的工程款金额(含预付款、进度款、质保金等),形成《已付款项核对确认单》作为本协议附件。3.3未结算款项的支付：依据结算依据确定的工程总价款,扣减已付款项及双方确认的应扣款项（如违约金、赔偿金等）后,剩余未付款项的支付方式及期限为：__________________________（可填写分期支付计划、支付账户信息等）。第四条工程质量与工期4.1工程质量标准:按本协议第二条确定的结算依据中约定的质量标准执行;若约定不一致,以国家或行业强制性标准为最低要求,双方另有书面确认的除外。4.2工期认定：以实际履行的工期约定（□备案合同/□实际履行合同,勾选一项）为准,因甲方原因（如未及时提供施工条件、设计变更等）或不可抗力导致工期延误的,工期相应顺延,具体顺延天数以双方签认的工期签证为准。第五条违约责任5.1本协议生效后,双方应严格遵守本协议及选定的结算依据中的约定。任何一方违反本协议约定,导致对方产生损失的(包括但不限于直接损失、预期可得利益损失、维权费用等),应承担赔偿责任。5.2若因此前“阴阳合同”问题引发第三方主张权利或行政机关处罚,导致一方承担责任的,由过错方（□甲方/□乙方/□双方按____比例,勾选或填写）承担最终责任。第六条备案与公示6.1若备案合同与本协议确定的实际履行依据不一致,双方应于本协议签订后____日内,共同向原备案机关办理备案合同的补充说明或变更手续(如需),确保备案信息与实际履行情况一致。第七条争议解决因本协议履行发生的争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向__________________________(□甲方住所地/□乙方住所地/□案涉工程所在地,勾选一项)人民法院提起诉讼。第八条其他8.1本协议自双方签字盖章之日起生效,对双方具有法律约束力。8.2本协议未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。8.3本协议一式____份,甲方执____份,乙方执____份,____（□备案机关/□其他部门,按需填写）执____份,具有同等法律效力。(以下无正文,为签署页)甲方(盖章):__________________________法定代表人/授权代表(签字):___________________