2025年造价工程师工程计价合同价款纠纷试题（附答案）

2025年造价工程师工程计价合同价款纠纷试题（附答案）单项选择题1.某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2024年10月1日工程通过竣工验收，但直到2025年1月31日施工企业仍未收到工程款，2025年3月1日施工企业将业主告上法庭，要求其支付拖欠工程款。则关于利息支付的说法，正确的是（）。A.法院在审理该案时不得追加利息为诉讼请求B.业主应在2024年12月1日起支付拖欠工程款利息C.业主应在2025年1月31日起支付拖欠工程款利息D.业主应在2025年3月1日起支付拖欠工程款利息答案：B。根据合同约定，工程通过竣工验收后2个月内结清全部工程款，2024年10月1日工程通过竣工验收，那么应在2024年12月1日结清工程款，所以业主应从该日起支付拖欠工程款利息。2.发承包双方在进行招标工程合同价款约定时，若出现中标人投标文件与招标文件不一致的情况，正确的做法是（）。A.以中标人投标文件为准B.以招标文件为准C.由双方重新商定不一致的条款D.选择有利于招标人的条款答案：A。招标工程合同价款约定时，一般应以中标人的投标文件为准，因为中标人的投标文件是其响应招标文件后提出的具体报价和承诺等内容。3.某工程合同价为1000万元，合同约定：采用价格指数调整价格差额，其中固定要素比重为0.3，调价要素A、B、C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程实际结算款额为（）万元。A.1197.5B.1287.5C.1142.5D.1272.5答案：C。根据价格指数调整价格差额公式：\(P=P_0(a_0+a_1A/A_0+a_2B/B_0+a_3C/C_0)\)，其中\(P_0=1000\)万元，\(a_0=0.3\)，\(a_1=0.15\)，\(A/A_0=1+20\%=1.2\)，\(a_2=0.25\)，\(B/B_0=1+15\%=1.15\)，\(a_3=0.3\)，\(C/C_0=1+25\%=1.25\)。代入可得\(P=1000×(0.3+0.15×1.2+0.25×1.15+0.3×1.25)=1142.5\)万元。4.下列关于合同价款纠纷处理原则的说法，错误的是（）。A.合同有效但建设工程经竣工验收不合格的，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持B.合同无效且建设工程经竣工验收不合格的，修复后的建设工程经竣工验收仍不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持C.垫资施工合同，当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，应予支持D.当事人对欠付工程价款利息计付标准没有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息答案：C。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。所以C选项说法错误。5.工程在施工合同履行期间发生共同延误事件，正确的处理方式是（）。A.按照延误时间的长短，由责任方共同分担延误带来的损失B.发包人是初始延误者，承包人可得到工期和费用补偿，但得不到利润补偿C.承包人是初始延误者，承包人只能得到工期补偿，但得不到费用补偿D.初始延误者是客观原因，承包人可得到工期补偿，但很难得到费用补偿答案：D。初始延误者是客观原因，承包人可得到工期补偿，但很难得到费用补偿。当发包人是初始延误者，承包人可得到工期、费用和利润补偿；当承包人是初始延误者，承包人既得不到工期补偿也得不到费用补偿。共同延误时责任的承担并非简单按照延误时间长短由责任方共同分担损失。多项选择题1.关于合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的有（）。A.借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效B.当事人对垫资利息有约定且约定的利息高于同期同类贷款利率的，法院应支持其全部利息主张C.当事人对建筑工程的计价标准或计价方法有约定的，按照约定结算工程价款D.对于阴阳合同，其价款结算应以备案的中标合同作为依据E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，则工程欠款的计息日为当事人的起诉之日答案：ACDE。当事人对垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于垫资时的同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率的部分除外，所以B选项错误。2.下列关于工程变更价款调整的说法，正确的有（）。A.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，且工程变更导致的该清单项目的工程数量变化不足15%时，采用该项目的单价B.已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价C.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据成本加利润的原则提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整D.因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整E.因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整答案：ABCDE。以上说法均符合工程变更价款调整的相关规定。3.以下属于合同价款调整事项的有（）。A.法律法规变化B.项目特征不符C.工程量偏差D.不可抗力E.提前竣工（赶工补偿）答案：ABCDE。法律法规变化、项目特征不符、工程量偏差、不可抗力、提前竣工（赶工补偿）等都属于合同价款调整事项。4.当出现下列（）情况时，发承包双方可以办理期中结算价款的调整。A.工程变更引起的工程量增减B.索赔事件的发生C.发承包双方约定的其他调整事项D.物价波动E.现场签证答案：ABCDE。工程变更引起的工程量增减、索赔事件的发生、发承包双方约定的其他调整事项、物价波动、现场签证等情况发生时，发承包双方可以办理期中结算价款的调整。5.关于合同价款纠纷的解决途径，下列说法正确的有（）。A.协商是解决合同价款纠纷的首选方式B.调解是在第三方的主持下，通过说服、劝导等方式解决纠纷C.仲裁是一种准司法行为，仲裁裁决具有终局性D.诉讼是解决合同