沥青砼道路施工合同范本

沥青砼道路施工合同范本合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方信用代码]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方信用代码]鉴于甲方拟对[道路名称及具体位置]的沥青砼道路工程进行施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[道路名称及具体位置]沥青砼道路施工工程（二）工程地点[详细地址]（三）工程内容1.路面基层处理对道路原路面进行清理、平整，对不符合设计要求的基层进行补强处理，包括但不限于破碎、换填、碾压等工作，确保基层的平整度、压实度等指标符合设计及规范要求。2.沥青砼铺设采用符合设计要求的沥青砼材料，按照设计的厚度和坡度进行铺设，包括粗粒式沥青砼下面层、中粒式沥青砼中面层和细粒式沥青砼上面层的施工。施工过程中要严格控制沥青砼的温度、配合比、摊铺速度和压实度等参数。3.附属工程包括道路边缘石、雨水口、检查井等附属设施的安装和修复。边缘石应安装牢固、线条顺直，雨水口和检查井应符合排水要求，与路面衔接平顺。（四）工程承包范围本工程的施工图纸及工程量清单所包含的全部内容，具体以双方确认的施工范围为准。二、合同工期（一）开工日期[具体开工日期]（二）竣工日期[具体竣工日期]（三）总日历天数[X]天（四）工期延误1.因不可抗力（如自然灾害、战争等）、甲方原因（如未按时提供施工场地、变更设计等）导致工期延误的，乙方应在事件发生后[X]天内，向甲方提出书面报告，经甲方确认后，工期相应顺延。2.因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款[X%]的违约金，累计违约金不超过合同总价款的[X%]。若乙方延误工期超过[X]天，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的全部损失。三、质量标准（一）工程质量要求本工程质量应符合国家和地方现行的相关标准、规范以及设计文件的要求，达到合格标准。具体质量标准按照《公路沥青路面施工技术规范》、《城镇道路工程施工与质量验收规范》等执行。（二）质量验收1.乙方应在每道工序完成后，进行自检，自检合格后报甲方和监理单位验收。2.甲方和监理单位应在接到乙方验收通知后的[X]天内进行验收。如验收不合格，乙方应立即整改，直至验收合格为止。整改期间的费用和工期损失由乙方承担。3.工程完工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料和竣工验收报告。甲方应在收到报告后的[X]天内组织竣工验收。经验收合格的，双方签署竣工验收报告；验收不合格的，乙方应按照甲方要求进行整改，直至验收合格，整改费用和工期损失由乙方承担。四、合同价款及支付方式（一）合同价款本合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。该价款为含税价，包括但不限于乙方完成本工程所需的人工、材料、机械、运输、管理、利润、税金等全部费用。（二）支付方式1.预付款合同签订后，甲方应在[X]天内支付合同总价款的[X%]作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.进度款乙方每月[具体日期]向甲方提交上月已完工程量报告，甲方应在收到报告后的[X]天内进行审核，并支付已完工程量对应价款的[X%]作为进度款。3.结算款工程竣工验收合格后，乙方应在[X]天内提交竣工结算报告和完整的结算资料，甲方应在收到后[X]天内进行审核。审核无误后，甲方应在[X]天内支付至结算总价款的[X%]，留取[X%]作为质量保证金。4.质量保证金质量保证金在工程质量保修期满后，如无质量问题，甲方应在[X]天内无息退还。五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利（1）对工程质量、进度、安全等进行监督检查，有权要求乙方对不符合要求的地方进行整改。（2）按照合同约定对工程进行验收和结算。（3）在乙方违约时，有权追究乙方的违约责任。2.义务（1）在开工前，提供施工场地，并保证施工场地具备施工条件，完成施工所需的水、电、通讯等接通工作，协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。（2）按照合同约定支付工程价款。（3）及时提供施工图纸和相关技术资料，组织设计单位和乙方进行图纸会审和技术交底。（4）协调施工过程中与其他相关单位的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。（二）乙方权利和义务1.权利（1）按照合同约定收取工程价款。（2）要求甲方提供施工所需的相关资料和条件。（3）在甲方违约时，有权追究甲方的违约责任。2.义务（1）按照合同约定的工期、质量标准和施工范围完成工程施工任务。（2）建立健全质量管理体系，严格按照施工规范和操作规程进行施工，确保工程质量。（3）加强施工现场的安全管理，做好安全防护措施，确保施工安全。承担因自身原因造成的安全事故责任和因此产生的费用。（4）遵守施工现场的管理规定，保持施工现场的整洁和卫生。（5）按照规定提交施工进度计划、已完工程量报告、竣工资料等文件和资料。（6）对工程质量负责保修，在质量保修期内及时处理质量问题。六、材料供应（一）材料采购本工程所需的主要材料（如沥青、石料等）由乙方负责采购，乙方应选择具有良好信誉和质量保证的供应商，并提供材料的质量证明文件。甲方有权对乙方采购的材料进行检验和认可。（二）材料检验乙方采购的材料应在进场前进行检验，检验合格后方可使用。甲方和监理单位有权对进场材料进行抽查检验，如发现材料不合格，乙方应立即退场处理，并承担由此产生的费用和工期损失。七、安全施工（一）安全责任乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产管理制度，加强安全教育培训，为施工人员提供必要的安全防护用品和设施。乙方对施工现场的安全负全部责任，承担因自身原因造成的安全事故的责任和费用。（二）安全措施乙方应制定详细的安全施工方案，采取有效的安全防护措施，确保施工人员和周围环境的安全。在施工现场设置明显的安全警示标志，对危险区域进行隔离和防护。（三）安全事故处理发生安全事故时，乙方应立即采取措施进行抢救和处理，并及时向甲方和有关部门报告。乙方应配合有关部门对事故进行调查和处理，承担相应的法律责任。八、违约责任（一）甲方违约责任1.甲方未按照合同约定支付工程价款的，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。2.因甲方原因导致乙方停工、窝工的，甲方应赔偿乙方因此造成的损失，包括但不限于人工、机械闲置费用等。3.甲方违反合同约定，给乙方造成其他损失的，应承担赔偿责任。（二）乙方违约责任1.乙方未按照合同约定的工期完成工程施工的，应按照本合同约定承担工期延误的违约金。2.乙方工程质量不符合合同约定的，应负责无偿返工或修复，直至达到合格标准。如因此给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。3.乙方违反合同约定，擅自转包或分包工程的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价款[X%]的违约金。4.乙方违反安全施工规定，造成安全事故的，应承担相应的法律责任和经济损失。九、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款（一）合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。（二）合同份数本合同一式[X]份，甲方