建筑劳务分包合同标准文本2025

建筑劳务分包合同标准文本2025合同编号：发包人：名称（或姓名）：________________________法定代表人（或负责人）：________________________注册地址（或住所）：________________________通讯地址：________________________联系电话：________________________开户银行：________________________账号：________________________承包人：名称（或姓名）：________________________法定代表人（或负责人）：________________________注册地址（或住所）：________________________资质等级（如适用）：________________________通讯地址：________________________联系电话：________________________开户银行：________________________账号：________________________项目概况：项目名称：________________________工程地点：________________________工程规模：________________________工程特征：________________________根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《建筑劳务分包管理办法》及相关法律法规和政策文件，发包人与承包人本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就承包人向发包人提供劳务并完成分包工程事宜，经协商一致，订立本合同。第一条分包工程范围与内容承包人根据发包人要求，负责________________________（填写具体分包工程名称，如：XX楼层的砌筑工程劳务作业）的劳务分包工作。具体工作内容包括但不限于：按照发包人提供的施工图纸、施工组织设计、技术规范和质量标准进行施工作业；提供合同约定工种、数量的合格技术工人，并负责工人的日常管理、考勤、教育培训及劳动保护；负责施工作业区域内的安全生产管理，配备必要的安全防护设施，办理相关安全手续；承担作业人员的食宿（如约定）、劳动保护用品、工具使用（如约定）等；按时提交施工进度计划并接受发包人监督；完成发包人要求的其他与分包工程相关的劳务作业。第二条合同工期开工日期：______年______月______日竣工日期：______年______月______日第三条劳务报酬1.劳务报酬采用______（选择：按建筑面积、按立方米、按工日、按定额、按协议固定总价）方式计价。2.具体单价或总价为：________________________（详细列明或写明总金额）。3.劳务报酬包含（选择或补充：工人工资、福利、社会保险个人缴纳部分、劳动保护用品、工具使用费等）。4.发包人应按以下约定支付劳务报酬：（1）______（如：按月支付，每月______日支付上个月完成工作量对应的报酬）；（2）______（如：按形象进度支付，完成并验收合格基础工程支付至______%，完成并验收合格主体结构工程支付至______%，竣工验收合格后支付至______%，剩余______%作为质保金，于工程交付使用______个月后支付）。5.承包人应向发包人提供符合税务规定的增值税专用发票或普通发票。第四条双方权利与义务发包人权利与义务：1.按时向承包人提供施工图纸、施工组织设计、技术规范及相关资料，并进行技术交底。2.负责提供满足分包工程施工需要的场地、水通、电通等施工条件，并协调解决与其他分包单位的交叉作业问题。3.按照合同约定及时支付劳务报酬。4.对分包劳务作业的质量、安全、进度进行监督管理，有权进行抽查和检验。5.负责与建设单位及总包单位（如存在）协调工作，为承包人施工提供必要协助。6.监督承包人履行安全生产责任。承包人权利与义务：1.保证所派驻工人的身份真实、合法，符合国家及地方关于建筑行业从业人员的资格要求。2.严格按照安全施工规范和操作规程施工，建立安全生产责任制，配备专职或兼职安全员，进行安全教育和技术交底，确保施工安全。承包人对其工人的安全负全部责任，因承包人原因发生的安全事故，由承包人承担全部责任，包括但不限于事故赔偿、罚款等。3.自行负责管理其派驻工人的工资发放、社会保险缴纳（包括承包人应承担的部分和工人个人应承担部分），确保按时足额支付。即使因发包人原因导致工程停工或承包人自身原因，承包人仍需承担按时足额支付其工人工资和代缴社保费用的责任。4.负责提供施工所需的主要材料（如约定）以外的所有工具、设备（如约定）及劳动保护用品。5.负责其施工区域内的场容场貌整理和生活区管理，遵守发包人现场各项管理制度，服从统一调度。6.承担其工人造成的对发包人财产的损失。7.按照合同约定完成分包工程，并承担相应的质量责任。确保工程质量达到国家或行业相关质量验收规范要求。第五条安全生产与劳动保护1.承包人是其派驻工人安全生产的第一责任方，必须严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，制定并实施安全生产措施，确保不发生重大安全事故。2.发包人有权对承包人的安全管理工作进行检查，对不符合安全要求的，有权要求整改。3.发生安全生产事故时，承包人应立即采取救助措施，保护现场，并按国家规定及时上报发包人和有关部门，承包人承担全部责任。第六条质量标准与验收1.分包工程必须符合国家或行业现行的质量验收规范及标准。2.承包人应建立质量自检制度，并接受发包人及监理（如有）的质量检查和验收。隐蔽工程、分部分项工程完工后，应按规定办理验收手续。3.分包工程竣工验收由发包人组织，承包人应积极配合。第七条管理与协调承包人应在其施工区域设立现场管理机构（如需要），并指派专人负责与发包人沟通协调。承包人应服从发包人对现场统一的管理和调度。第八条违约责任发包人违约责任：1.未按合同约定支付劳务报酬的，每逾期一日，应向承包人支付应付未付款项______%的违约金。逾期超过______日的，承包人有权解除合同，发包人应支付已完成工作量报酬的______%作为违约金。2.因发包人原因导致工程停工，承包人人员窝工的，发包人应支付相应窝工费用。3.发包人不履行其他合同义务，给承包人造成损失的，应承担赔偿责任。承包人违约责任：1.未按合同约定工期竣工（除不可抗力及发包人原因外），每逾期一日，应向发包人支付已完成工作量合同总价______%的违约金。逾期超过______日的，发包人有权解除合同，承包人应支付已完成工作量报酬的______%作为违约金。2.分包工程质量不符合约定标准的，承包人应负责无偿返工、修复，直至合格，并承担由此造成的发包人损失。若返工仍不合格，发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿损失。3.拖欠其工人工资或未按规定缴纳社会保险的，一经查实，发包人有权解除合同，并要求承包人立即支付所欠工资和补缴社保费用，同时承包人应承担相应的违约责任和法律责任。4.违反安全生产规定，发生安全事故的，承包人承担全部责任，并赔偿发包人因此遭受的一切损失。5.未经发包人同意擅自转包或再分包的，发包人有权解除合同，并追究承包人违约责任。第九条不可抗力1.不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，如地震、洪水、战争等。2.发生不可抗力时，双方应立即通知对方，并在合理期限内提供有效证明。3.根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，并顺延工期。不可抗力消除后，应继续履行合同。第十条争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向______（选择：发包人所在地/承包人所在地/工程所在地）有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条合同生效、变更与解除1.本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。2.对本合同的任何修改或补充，须经双方协商一致，并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.除本合同另有约定外，出现以下情况之一，合同可解除：（1）双方协商一致解除；（2）因不可抗力致使合同目的无法实现；（3）一方严重违反合同约定，另一方根据合同约定或法律规定解除；（4）法律规定的其他解除情形。第十二条知识产权承包人使用发包人提供的图纸、技术资料等完成分包工程，发包人不得因此视为侵犯承包人的知识产权。承包人不得将发包人提供的技术资料用于合同约定之外的用途。第十三条保密条款双方应对在履行本合同过程中知悉的对方的商业秘密、技术信息以及本合同内容承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。保密期限为本合同有效期内及合同终止后______年。第十四条通知方式双方在本合同中