2025建筑工程承包合同范本参考

2025建筑工程承包合同范本参考合同编号：签订地点：签订日期：本合同由以下双方于签订：发包方（以下简称“甲方”）：名称：地址：法定代表人：联系方式：承包方（以下简称“乙方”）：名称：地址：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承包工程事项达成一致，并签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程规模：1.4工程内容：（包括但不限于土建工程、装饰工程、安装工程等）第二条承包范围2.1乙方负责按照本合同约定，完成工程的施工任务。2.2承包方式：（如包工包料、包工不包料等）。2.3具体施工范围详见附件《工程范围确认书》。第三条工期3.1开工日期：3.2竣工日期：3.3总工期：日历天。3.4工期顺延条款：a.由于甲方原因导致的停工；b.不可抗力事件；c.其他非乙方原因造成的停工。3.5乙方应合理安排施工进度，确保工程按期完成。如因乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方支付违约金，具体金额为元/天。第四条工程质量标准4.1执行标准：乙方应严格按照《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规及标准（如GB/T-）进行施工。4.2材料要求：乙方使用的建筑材料、构配件和设备应符合设计文件及合同约定，并提供相应的质量证明文件。4.3质量保修：乙方承诺对本工程质量保修年，具体条款详见附件《质量保修协议》。4.4验收标准：工程竣工后，甲方有权组织相关部门进行验收，乙方应配合并提供相关资料。第五条工程款支付5.1合同总金额：人民币元（大写：）。5.2付款方式：a.第一期：开工后日内，支付合同总价的%；b.第二期：工程进度达到时，支付合同总价的%；c.第三期：工程竣工验收合格后，支付合同总价的%；d.质量保修金：合同总价的%作为质量保修金，待质保期满后无质量问题一次性支付。5.3付款方式：（如银行转账、支票等），甲方将款项支付至乙方指定账户：。5.4逾期付款责任：若甲方无正当理由逾期支付工程款，乙方有权暂停施工，由此造成的损失由甲方承担。第六条双方权利与义务6.1甲方权利与义务：a.有权监督乙方施工进度、质量及安全措施；b.按时支付工程款；c.提供施工场地及必要协助；d.审核乙方提交的施工方案、技术资料等。6.2乙方权利与义务：a.按时完成工程任务，确保质量符合约定标准；b.自行组织施工人员并提供必要的安全防护措施；c.配合甲方的监督和管理；d.保守甲方的商业秘密，未经甲方书面同意不得向第三方泄露相关信息。第七条材料设备供应7.1乙方负责提供承包范围内所需的材料和设备，甲方有权对材料的质量进行验收。7.2所有材料和设备应符合国家相关标准，并提供合格证、检测报告等资料。7.3材料的运输、装卸费用由乙方承担。第八条安全施工与责任承担8.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，采取有效措施确保施工安全。8.2乙方应为其施工人员购买意外伤害保险，并承担施工过程中因自身原因造成的安全事故责任。8.3甲方有权对乙方的安全施工进行监督，发现问题应及时通知乙方整改。第九条验收与移交9.1工程竣工后，乙方应提前日通知甲方进行验收。9.2验收标准以本合同第四条约定为准，验收通过后双方签订《竣工验收报告》。9.3工程移交：验收合格后日内，乙方应将工程及相关资料完整移交给甲方。第十条质量保修10.1质保范围：本工程承包范围内出现的质量问题。10.2质保期限：自工程竣工验收合格之日起计算，具体为：a.地基基础和主体结构：年；b.屋面、防水工程：年；c.装饰工程：年；d.安装工程：年。10.3质保期内，如出现质量问题，乙方应在接到通知后小时内到达现场进行维修。第十一条违约责任11.1乙方违约责任：a.工期延误：每延误一日，支付违约金人民币元；b.质量不达标：甲方有权要求乙方返工，费用由乙方承担；c.未履行保密义务：支付违约金人民币元，并承担相应法律责任。11.2甲方违约责任：a.逾期付款：每逾期一日，按逾期金额的%支付违约金；b.未履行协助义务：承担由此造成的损失。第十二条不可抗力12.1因不可抗力事件导致工程停工或损害，双方应及时协商解决。12.2不可抗力发生后，乙方应立即通知甲方并提供相关证明。第十三条合同的变更与解除13.1经双方协商一致，可书面变更或解除合同。13.2任何单方面解除合同的行为，应承担相应违约责任。第十四条争议解决14.1因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。第十五条其他条款15.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。15.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效