2025某科技公司建设项目分包合同

2025某科技公司建设项目分包合同合同编号：签订地点：签订日期：发包方（甲方）：法定代表人：地址：联系方式：承包方（乙方）：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方作为某科技公司建设项目的发包方，乙方作为具备相应资质和能力的承包方，双方依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方将某科技公司建设项目部分工程分包给乙方施工达成如下协议：第一章工程概况第一条工程名称：某科技公司建设项目第二条工程地点：第三条分包工程范围：第四条分包工程内容：第二章双方权利与义务第二条甲方权利与义务甲方负责向乙方提供与分包工程相关的技术资料和施工图纸，并确保其真实、准确、完整。甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督和检查，并提出整改意见。甲方负责协调乙方与其他分包单位的关系，确保施工顺利进行。甲方应按合同约定支付工程款，不得无故拖延或克扣。第三条乙方权利与义务乙方应严格遵守国家相关法律法规及施工规范，确保工程质量和施工安全。乙方负责组织足够的人力、物力和机械设备，按合同约定的工期完成分包工程。乙方有权要求甲方按时支付工程款，并有权拒绝任何违反合同约定的支付方式。乙方应为其施工人员缴纳工伤保险及其他社会保险，并承担相应的法律责任。第三章工期与进度第四条总工期工期自年月日起至年月日止，总工期为天。乙方应严格按照合同约定的工期组织施工，不得无故拖延。若因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金元。第五条工期顺延因甲方原因导致的停工、窝工，甲方应书面通知乙方，并相应顺延工期。因不可抗力因素导致的停工，工期相应顺延，双方互不承担违约责任。第四章质量与安全第六条质量要求工程质量应符合相关施工规范及验收标准，并达到设计要求。乙方应在施工过程中严格控制质量，确保隐蔽工程验收通过。工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括但不限于施工记录、检测报告等。第七条安全施工乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全有序。乙方应为施工人员提供符合国家标准的安全防护用品，并定期进行安全培训。若发生安全事故，乙方应立即通知甲方，并负责妥善处理，相关费用由乙方承担。第五章价款与支付第八条合同价款分包工程合同价款为人民币元（大写：）。本合同价款包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费等，除合同另有约定外，不因市场价格波动而调整。第九条付款方式工程施工至时，甲方支付合同价款的%，计人民币元。工程施工至时，甲方支付合同价款的%，计人民币元。工程竣工验收合格后，甲方支付剩余合同价款的%，计人民币元。甲方应将工程款支付至乙方指定账户，账户信息为：。第十条工程款收据乙方应在收到甲方支付的工程款后，向甲方提供合法有效的收据。若乙方未按要求提供收据，甲方有权暂停支付后续款项，直至乙方提供为止。第六章验收与保修第十一条工程验收工程竣工后，乙方应提前日通知甲方进行验收。验收分为中间验收和竣工验收，中间验收应在施工过程中进行，竣工验收应在工程整体完成后进行。验收合格后，双方应签署《竣工验收报告》。第十二条质量保修工程质量保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算。保修期内，若发生质量问题，乙方应免费修复。乙方应向甲方提供《质量保修书》，明确保修范围和保修期限。第七章违约责任第十三条违约责任任何一方未履行或未完全履行合同义务，应承担相应的违约责任，并赔偿造成的损失。因乙方原因导致工程质量问题，甲方有权要求乙方返工，并承担由此产生的费用。因甲方原因导致工程款未按时支付，每逾期一日，甲方应按逾期金额的%向乙方支付违约金。第八章保险与担保第十四条保险乙方应为其施工人员购买工伤保险及其他相关保险，并承担相应费用。施工期间，乙方应为施工现场的材料、设备购买财产保险，费用由乙方承担。若因乙方施工原因导致第三方财产损失或人员伤亡，乙方应承担相应赔偿责任。第十五条担保为保证合同履行，乙方应向甲方提供履约担保，担保方式为。担保期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。若乙方未履行合同义务，担保将用于抵偿甲方遭受的损失。第九章不可抗力第十六条不可抗力因战争、罢工、自然灾害等不可抗力因素导致工程停工或损坏，双方互不承担违约责任。不可抗力事件发生后，双方应立即协商解决后续事宜，并签署补充协议。第十章争议解决第十七条争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。协商不成时，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行合同，除非争议影响到合同的根本履行。第十一章补充协议第十八条补充协议本合同未尽事宜，双方可签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议应明确约定双方权利与义务，并经双方签字盖章后生效。第十二章合同份数第十九条合同份数本合同一式份，甲方份，乙方份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：法定代表人