2025中介装修合同范本内容

2025中介装修合同范本内容中介装修合同范本合同编号：签订地点：签订时间：本合同由以下双方于年月日签订：甲方（委托人）：姓名/名称：身份证号/统一社会信用代码：地址：联系方式：乙方（施工方）：姓名/名称：身份证号/统一社会信用代码：地址：联系方式：鉴于甲方向乙方委托进行装修工程，为明确双方的权利义务关系，保障双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程面积：1.4工程结构：1.5装修风格及要求：1.6工程范围：包括但不限于以下内容：。1.7工程清单：（详见附件一）1.8工程预算：（详见附件二）1.9工程质量要求：（详见附件三）第二条工期2.1总工期：天，自年月日起至年月日止。2.2工期顺延情况：（1）因甲方原因导致的停工或delays；（2）因不可抗力因素导致的停工；（3）其他非乙方原因导致的停工。2.3工期确认：双方确认，工程进度将以书面形式记录，并由甲方签字确认。2.4工期延误责任：若乙方未按约定工期完成施工，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额‰的违约金。第三条工程质量标准3.1施工标准：（包括但不限于国家及地方相关施工规范和标准）。3.2材料标准：（包括但不限于环保要求、材质认证等）。3.3安全标准：（包括但不限于施工现场安全、用电安全等）。3.4验收标准：（包括但不限于中间验收和竣工验收）。第四条合同价款及支付方式4.1合同总价：元（大写：）。4.2付款方式：（1）合同签订后，甲方支付合同总价的%作为定金；（2）工程材料进场后，甲方支付合同总价的%；（3）工程中期验收通过后，甲方支付合同总价的%；（4）工程竣工验收通过后，甲方支付合同总价的%。4.3逾期付款责任：若甲方未按约定时间支付款项，每逾期一日，甲方应向乙方支付未付金额的‰作为违约金。4.4索赔与补偿：若因甲方原因导致乙方停工或窝工，甲方应赔偿乙方产生的合理损失。第五条双方责任与义务5.1甲方责任：（1）提供施工场地及相关条件；（2）按约定支付合同款项；（3）及时确认工程进度及验收；（4）配合乙方完成施工工作。5.2乙方责任：（1）按合同约定完成装修工程；（2）确保施工安全及质量；（3）按约定时间完成工程；（4）提供施工相关资料及验收报告。第六条验收与保修6.1中间验收：双方约定在施工过程中进行次中间验收，具体节点为：。6.2竣工验收：（1）验收标准：；（2）验收程序：；（3）验收通过后，双方签署《竣工验收报告》。6.3保修服务：（1）保修范围：；（2）保修期限：；（3）保修条件：。6.4保修责任：若因乙方施工质量问题导致的损坏，乙方应免费修复；若因甲方使用不当导致的损坏，甲方需支付相应的维修费用。第七条违约责任7.1若甲方未按约定支付款项，除承担逾期付款违约金外，还应赔偿乙方遭受的损失。7.2若乙方未按约定工期完成工程，除承担工期延误违约金外，还应赔偿甲方遭受的损失。7.3若乙方施工质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方返工或整改，相关费用由乙方承担；若返工或整改后仍无法达到标准，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。7.4若任何一方单方面解除合同，应提前日以书面形式通知另一方，并承担相应的违约责任。第八条争议解决8.1若因本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向人民法院提起诉讼。8.2本合同的附件、补充协议与本合同具有同等法律效力。第九条合同的生效、变更与终止9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同的任何变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。9.3合同终止的情形：（1）工程竣工验收完成并结算完毕；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。第十条其他条款10.1本合同一式份，甲乙双方各执份。10.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。10.3本合同附件包括：。（附件名