节能改造总包协议

节能改造总包协议编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）名称：________________

地址：________________

乙方（以下简称“乙方”）名称：________________

地址：________________

鉴于甲方需要进行节能改造工程，乙方具备相应的资质和经验，双方本着平等互利、协商一致的原则，就甲方节能改造工程的总包事宜达成如下协议：

一、合同目的：甲方委托乙方对甲方所属建筑进行节能改造，乙方负责工程的施工、监理及验收等全过程，以达到节能降耗的目的。

二、合同背景：甲方根据国家节能减排政策要求，结合自身实际情况，决定对所属建筑进行节能改造，以提高能源利用效率，降低运营成本。乙方在多次洽谈后，同意承担本项目的总包工作。

双方的责任和义务：

一、甲方责任和义务：

1.甲方应提供节能改造工程的必要资料，包括但不限于建筑图纸、工程预算、相关法律法规等，确保乙方能够准确、高效地开展工作。

2.甲方应按照约定的工程进度支付工程款项，确保乙方在工程实施过程中有充足的资金支持。

3.甲方应配合乙方进行工程验收，对乙方提交的验收报告进行审核，并在验收合格后及时办理相关手续。

4.甲方应按照国家相关规定，对节能改造工程涉及的环保、安全等问题负责，确保工程符合国家相关标准。

5.甲方应承担因自身原因导致的工程变更、延误等责任，并按约定承担相应的损失。

二、乙方责任和义务：

1.乙方应按照甲方提供的资料和约定，编制详细的施工方案，确保工程质量、安全、环保等符合国家相关标准。

2.乙方应严格按照合同约定的时间节点完成施工任务，确保工程按时交付。

3.乙方应负责工程现场的安全管理，确保施工过程中的人员、设备安全。

4.乙方应按约定对施工过程中的噪音、粉尘等污染进行控制，确保周边环境不受影响。

5.乙方应按照甲方要求，进行工程验收，并向甲方提交验收报告。

6.乙方应承担因自身原因导致的工程缺陷、质量问题等责任，并按约定承担相应的损失。

7.乙方应保证工程材料的合格性，如有不合格材料，乙方应立即更换，不得以任何理由推诿。

双方应严格遵守上述责任和义务，如有违反，应承担相应的法律责任。

合同金额与支付方式：

一、合同总金额

本协议项下节能改造工程的总承包金额为人民币__________元整（大写：_________________________元整），以下简称“合同总金额”。

二、支付方式

1.预付款：合同签订后__________日内，甲方应向乙方支付合同总金额的__________%作为预付款，即人民币__________元整。

2.进度款：工程按照约定的进度完成，甲方应在每个进度节点后__________日内，根据乙方提交的工程进度报告及实际完成工程量，支付相应比例的工程款。具体支付比例和节点如下：

-工程开工后，支付合同总金额的__________%；

-工程主体结构完工后，支付合同总金额的__________%；

-工程竣工验收合格后，支付合同总金额的__________%；

-工程保修期满后，支付合同总金额的__________%。

3.验收合格款：工程竣工验收合格后，甲方应在__________日内支付剩余的合同总金额，即人民币__________元整。

4.保修金：工程保修期内，甲方应按合同约定预留一定比例的保修金，具体金额为人民币__________元整。保修期满后，如无质量问题，乙方应在__________日内无息退还保修金。

三、支付条件

1.乙方提交的工程进度报告及实际完成工程量经甲方确认无误；

2.乙方已按照合同约定完成相关手续，包括但不限于材料验收、隐蔽工程验收等；

3.乙方提交的发票、收据等财务凭证符合国家相关税务规定。

四、逾期支付

如甲方逾期支付工程款，应按照中国人民银行同期贷款利率向乙方支付逾期付款利息，并承担相应的违约责任。

五、其他费用

本合同总金额不包括以下费用，甲方应按实际发生支付：

1.因政策调整、市场波动等原因导致的材料价格上涨；

2.因不可抗力等因素导致的工程延期；

3.其他双方约定的应由甲方承担的费用。

双方应严格按照上述支付方式和条件履行付款义务，确保工程款的正常流转。

违约与争议解决机制：

一、违约责任

1.甲方违约责任：

-甲方未能按时支付工程款，应向乙方支付逾期付款利息，并承担相应的违约责任。

-甲方未能按照合同约定提供相关资料或配合乙方工作，导致工程延误，应赔偿乙方因此遭受的损失。

-甲方违反国家相关法律法规，导致工程无法继续进行或造成损失，应承担相应的法律责任。

2.乙方违约责任：

-乙方未能按时完成工程，应向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。

-乙方提供的材料或施工质量不符合约定标准，应负责修复或更换，并赔偿甲方因此遭受的损失。

-乙方违反国家相关法律法规，导致工程无法继续进行或造成损失，应承担相应的法律责任。

二、争议解决

1.双方应本着友好协商的原则，解决合同履行过程中产生的争议。

2.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。

3.争议解决过程中，双方应继续履行合同义务，不得影响工程进度和正常运营。

4.争议解决期间，任何一方不得擅自终止合同，除非另一方严重违约。

三、适用法律

本协议的订立、效力、解释、履行、争议的解决等均适用中华人民共和国法律。

四、管辖法院

本协议的争议解决，由合同签订地人民法院管辖。

五、不可抗力

如因不可抗力导致合同无法履行或部分条款无法履行，双方应及时通知对方，并协商解决。如不可抗力事件持续超过__________日，任何一方均有权解除合同，并免除相应的违约责任。

六、其他

本协议的违约与争议解决机制为本协议的重要组成部分，双方应严格遵守。如有未尽事宜，双方可另行协商解决。

附则：

一、生效条件

本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。在协议生效前，任何一方不得擅自变更或终止协议内容。

二、有效期

本协议的有效期为自生效之日起至工程竣工验收合格并交付甲方使用之日止。如因特殊情况导致工程延期，经双方协商一致，可延长本协议的有效期。

三、变更和终止条款

1.变更：在协议履行过程中，如因国家政策调整、市场变化等原因，导致协议内容需要变更，双方应友好协商，达成书面协议后，变更内容作为本协议的组成部分。

2.终止：

-因一方违约，守约方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。

-因不可抗力导致本协议无法履行，双方应协商解决。如协商不成，任何一方均有权解除本协议，并免除相应的违约责任。

-在本协议约定的工程验收合格并交付甲方使用后，本协议自动终止。

四、通知

1.双方应通过书面形式进行通知。通知自送达对方之日起生效。

2.通知方式包括但不限于：挂号信、特快专递、电子邮件等，以对方签收或系统记录的日期为准。

五、争议解决

本协议在履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。

六、其他

1.本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

3.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：________________

乙方（盖章）：________________

签字（或盖章）日期：____________年__月__日

附件：

1.需求文档：详细列明甲方对节能改造工程的具体要求，包括建筑特性、改造目标、节能指标等。

2.设计方案：乙方提供的节能改造工程设计方案，包括设计依据、设计内容、技术路线等。

3.技术规格：详细列出工程所需材料、设备的技术参数和质量要求。

4.材料合格证明：乙方提供的工程所用材料的合格证明文件，如产品质量检测报告、出厂检验报告等。

5.设备合格证明：乙方提供的工程所用设备的合格证明文件，如产品合格证、检验报告等。

6.乙方营业执照复印件：乙方有效营业执照的复印件，以证明其具备相应的资质和条件。

7.乙方相关资质证书复印件：乙方在节能改造工程领域所需的相关资质证