景观施工合同的补充协议_第1页
景观施工合同的补充协议_第2页
景观施工合同的补充协议_第3页
景观施工合同的补充协议_第4页
景观施工合同的补充协议_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

景观施工合同的补充协议甲方(发包方):名称:[甲方公司全称]法定代表人:[甲方法人姓名]地址:[甲方公司地址]联系方式:[甲方联系电话]统一社会信用代码:[甲方代码]乙方(承包方):名称:[乙方公司全称]法定代表人:[乙方法人姓名]地址:[乙方公司地址]联系方式:[乙方联系电话]统一社会信用代码:[乙方代码]鉴于甲乙双方于[原合同签订日期]就[项目名称]景观工程签订了《景观施工合同》(以下简称“原合同”),现因[具体补充原因,如设计变更、工程范围调整等],经双方友好协商,依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定,达成如下补充协议:一、标的物或服务具体描述(一)工程范围调整1.在原合同约定的景观工程基础上,增加[新增工程内容详细描述,如新增一处景观小品,包括小品的材质、尺寸、造型等;或者新增一片绿化区域,说明植物种类、数量、种植方式等]。2.减少[减少工程内容详细描述,如取消某一区域的喷泉设施,说明喷泉的规格、原设计位置等]。(二)工程质量标准1.新增工程部分的质量标准按照国家现行的[具体相关标准名称及编号,如《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ822012等]执行,同时需满足原合同约定的整体景观风格和质量要求。2.对于调整后的工程,乙方应确保所有材料和设备符合国家环保、安全等相关标准,如使用的石材应无放射性超标问题,植物应无病虫害等。(三)工程期限1.因工程范围的调整,原合同约定的工程竣工日期[原竣工日期]相应顺延[X]天,新的竣工日期为[新竣工日期]。2.若因不可抗力或甲方原因导致工程延误,工期相应顺延,乙方不承担违约责任;若因乙方原因导致工程延误,每延误一天,乙方应按照原合同约定的违约金标准向甲方支付违约金。二、双方权利义务(一)甲方权利义务1.权利(1)有权对乙方的施工进度、质量进行监督检查,要求乙方提供工程进度报告和质量检验报告。(2)对工程设计变更、材料选用等事项有最终决定权。(3)在工程竣工后,按照合同约定的验收标准和程序进行验收,如发现工程质量不符合要求,有权要求乙方整改直至合格。2.义务(1)按照本补充协议及原合同的约定,按时向乙方支付工程款项。(2)在乙方施工过程中,协调好与其他施工单位的关系,提供必要的施工条件,如施工场地的通水、通电等。(3)及时审批乙方提交的工程变更申请和相关文件,不得无故拖延。(二)乙方权利义务1.权利(1)按照本补充协议及原合同的约定,收取工程款项。(2)在施工过程中,如遇到不可预见的地质条件变化等问题,有权提出工程变更申请,并要求甲方承担相应的费用和工期顺延。(3)对甲方提出的不合理要求,有权提出异议并与甲方协商解决。2.义务(1)严格按照本补充协议及原合同约定的工程范围、质量标准、工程期限进行施工,确保工程质量和进度。(2)加强施工现场管理,做好安全防护措施,确保施工安全,如因乙方原因发生安全事故,乙方应承担全部责任。(3)按照国家相关规定和原合同约定,对工程进行保修,在保修期内及时处理工程质量问题。三、工程价款及支付方式(一)工程价款调整1.因工程范围的调整,工程总价款在原合同约定的[原合同价款]基础上增加(或减少)[X]元,调整后的工程总价款为[新工程总价款]元。2.新增工程部分的价款按照以下方式计算:(1)对于有明确单价的项目,按照原合同约定的单价计算;(2)对于没有明确单价的项目,由双方参照市场价格协商确定,并签订价格确认单作为本补充协议的附件。(二)支付方式1.本补充协议签订后[X]日内,甲方支付调整后工程总价款的[X]%作为预付款,即[预付款金额]元。2.工程进度达到[具体进度节点,如完成新增工程的50%]时,甲方支付调整后工程总价款的[X]%,即[进度款金额]元。3.工程竣工经甲方验收合格后[X]日内,甲方支付至调整后工程总价款的[X]%,即[验收款金额]元。4.剩余[X]%作为工程质量保证金,在保修期届满后[X]日内无息支付给乙方。四、违约责任(一)甲方违约责任1.若甲方未按照本补充协议约定的时间和金额支付工程款项,每逾期一天,应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。2.若甲方因自身原因导致工程停工或延误,应承担乙方因此造成的损失,包括但不限于人员窝工费、设备闲置费等。(二)乙方违约责任1.若乙方未按照本补充协议约定的工程期限竣工,每逾期一天,应按照调整后工程总价款的[X]%向甲方支付违约金;逾期超过[X]天的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担因此造成的全部损失。2.若乙方施工质量不符合本补充协议及原合同约定的标准,乙方应负责无偿返工直至合格;若因乙方返工导致工程逾期,乙方还应承担逾期违约金。3.若乙方未经甲方同意擅自将工程转包或分包给第三方,甲方有权解除合同,乙方应按照调整后工程总价款的[X]%向甲方支付违约金,并承担因此造成的全部损失。五、争议解决1.本补充协议在履行过程中如发生争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.诉讼费用(包括但不限于案件受理费、律师费、鉴定费等)由败诉方承担。六、其他条款1.本补充协议自双方签字(或盖章)之日起生效,与原合同具有同等法律效力。本补

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论