政府工程建设合同范本

政府工程建设合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：中华人民共和国XX市XX区人民政府工程建设管理办公室

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX大厦

甲方法定代表人/负责人：张三（职务：主任）

甲方联系方式公务电话）个人手机）

甲方作为XX市XX区重点基础设施建设项目的委托方，依法享有对工程建设项目的投资、管理和监督权。甲方根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国合同法》及XX市相关工程建设管理规定，通过公开招标程序，选定具备相应资质和业绩的乙方承担本合同项下的工程建设任务。甲方旨在通过规范化的合同管理，确保工程项目的质量、进度和投资效益，同时保障公共利益和社会安全。

在项目建设前期，甲方已完成项目可行性研究报告的审批、土地使用权获取及初步设计方案的论证工作，并已取得相关部门的准许文件。甲方委托乙方按照国家及地方现行技术标准和规范，完成工程建设的施工、监理及相关技术服务，以实现项目建设目标。甲方的资金来源为XX市财政专项拨款及社会资本投资，资金使用将严格遵循国家财政预算管理及审计监督制度。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX建筑工程集团有限公司

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX产业园

乙方法定代表人/负责人：李四（职务：总经理）

乙方联系方式企业总机）个人手机）

乙方作为XX建筑工程集团有限公司，具备国家住房和城乡建设部核发的建筑工程施工总承包壹级资质，拥有丰富的市政道路、公共建筑及智能化系统工程经验。乙方在投标过程中承诺，将按照投标文件及中标通知书的要求，组建专业的项目管理团队，配备符合国家标准的施工设备和技术工人，确保工程项目的顺利实施。

乙方在收到甲方签发的中标通知书后，已按照合同要求提交履约保证金，并签署了《建设工程施工合同补充协议》，明确了项目质量目标、工期要求及安全生产责任。乙方的技术实力、施工能力及过往业绩经甲方及第三方评估机构确认，符合本合同项下的技术要求和履约能力。

双方基于平等、自愿、公平的原则，通过合法的招投标程序达成合作意向。甲方委托乙方实施工程建设任务，乙方承诺在合同约定的期限内完成工程实体及附属设施的施工，并满足国家及行业相关标准。本合同项下的工程内容涉及道路硬化、排水系统改造、绿化景观提升及智慧化管理系统安装，旨在提升XX区域的城市功能品质，促进区域经济发展。

双方均确认，本合同项下的工程建设任务与甲方前期已取得的相关规划许可、土地使用证明及环境影响评价文件相符，且工程实施不会违反任何法律法规或政策限制。双方将共同遵守国家及地方关于工程建设管理的强制性规定，确保项目建设符合公共利益及安全生产要求。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的在于明确甲乙双方在XX市XX区重点基础设施建设项目（以下简称“本项目”）中的权利与义务，确保项目按照国家及地方相关法律法规、技术标准和合同约定顺利实施，最终完成工程质量合格、工期达标、投资效益合理的工程建设任务。本项目具体范围包括但不限于：

1.道路工程：对XX路段进行路面铺设、路缘石安装及交通标识系统设置，总长度约5公里，路面宽度15米，采用沥青混凝土路面结构。

2.排水工程：新建及改造雨水收集管网及污水排放管道，总长度约8公里，管径范围DN300至DN1200，并配套建设2处检查井及1座小型污水处理站。

3.绿化景观工程：对道路两侧及公共空间进行绿化提升，包括乔木种植、灌木铺设及草坪养护，总面积约20万平方米。

4.智慧化管理系统：安装智能交通信号控制系统、环境监测传感器及公共信息显示屏，覆盖项目全部道路及公共区域。

双方将依据本合同约定，分别履行项目建设、资金监管及质量监督等职责，确保项目整体目标的实现。

第二条定义

1.本合同：指本合同范本及其全部附件、补充协议及附件构成的法律文件，是甲乙双方权利义务的基础。

2.项目：指本合同项下的XX市XX区重点基础设施建设项目，包括道路、排水、绿化及智慧化管理系统等全部工程内容。

3.工程量清单：指甲方提供的《XX市XX区重点基础设施建设项目工程量清单》，作为本合同附件一。

4.工程变更：指在合同履行过程中，经甲方书面同意对工程内容、数量、规格等进行的修改。

5.中标通知书：指甲方向乙方发出的正式确认中标结果的书面文件。

6.履约保证金：指乙方为履行本合同义务向甲方缴纳的保证资金，金额为合同总价款的10%。

7.安全生产责任：指双方在项目实施过程中对人员及财产安全的保障义务，需符合《中华人民共和国安全生产法》规定。

8.竣工验收：指项目完成全部建设内容后，经甲方及相关主管部门的功能性及质量检验程序。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务

（1）甲方有权根据国家及地方工程建设规范，对乙方的施工方案、进度计划及质量标准进行监督和检查，并要求乙方提供相关技术文件及报告。

（2）甲方应按照合同约定及时支付工程款项，任何延期支付需提前书面说明，并承担相应的违约责任。甲方有权根据工程进度审核乙方提交的支付申请，但审核期限不得超过15个工作日。

（3）甲方需向乙方提供施工所需的场地、水电接入及交通通行条件，并协调解决项目实施过程中涉及的周边关系问题。如因甲方原因导致工程停工，甲方应承担停工损失。

（4）甲方有权要求乙方对工程缺陷进行修复，并在缺陷责任期内承担修复费用。缺陷责任期自竣工验收合格之日起3年。

（5）甲方需或委托第三方对工程进行竣工验收，验收合格后10个工作日内办理结算手续。如乙方对验收结果有异议，可在收到通知后30日内提出书面复验申请。

2.乙方的权力和义务

（1）乙方有权按照合同约定收取工程款项，并要求甲方提供必要的履约保障。如甲方未按时支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方在7个工作日内支付拖欠款项及利息（利率按LPR上浮5%计算）。

（2）乙方应组建由项目经理负责的专业施工团队，配备满足合同要求的设备和技术人员，并建立完善的质量管理体系。所有施工材料需符合国家及行业标准，并提交检测报告供甲方审核。

（3）乙方需按照合同约定的工期编制详细施工计划，并每季度向甲方提交进度报告及资金使用情况。如遇不可抗力或甲方原因导致的工期延误，乙方应提前书面说明，并采取赶工措施。

（4）乙方应承担施工过程中的安全生产责任，建立健全安全管理制度，配备专职安全员，并定期开展安全培训。如发生安全事故，乙方需立即停工并上报，同时承担全部赔偿责任。

（5）乙方有权要求甲方配合解决施工用水用电问题，如因甲方原因导致停水停电超过48小时，工期相应顺延。同时，乙方需妥善保管工程资料及成品，竣工验收合格前不得擅自拆除临时设施。

（6）乙方应配合甲方的质量监督检查，对提出的整改意见需在5个工作日内完成整改，并提交整改报告。如乙方拒绝整改或整改不合格，甲方有权委托第三方代为修复，费用由乙方承担。

（7）竣工验收合格后，乙方需向甲方移交完整的竣工资料，包括但不限于竣工图、检测报告、验收记录及使用说明，并配合甲方进行后期运维指导。如因乙方原因导致资料缺失，甲方有权要求乙方补充，并承担相应费用。

第四条价格与支付条件

1.本合同项下工程项目的总价款为人民币壹仟陆佰万元整（¥1,600,000.00），大写：人民币壹仟陆佰万元整。该价格包含但不限于本项目范围内的道路工程、排水工程、绿化景观工程及智慧化管理系统全部建设内容的材料费、设备费、人工费、机械费、管理费、利润及税金。价格已根据中标价格及国家现行计价规范编制，并考虑了市场价格波动风险。

2.支付方式：甲方采用银行转账方式支付工程款项，乙方应在收到款项后5个工作日内向甲方指定账户汇入。甲方指定收款账户信息如下：

开户名称：中华人民共和国XX市XX区人民政府工程建设管理办公室

开户银行：XX市XX区中国建设银行XX支行

银行账号：6222020100123456789

3.支付条件与时间：

（1）预付款：合同生效后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%（即人民币480万元），作为项目预付款。乙方需提供等额发票及银行资信证明。

（2）进度款：按照工程进度分阶段支付，具体节点及比例如下：

-道路工程完成50%且排水管道铺设完成时，甲方向乙方支付至合同总价款的40%（即人民币640万元）；

-道路工程及排水工程全部完成、绿化工程完成70%时，甲方向乙方支付至合同总价款的60%（即人民币960万元）；

-智慧化管理系统安装完成且初步验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价款的80%（即人民币1,280万元）。

每阶段支付前，乙方需提交经甲方审核确认的进度报告及发票。

（3）竣工结算款：竣工验收合格后60个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价款的90%（即人民币1,440万元）；剩余10%（即人民币160万元）作为工程质量保证金，自竣工验收合格之日起3年后支付。

4.支付保障：乙方需提供合规的增值税专用发票，发票开具时间与付款时间同步。如乙方延迟提交发票或发票不符合要求，甲方有权相应顺延支付时间，且乙方需承担因此造成的甲方资金损失。

第五条履行期限

1.合同有效期：本合同自双方签署之日起生效，至项目竣工验收合格且工程质量保证金支付完毕之日终止，总有效期限预计为24个月。

2.关键时间节点：

（1）开工日期：合同生效后30日内，乙方需完成项目开工报告的报批手续并正式开工。如因甲方原因导致开工延迟，工期相应顺延。

（2）主要节点工期：

-道路工程及排水管道主体工程：自开工之日起12个月内完成；

-绿化景观工程及智慧化系统安装：在道路工程主体完成后3个月内完成；

-全部工程竣工验收：项目全部建设内容完成后90日内完成。

（3）延期处理：如遇不可抗力或甲方合理指令导致的工期延误，经书面确认后可顺延合同工期。乙方需因非自身原因导致的延期提出书面申请，并提供相关证明材料。

（4）竣工资料提交：竣工验收合格后30日内，乙方需向甲方提交完整的竣工资料及移交清单，逾期提交的，每逾期1日需向甲方支付合同总价款0.1%的违约金，但累计不超过合同总价款的5%。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）未按合同约定支付工程款项：每逾期1日，甲方需按应付未付款项的0.1%向乙方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的10%。如甲方在支付工程款前要求解除合同，需承担乙方已完成工程量80%的结算款及相当于合同总价款5%的违约金。

（2）提供场地或条件延误：因甲方原因导致乙方无法正常施工，每延误1日需向乙方支付合同总价款0.05%的违约金，且工期相应顺延。如延误超过30日，乙方有权解除合同并要求甲方支付合同总价款10%的赔偿金。

（3）验收拖延：甲方在竣工验收合格后超过60日不予办理结算或支付尾款，每逾期1日需按未付款项的0.1%向乙方支付违约金，且乙方有权将未支付款项转为同期银行贷款利率上浮3%的借款。

2.乙方违约责任：

（1）工期延误：因乙方原因导致工期延误，每逾期1日需按合同总价款0.1%向甲方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的10%。如工期延误超过合同约定的30日，甲方有权解除合同，并要求乙方支付已完成工程量70%的结算款及相当于合同总价款8%的违约金。

（2）质量不合格：工程竣工验收不合格或出现重大质量缺陷（如道路沉陷、管道渗漏等经返修仍无法满足使用功能的情况），乙方需承担全部返修费用，且返修期不计入合同工期。如返修后仍不合格，甲方有权委托第三方代为修复，费用由乙方承担，同时扣除合同总价款5%的违约金。

（3）安全生产事故：如发生重大安全生产事故（死亡1人以上或直接经济损失超过100万元），乙方需承担全部赔偿责任，并按合同解除处理。若一般安全事故（轻伤或直接经济损失10万元以下）发生，乙方需承担全部处理费用，且每次事故导致工期延误超过7日，需向甲方支付合同总价款0.2%的违约金。

（4）材料设备不合格：乙方使用不合格材料或设备导致工程缺陷，需立即更换并承担全部费用，同时按缺陷严重程度扣除合同总价款1%-10%的违约金。如该缺陷导致甲方或其他第三方损失，乙方需承担连带赔偿责任。

（5）未提交竣工资料：每逾期1日需向甲方支付合同总价款0.1%的违约金，且甲方有权要求乙方在限期内补交，逾期仍不补交的，甲方有权处以合同总价款2%的罚款，并保留解除合同的权利。

3.违约金与赔偿：违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方需另行赔偿甲方全部损失。双方约定，任何一方违约导致合同解除的，违约方需在解除后30日内完成已完工程量清算，并结清所有应付未付款项。

4.减损义务：任何一方违约时，守约方应采取合理措施防止损失扩大，如未采取措施导致损失扩大，扩大的损失由守约方自行承担。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于：地震、台风、洪水、泥石流、战争、动乱、政府行为（如征收、征用决定、法律法规变更）以及严重影响项目实施的疫情或公共卫生事件。不可抗力事件应导致合同部分或全部履行成为不可能或不合理。

2.通知义务：发生不可抗力的一方应在事件发生后7个工作日内向对方提供不可抗力事件的详细书面证明材料，包括但不限于政府公告、事故报告、新闻报道及财产损失清单。如事件持续超过15日，双方应另行协商是否解除合同或调整履行期限。

3.责任免除：因不可抗力导致合同部分或全部不能履行的，受影响方不承担违约责任，已产生的费用按实际损失结算。如不可抗力仅影响特定工程部分（如材料供应中断），则仅该部分工期顺延，其他部分不受影响。

4.损失承担：不可抗力造成的直接损失（如设备损坏、人员伤亡）由事件发生方自行承担，间接损失（如第三方索赔）由双方按责任比例分担。如不可抗力导致合同解除，双方互不追究违约责任，但乙方需在合同终止后30日内完成已完工程清算，甲方支付相应结算款。

5.不可抗力终止：不可抗力事件消除后，受影响方应在7个工作日内恢复履行合同，并通知对方。因不可抗力导致的工期顺延不计入总工期，但需重新提交调整后的进度计划。

第八条争议解决

1.协商解决：双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过书面协商解决。协商应在合同生效后30日内启动，双方指定不超过3人的代表进行谈判，协商不成，提交争议解决程序。

2.调解程序：协商未果的，可向XX市建筑业行业协会申请调解。调解委员会应在收到申请后30日内成立，提出调解方案。调解协议达成后，双方应签署调解书并履行，调解不成的，直接进入仲裁或诉讼程序。

3.仲裁选择：争议发生后6个月内未协商解决的，任何一方可向中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）申请仲裁，仲裁地点为XX市，适用《仲裁法》及建设工程司法解释。仲裁裁决为终局，双方必须履行，不服可向人民法院申请撤销但不得反诉。

4.诉讼选择：如选择诉讼，管辖法院为XX市XX区人民法院，适用《民事诉讼法》建设工程司法解释。诉讼期间，双方应停止履行争议部分合同，但保障工程安全及主体功能的条款除外。如一方起诉，另一方应在收到起诉状副本后30日内提交答辩状，逾期不答辩的，视为承认诉讼请求。

5.证据规则：争议解决过程中，双方提交的证据需为书面形式或经公证的视听资料，电子数据需有第三方认证。如一方伪造证据，仲裁庭或法院可驳回其主张并处以罚款。争议解决期间发生的费用（律师费、保全费）由败诉方承担，调解成功的按实际支出均摊。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件、挂号信）发送至本合同首部列明的地址或指定联系方式。任何一方变更联系方式，应至少提前15日以书面形式通知对方。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以快递或挂号信方式发送的，寄出后3日视为送达。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方授权代表签署书面文件方可生效。口头约定或未按合同约定程序变更的内容均属无效。变更内容与原合同冲突的，以书面变更协议为准。

3.保密义务：双方应对本合同内容及项目实施过程中获悉的对方商业秘密（包括技术数据、成本信息、客户资料等）承担保密责任，非经对方书面同意或法律规定，不得向任何第三方披露。保密期限为合同终止后5年。

4.不可转让性：任何一方不得将其在本合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方，但经