建设施工合同的三方协议

建设施工合同的三方协议协议编号：[具体编号]鉴于甲方（建设单位）有建设工程项目的需求，乙方（施工单位）具备相应的施工资质和能力，丙方（监理单位）具有专业的工程监理资质和经验，三方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规的规定，达成以下协议，以资共同遵守。一、合同双方身份（一）甲方（建设单位）名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方统一社会信用代码]（二）乙方（施工单位）名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方统一社会信用代码]资质证书编号：[乙方施工资质证书编号]（三）丙方（监理单位）名称：[丙方公司全称]法定代表人：[丙方法人姓名]地址：[丙方公司地址]联系方式：[丙方联系电话]统一社会信用代码：[丙方统一社会信用代码]资质证书编号：[丙方监理资质证书编号]二、标的物或服务具体描述（一）工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容：包括但不限于[具体列出工程的各项内容，如建筑物的基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、水电安装工程等]。4.工程规模：[说明工程的建筑面积、层数、高度等规模指标]（二）服务内容1.乙方施工服务乙方负责按照本协议约定的工程内容、质量标准和工期要求，组织施工队伍、施工设备和材料，进行工程的施工建设。具体包括但不限于施工方案的制定、施工过程的组织与管理、工程质量的控制、安全生产的保障等。2.丙方监理服务丙方负责对工程建设进行全过程、全方位的监理服务，包括但不限于施工图纸的审核、施工组织设计的审查、工程质量的监督检查、工程进度的控制、工程造价的审核、工程安全文明施工的监督等。三、权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利（1）有权对工程建设的进度、质量、安全等进行监督检查。（2）有权要求乙方和丙方按照本协议的约定履行各自的义务。（3）有权对工程变更、工程价款调整等事项进行决策。2.义务（1）按照本协议的约定及时向乙方支付工程价款。（2）在工程开工前，负责办理好工程建设所需的各项审批手续，提供施工场地，并保证施工场地具备施工条件。（3）向乙方和丙方提供与工程建设有关的资料和文件，包括但不限于施工图纸、地质勘察报告、地下管线资料等。（二）乙方权利与义务1.权利（1）按照本协议的约定获得工程价款。（2）在施工过程中，有权根据工程实际情况提出工程变更、工程价款调整等合理要求。（3）有权要求甲方和丙方按照本协议的约定履行各自的义务。2.义务（1）按照本协议约定的工程内容、质量标准和工期要求，组织施工队伍、施工设备和材料，进行工程的施工建设。（2）严格按照施工图纸、施工规范和操作规程进行施工，确保工程质量符合国家和地方相关标准和规范的要求。（3）建立健全安全生产管理制度，加强施工现场的安全管理，确保施工安全。（4）按照规定及时向甲方和丙方报送工程进度、质量、安全等方面的资料和文件。（5）负责工程的保修工作，在保修期限内对工程质量问题承担免费维修责任。（三）丙方权利与义务1.权利（1）有权对工程建设的施工质量、进度、安全等进行监督检查，对不符合要求的施工行为有权要求乙方整改。（2）有权对工程变更、工程价款调整等事项提出专业意见。（3）有权要求甲方和乙方按照本协议的约定履行各自的义务。2.义务（1）按照本协议约定的监理服务内容和标准，对工程建设进行全过程、全方位的监理服务。（2）建立健全监理工作制度，加强监理人员的管理，确保监理工作的质量和效率。（3）及时向甲方和乙方报送监理工作情况和相关资料，对工程建设中出现的问题及时提出处理意见和建议。（4）保守甲方和乙方的商业秘密和技术秘密。四、工程价款及支付方式（一）工程价款本工程的合同价款为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。该价款为含税价，包括但不限于乙方完成本工程所需的人工、材料、设备、机械、运输、管理、利润、税金等全部费用。（二）支付方式1.预付款：甲方应在本协议签订后[X]日内，向乙方支付合同价款的[X]%作为预付款，即人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。2.工程进度款：乙方应按照每月实际完成的工程量，向丙方报送工程进度报表，经丙方审核确认后，报甲方审批。甲方应在收到审批报告后的[X]日内，向乙方支付已完工程价款的[X]%。3.工程竣工结算款：工程竣工经甲方、乙方和丙方验收合格后，乙方应在[X]日内提交工程竣工结算报告和完整的结算资料，经丙方审核后，报甲方审批。甲方应在收到审批报告后的[X]日内完成结算审核，并向乙方支付至工程结算价款的[X]%。4.工程质量保证金：工程结算价款的[X]%作为工程质量保证金，在工程保修期满后，如无质量问题，甲方应在[X]日内将质量保证金全额无息退还乙方。五、工期要求（一）开工日期本工程的开工日期为[具体日期]。如因甲方原因导致开工日期推迟的，工期相应顺延。（二）竣工日期本工程的竣工日期为[具体日期]。乙方应确保在竣工日期前完成全部工程内容，并通过甲方、乙方和丙方的验收。（三）工期延误1.如因不可抗力、甲方原因或非乙方原因导致工期延误的，乙方应在事件发生后的[X]日内，向甲方和丙方提出书面报告，并提供相应的证明材料。经甲方和丙方确认后，工期相应顺延。2.如因乙方原因导致工期延误的，乙方应按照本协议约定承担违约责任。每延误一天，乙方应向甲方支付合同价款的[X]%作为违约金。六、工程质量（一）质量标准本工程的质量标准应符合国家和地方相关标准和规范的要求，以及本协议约定的质量要求。工程质量应达到[具体质量等级标准，如合格、优良等]。（二）质量保证1.乙方应建立健全质量管理体系，加强施工过程的质量控制，确保工程质量符合本协议约定的标准。2.乙方应按照规定对工程使用的材料、构配件和设备进行检验和试验，不合格的材料、构配件和设备不得使用在工程上。3.工程竣工后，乙方应提供工程质量保修书，在保修期限内对工程质量问题承担免费维修责任。（三）质量验收1.工程施工过程中，乙方应按照规定进行分项、分部工程的质量验收，经丙方验收合格后，方可进行下一道工序的施工。2.工程竣工后，乙方应组织自检，自检合格后，向甲方和丙方提交工程竣工验收报告。甲方应在收到报告后的[X]日内，组织乙方和丙方进行竣工验收。如工程质量不符合本协议约定的标准，乙方应负责返工整改，直至达到质量标准为止，返工费用由乙方承担。七、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照本协议的约定及时支付工程价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。2.如甲方因自身原因导致工程停工、窝工的，应赔偿乙方因此造成的损失。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照本协议的约定履行施工义务，导致工程质量不符合标准或工期延误的，应承担相应的违约责任。除按照本协议约定支付违约金外，还应负责返工整改，直至达到质量标准和工期要求为止，返工费用由乙方承担。2.如乙方在施工过程中发生安全事故，应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。（三）丙方违约责任如丙方未按照本协议的约定履行监理义务，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题的，应承担相应的违约责任。丙方应按照本协议约定向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。八、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，三方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、协议生效与终止1.本协议自三方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议在工程竣工结算完毕、工程保修期满且各方的权利义务履行完毕后终止。十、其他条款1.本协议一式三份，甲方、乙方和丙方各执一份，具有同等法律效力。2.本协议