铝合金门窗外包协议合同

铝合金门窗外包协议合同甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方公司代码]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方公司代码]鉴于甲方有铝合金门窗相关工程需要外包，乙方具备相应的专业能力和资质承接该工程，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就铝合金门窗外包事宜达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[具体工程名称]铝合金门窗制作与安装工程（二）工程地点[详细工程地点]（三）工程内容1.铝合金门窗制作乙方按照甲方提供的设计图纸、技术要求和国家相关标准，负责铝合金门窗的原材料采购、加工制作。具体包括但不限于：选择符合质量要求的铝合金型材，进行切割、组装、焊接等工艺，制作出各种规格和类型的门窗，如平开窗、推拉窗、平开门、推拉门等。2.铝合金门窗安装乙方负责将制作好的铝合金门窗运输至工程地点，并进行安装施工。安装过程中需确保门窗的水平度、垂直度、密封性等符合相关标准和甲方要求，同时做好与墙体等结构的连接和固定工作。3.其他相关工作包括但不限于门窗的密封胶条安装、玻璃安装、五金配件安装、成品保护、现场清理等工作，确保工程完工后现场整洁，门窗能够正常使用。二、合同工期（一）开工日期本工程定于[具体开工日期]开工。（二）竣工日期本工程应于[具体竣工日期]竣工，总工期为[X]日历天。（三）工期延误如因不可抗力、甲方变更设计或其他非乙方原因导致工期延误，乙方应及时以书面形式通知甲方，经甲方确认后，工期相应顺延。如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。三、合同价款及支付方式（一）合同价款本工程采用[固定总价/综合单价]方式计价，合同总价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。该价款包括但不限于铝合金门窗的原材料采购、制作、运输、安装、税费、利润等所有费用。（二）支付方式1.预付款合同签订后，甲方应在[X]个工作日内，向乙方支付合同总价款的[X%]作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。2.进度款乙方完成铝合金门窗制作并运输至施工现场后，经甲方验收合格，甲方应在[X]个工作日内，向乙方支付合同总价款的[X%]，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。3.安装完成款铝合金门窗安装完毕，经甲方及相关部门初步验收合格后，甲方应在[X]个工作日内，向乙方支付合同总价款的[X%]，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。4.结算款工程全部完工，经甲方及相关部门最终验收合格并办理结算手续后，甲方应在[X]个工作日内，向乙方支付至合同结算总价款的[X%]，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。5.质保金剩余合同结算总价款的[X%]作为质保金，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元），在质保期届满且无质量问题后，甲方应在[X]个工作日内无息支付给乙方。四、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利（1）有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督和检查。（2）有权要求乙方按照合同约定的标准和要求进行施工，对不符合要求的部分有权要求乙方整改。（3）有权参与工程的验收工作，对工程质量提出意见和建议。2.义务（1）按照合同约定的时间和方式向乙方支付合同价款。（2）在开工前，向乙方提供施工所需的设计图纸、技术要求等相关资料，并进行技术交底。（3）协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方施工创造良好的施工条件。（4）按照相关规定及时组织工程验收工作。（二）乙方权利和义务1.权利（1）有权按照合同约定的时间和方式收取合同价款。（2）有权要求甲方提供施工所需的相关资料和必要的协助。2.义务（1）严格按照合同约定的工程内容、质量标准和工期要求进行施工，确保工程质量和进度。（2）遵守施工现场的各项规章制度，做好施工安全管理工作，承担因自身原因造成的安全事故责任。（3）对所采购的原材料和构配件的质量负责，提供产品质量合格证明文件，并接受甲方的检验和监督。（4）在工程未交付甲方之前，负责对已完工程进行成品保护，如发生损坏，应及时修复或赔偿。（5）按照相关规定整理和提交工程竣工资料。五、质量标准及验收（一）质量标准本工程的铝合金门窗制作与安装应符合国家和地方现行的相关标准、规范和甲方提供的设计要求，具体标准包括但不限于：1.《铝合金门窗工程技术规范》（[具体编号]）2.《建筑装饰装修工程质量验收标准》（[具体编号]）3.其他相关行业标准和规范（二）验收程序1.隐蔽工程验收乙方在隐蔽工程施工完毕后，应提前[X]小时通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后[X]小时内进行验收，验收合格后方可进行下一道工序。如甲方未按时进行验收，乙方可自行隐蔽，但应做好记录。2.中间验收在铝合金门窗制作完成和安装过程中，乙方应按照合同约定的节点及时通知甲方进行中间验收。甲方应在接到通知后[X]个工作日内进行验收，验收合格后方可继续施工。3.竣工验收工程全部完工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告及完整的竣工资料。甲方应在接到报告后[X]个工作日内组织相关部门进行竣工验收。如验收合格，双方应签署竣工验收报告；如验收不合格，乙方应在甲方规定的时间内进行整改，直至验收合格为止。六、原材料供应（一）原材料的采购乙方应按照合同约定和设计要求采购铝合金门窗所需的原材料和构配件，所采购的产品应具有质量合格证明文件，并符合国家和地方相关标准和规范的要求。（二）原材料的检验乙方采购的原材料和构配件进场时，应通知甲方进行检验。甲方有权对原材料和构配件的质量进行抽查检验，如发现质量不符合要求，乙方应立即更换，由此造成的费用增加和工期延误由乙方承担。七、售后服务（一）质保期本工程的质保期为自工程竣工验收合格之日起[X]年。（二）质保责任在质保期内，乙方应免费提供铝合金门窗的维修、保养服务。如因乙方原因导致门窗出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后[X]小时内到达现场进行处理，如乙方未按时到达现场，甲方有权自行安排维修，费用从质保金中扣除。八、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照合同约定的时间和方式支付合同价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。2.如因甲方原因导致工程停工、窝工，甲方应承担乙方因此造成的损失，工期相应顺延。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的工期完成工程，每延误一天，应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。如延误工期超过[X]天，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此造成的损失。2.如乙方所提供的铝合金门窗质量不符合合同约定的标准和要求，乙方应负责无偿返工或更换，直至符合要求为止，并承担由此造成的费用增加和工期延误责任。如因质量问题给甲方造成其他损失的，乙方应承担赔偿责任。3.如乙方违反本合同的其他约定，应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金，并承担由此造成的损失。九、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款（一）合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双