钢结构清工承包协议合同

钢结构清工承包协议合同合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[公司全称]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[电话号码]统一社会信用代码：[具体代码]乙方（承包方）：名称：[公司全称]（如为个人则写姓名）法定代表人（负责人或个人姓名）：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[电话号码]统一社会信用代码（个人身份证号）：[具体代码或身份证号]鉴于甲方拟将钢结构工程的清工部分发包给乙方，乙方具备相应的施工能力和资质，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[具体工程名称]（二）工程地点[详细工程地点]（三）工程内容1.本工程为钢结构清工承包，具体包括但不限于以下工作内容：钢结构构件的现场卸车、搬运、堆放；钢结构的安装、焊接、螺栓连接等工作；钢结构的校正、固定及临时支撑的设置与拆除；施工现场的材料清理、场地平整等工作；配合甲方完成钢结构工程的验收工作。2.乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求和相关规范进行施工，确保工程质量符合要求。（四）工程范围[具体说明工程涵盖的区域、建筑物或结构部分等，如整个厂房的钢结构清工施工等]二、承包方式本工程采用清工承包方式，即乙方仅提供劳务服务，甲方负责提供工程所需的钢结构材料、构配件、设备及施工所需的大型机械设备等。三、合同工期（一）开工日期[具体开工日期]（二）竣工日期[具体竣工日期]（三）总工期总工期为[X]日历天。如遇不可抗力、设计变更、甲方原因导致的停工等情况，工期相应顺延，但乙方应在上述情况发生后[X]天内以书面形式向甲方提出工期顺延申请，并提供相关证明材料，经甲方确认后，工期方可顺延。四、合同价款及支付方式（一）合同价款本工程清工承包总价为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。该价款为固定总价，在合同履行过程中，除双方另有约定外，不再调整。（二）支付方式1.预付款合同签订后，甲方应在[具体日期]内向乙方支付合同价款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.进度款乙方应于每月[具体日期]向甲方提交上月完成工作量的报表及相应的付款申请，甲方应在收到乙方申请后的[X]个工作日内进行审核，并支付已完成工作量对应价款的[X]%作为进度款。3.竣工结算款工程竣工并经甲方验收合格后，乙方应在[X]天内提交竣工结算报告及相关资料，甲方应在收到后[X]天内完成审核。审核无误后，甲方应在[X]天内支付至合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。4.质量保证金剩余合同总价款的[X]%作为质量保证金，即人民币[X]元（大写：[大写金额]），在工程质量保修期满后[X]天内无息支付给乙方。五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，有权要求乙方对不符合要求的部分进行整改。按照合同约定对乙方完成的工作量进行审核和确认。在乙方存在严重违约行为时，有权解除合同。2.义务按照合同约定的时间和方式提供工程所需的材料、构配件、设备及大型机械设备等，并保证其质量符合要求。向乙方提供施工图纸、技术要求和相关规范等资料，并进行技术交底。协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方施工创造良好的条件。按照合同约定支付合同价款。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定获得相应的劳务报酬。要求甲方提供施工所需的材料、构配件、设备及大型机械设备等，并保证其按时供应。在甲方未按照合同约定支付价款时，有权暂停施工并要求甲方承担违约责任。2.义务严格按照施工图纸、技术要求和相关规范进行施工，确保工程质量符合要求。遵守施工现场的各项规章制度，服从甲方的管理和指挥。按照合同约定的工期完成施工任务，确保工程按时竣工。负责施工人员的管理和安全教育，确保施工安全，承担因自身原因造成的安全事故责任。做好施工现场的材料保管和使用工作，避免浪费和损坏。按照规定提交施工进度报表、竣工结算报告及相关资料。六、工程质量（一）质量标准本工程质量应符合国家和地方现行的相关标准、规范以及甲方提供的施工图纸和技术要求，工程质量等级为[具体质量等级要求，如合格等]。（二）质量保证措施乙方应建立健全质量管理体系，加强施工过程中的质量控制，严格执行“三检”制度（自检、互检、专检）。对隐蔽工程，乙方应在隐蔽前[X]小时通知甲方进行验收，验收合格后方可进行隐蔽施工。（三）质量保修1.乙方对所承包的工程提供质量保修服务，保修期限为自工程竣工验收合格之日起[X]年。2.在保修期限内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的[X]小时内到达现场进行维修。如乙方未按时到达现场，甲方有权自行组织维修，费用从质量保证金中扣除。七、安全生产与文明施工（一）安全生产1.乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产管理制度，加强对施工人员的安全教育和培训，确保施工安全。2.乙方应为施工人员配备必要的安全防护用品和设施，如安全帽、安全带等，并督促施工人员正确佩戴和使用。3.乙方应对施工现场的安全负责，承担因自身原因造成的安全事故责任，并负责处理由此产生的一切费用和纠纷。（二）文明施工1.乙方应遵守施工现场的文明施工规定，保持施工现场的整洁、卫生。2.乙方应合理安排施工时间，避免对周边环境和居民造成影响。3.乙方应及时清理施工过程中产生的垃圾和废弃物，做到工完场清。八、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照合同约定支付合同价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]‰向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付价款及违约金。2.如甲方提供的材料、构配件、设备及大型机械设备等不符合要求或未按时供应，导致乙方停工、窝工的，甲方应承担乙方因此造成的损失，并相应顺延工期。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的工期完成施工任务，每逾期一天，应按照合同总价款的[X]‰向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的损失。2.如乙方施工质量不符合要求，乙方应负责无偿返工，直至达到质量标准。如因返工造成工期延误的，乙方应承担逾期违约责任。3.如乙方违反安全生产和文明施工规定，甲方有权要求乙方限期整改。如乙方未按时整改或整改不符合要求的，甲方有权对乙方进行罚款，每次罚款金额为[X]元。情节严重的，甲方有权解除合同。九、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款（一）合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。（二）合同份数本合同一式[X]份，甲方执[X]份，乙方执[X]份，具有同等法律