断桥铝窗户施工合同范本

断桥铝窗户施工合同范本甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方拟对[项目地址]的[项目名称]进行断桥铝窗户安装工程，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[项目名称]断桥铝窗户安装工程（二）工程地点[项目地址]（三）工程内容乙方负责按照甲方确认的设计方案和相关技术标准，为甲方的[项目名称]安装断桥铝窗户。具体包括但不限于：1.断桥铝窗户的设计、制作、运输、安装及调试；2.窗户周边的密封、防水处理；3.安装过程中的安全防护措施及垃圾清理；4.提供窗户的质保服务。（四）工程范围涵盖[项目名称]内所有需要安装断桥铝窗户的区域，具体以双方确认的施工图纸为准。二、合同工期（一）开工日期本工程定于[开工日期]开工。（二）竣工日期本工程应于[竣工日期]竣工，总工期为[工期天数]日历天。（三）工期延误如因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误，乙方应在事件发生后[X]天内书面通知甲方，经甲方确认后，工期相应顺延。三、合同价款及支付方式（一）合同价款本工程采用[固定总价/综合单价]方式计价，合同总价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。该价款包括但不限于断桥铝窗户的材料采购、制作、运输、安装、调试、税费、利润等所有费用。（二）支付方式1.预付款：合同签订后，甲方应在[X]个工作日内支付合同总价款的[预付款比例]作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。2.进度款：乙方完成窗户框架安装并经甲方验收合格后，甲方应在[X]个工作日内支付合同总价款的[进度款比例]，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）；窗户玻璃安装完成并经甲方验收合格后，甲方应在[X]个工作日内支付合同总价款的[进度款比例]，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。3.结算款：工程全部竣工并经甲方验收合格，且乙方提供完整的竣工资料和结算报告后，双方进行工程结算。甲方应在结算完成后[X]个工作日内支付至结算总价款的[结算款比例]，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。4.质保金：结算总价款的[质保金比例]作为质保金，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元），在质保期满且无质量问题后，甲方应在[X]个工作日内无息支付给乙方。四、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量进行监督检查；有权要求乙方按照合同约定的标准和要求进行施工；对工程设计方案和施工图纸有修改和调整的权利，但应提前书面通知乙方，并承担由此增加的费用和工期延误责任。2.义务按照合同约定的时间和方式支付工程价款；提供施工所需的水、电等必要条件；协调施工现场与其他施工单位的关系，为乙方施工创造良好的环境；及时组织工程验收。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取工程价款；对甲方提出的不合理要求有权拒绝，但应说明理由；因甲方原因导致工期延误或费用增加的，有权要求甲方给予相应的补偿。2.义务按照合同约定的工期、质量标准和施工规范进行施工，确保工程质量和安全；提供断桥铝窗户的产品合格证书、质量检验报告等相关资料；遵守施工现场的管理规定，做好安全防护和文明施工；在质保期内承担免费维修和保养责任。五、工程质量及验收（一）质量标准本工程的质量应符合国家和地方相关标准、规范以及双方确认的设计方案和技术要求。断桥铝窗户的材质、规格、性能等应符合合同约定的品牌和质量标准。（二）质量保证乙方应保证所提供的断桥铝窗户及安装工程在质保期内无质量问题。质保期自工程竣工验收合格之日起计算，为期[质保期年限]年。（三）验收程序1.乙方完成每道工序后，应进行自检，自检合格后通知甲方进行验收。2.甲方应在接到乙方验收通知后[X]个工作日内组织验收，如甲方未按时组织验收，则视为该工序验收合格。3.工程全部竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告和完整的竣工资料，甲方应在接到报告后[X]个工作日内组织竣工验收。验收合格的，双方签署竣工验收报告；验收不合格的，乙方应在甲方规定的时间内整改完毕，直至验收合格为止。六、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程价款，每逾期一日，应按照未支付金额的[逾期违约金比例]向乙方支付逾期违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付应付款项及违约金。2.因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于人员工资、设备闲置费等，并相应顺延工期。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的工期竣工，每逾期一日，应按照合同总价款的[逾期违约金比例]向甲方支付逾期违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的损失。2.如乙方所提供的断桥铝窗户及安装工程质量不符合合同约定的标准和要求，乙方应负责无偿返工或更换，直至达到合格标准为止，并承担由此给甲方造成的损失。七、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款（一）保密条款双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。（二）不可抗力因不可抗力事件导致本合同无法履行或部分无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力事件的影响程度，协商决定是否继续履行合同或部分履行合同。（三）合同变更与解除本合同的变更或解除须经双方协商一致，并签订书