2025幕墙工程合同范文

2025幕墙工程合同范文合同编号：签订地点：本合同由以下双方于年月日签订：甲方（发包方）：名称：地址：法定代表人：联系方式：乙方（承包方）：名称：地址：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方承担项目的幕墙工程设计、施工及相关服务事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程规模：1.4工程内容：乙方负责本项目的幕墙工程设计、施工及相关服务，包括但不限于：（1）幕墙设计，包括但不限于方案设计、施工图设计、深化设计等；（2）幕墙施工，包括但不限于材料采购、加工、运输、安装等；（3）其他相关服务，包括但不限于报批报建、施工过程中的协调、竣工验收等。1.5工程质量标准：符合国家及地方相关规范、标准，达到（填写具体标准或要求）。第二条工期要求2.1总工期：自合同签订之日起至年月日，总工期为天。2.2关键节点工期：（1）（填写具体节点名称）完成时间：年月日；（2）（填写具体节点名称）完成时间：年月日；（3）（填写具体节点名称）完成时间：年月日。2.3工期顺延情形：因甲方原因、不可抗力或政府行为导致的停工，工期相应顺延，乙方应书面通知甲方并提供相关证明。第三条合同价款与支付方式3.1合同总价：人民币元（大写：）。3.2付款节点及比例：（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的%作为预付款，计人民币元；（2）（填写具体节点名称）完成后，甲方向乙方支付合同总价的%，计人民币元；（3）（填写具体节点名称）完成后，甲方向乙方支付合同总价的%，计人民币元；（4）工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付剩余合同价款，计人民币元。3.3支付方式：甲方应以（填写支付方式，如银行转账、支票等）方式支付款项，乙方提供相应发票。3.4调整事项：如施工过程中发生设计变更或工程量增减，双方应协商确定价款调整方案，并签订补充协议。第四条双方权利与义务甲方的权利与义务：4.1甲方应提供本工程相关的项目文件、设计要求及施工场地，并协助乙方办理相关手续。4.2甲方应按合同约定支付工程款，不得无故拖延或拒付。4.3甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督，发现问题应及时通知乙方整改。乙方的权利与义务：4.4乙方应按合同约定完成设计、施工及相关服务，确保工程质量和安全。4.5乙方应严格遵守国家及地方的相关法律法规，合法用工并按时支付工人工资。4.6乙方有权按合同约定收取工程款，并要求甲方按期支付。第五条工程质量与验收5.1工程质量要求：幕墙工程应符合国家及地方相关规范、标准，并满足设计文件要求。5.2隐蔽工程验收：乙方应在隐蔽工程施工完成后通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后日内完成验收并签署验收意见。5.3竣工验收：工程完工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并在接到甲方验收通知后日内完成竣工验收。5.4质量保修：乙方承诺对幕墙工程提供年质量保修服务，保修范围包括但不限于材料、施工质量等。保修期间，乙方应免费维修或更换存在质量问题的材料和构件。第六条安全施工与责任划分6.1安全施工要求：乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工过程中的安全，防止发生安全事故。6.2安全责任划分：因乙方施工导致的安全事故或财产损失，由乙方承担全部责任；因甲方提供的场地或设计文件存在问题导致的安全事故，由甲方承担相应责任。第七条变更与签证7.1设计变更：如需对设计进行变更，甲方应以书面形式通知乙方，并双方协商确定变更后的施工方案和价款。7.2工程签证：施工过程中发生的设计变更、工程量增减等事项，双方应签署签证文件，并作为结算依据。第八条违约责任8.1甲方违约责任：（1）未能按期支付工程款，每逾期一日，应按逾期金额的%向乙方支付违约金；（2）因甲方原因导致工程停工或窝工，应赔偿乙方造成的实际损失。8.2乙方违约责任：（1）未能按期完成工程，每逾期一日，应按合同总价的%向甲方支付违约金；（2）施工质量不符合要求，应负责返工并承担相关费用。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向（填写管辖法院名称）人民法院提起诉讼。第十条合同生效与终止10.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2本合同在工程竣工验收、结算完成并履行完毕后终止。第十一条其他约定11.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2本合同一式份