房屋建筑工程设计变更合同协议

房屋建筑工程设计变更合同协议发包人（甲方）：[甲方法定全称]法定代表人或授权代表：[姓名]注册地址：[地址]联系人：[姓名]联系方式：[电话/邮箱]承包人（乙方）：[乙方法定全称]法定代表人或授权代表：[姓名]注册地址：[地址]联系人：[姓名]联系方式：[电话/邮箱]设计单位（如涉及）（丙方）：[丙方法定全称]法定代表人或授权代表：[姓名]注册地址：[地址]（若丙方不作为合同当事人，则此部分不列或注明其角色）鉴于甲乙双方于[日期]签订了编号为《[原建设工程合同全称]》（以下简称“原合同”）的房屋建筑工程施工合同，工程名称为[工程名称]，工程地点位于[工程地点]，现工程在实施过程中，根据实际情况及甲乙双方（及丙方，如适用）协商，需要对原合同中的设计内容进行变更。为明确变更事宜，经甲乙双方（及丙方，如适用）友好协商，达成如下协议：第一条原合同引用本协议是基于已生效的《[原建设工程合同全称]》（合同编号：[原合同编号]）而签订的补充协议，与原合同构成完整的协议体系，互为补充。原合同未作修改的部分仍按原合同执行。第二条变更背景与依据本次设计变更的主要原因是[详细说明变更原因，例如：甲方需求调整、现场地质条件与设计勘察资料存在差异、国家现行规范标准更新要求、优化设计方案以提高工程效益或安全性等]。变更的主要依据包括[列明变更依据文件，例如：甲方于[日期]发出的书面变更通知（编号：[通知编号]）、[日期]召开的工程变更协调会议纪要、[相关政府主管部门]发布的[文件名称及编号]等]。第三条变更内容明细本次设计变更涉及以下内容：1.变更项目：[项目一，例如：建筑主体结构部分梁截面尺寸调整]*原设计内容：[描述原设计情况]*变更后内容：[描述变更后情况]*相关图纸文件：[注明涉及图纸的编号或名称]2.变更项目：[项目二，例如：室内装修材料更换]*原设计内容：[描述原设计情况，例如：地面采用X品牌Y型号瓷砖]*变更后内容：[描述变更后情况，例如：地面采用Z品牌W型号地板]*相关图纸文件：[注明涉及图纸的编号或名称]3.变更项目：[项目三，例如：增加消防系统报警点位]*原设计内容：[描述原设计情况]*变更后内容：[描述变更后情况]*相关图纸文件：[注明涉及图纸的编号或名称]（根据实际情况增删变更项目条目）上述变更内容以双方确认的图纸、说明及本协议约定为准。第四条变更价款确定1.计价原则：本协议项下所有变更价款的计价原则为[选择一种计价方式，例如：按照原合同相应项目工程量清单的综合单价确定；或由乙方根据变更内容，按照国家及地方有关计价规定和原合同计价原则，结合市场价格提出报价，经甲方审核确认；或由甲乙双方协商确定]。2.费用组成：变更价款包含因变更工作所需的人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润及税金等全部费用。3.费用确认程序：乙方应在收到甲方书面变更指令后[具体天数，例如：15]天内，根据本协议约定及变更内容，编制设计变更报价单，并提交甲方。甲方应在收到报价单后[具体天数，例如：10]天内，组织审核并书面确认变更价款。双方确认后，本协议项下的变更费用结算完成。第五条工期调整因本协议项下变更工作导致工程实际工期延误[或：乙方需采取赶工措施]，经双方确认，工程总工期（或合同约定的某个节点工期）相应[顺延X天/小时或乙方自行承担赶工费用，工期不变]。工期调整的具体天数或费用承担方式以双方确认的书面文件为准。第六条材料设备供应1.[根据变更内容确定责任方]负责采购本协议项下变更所需的所有材料及设备，确保其质量、规格、性能等符合设计要求及国家相关标准。材料设备到货后，[责任方]应通知甲方（或监理单位）进行验收。2.材料设备的运输、卸货、保管等费用由[责任方]承担。3.若变更内容涉及甲方自行采购的材料设备（如有），甲方应于[日期]前将所需材料设备的名称、规格、数量、质量要求等书面通知乙方，并提供相应的质量证明文件。乙方应在收到通知后配合甲方的采购、进场及验收工作，相关费用由[约定费用承担方]承担。第七条变更实施与确认1.实施责任：乙方负责根据经甲方确认的变更内容，编制变更施工方案（如需），并组织实施变更工作，确保变更施工质量符合要求。2.变更指令：甲方向乙方发出的变更指令必须采用书面形式（包括但不限于正式函件、邮件、会议纪要等），并送达乙方授权代表或其指定人员。3.变更确认：乙方收到甲方发出的变更指令后，应无条件开始实施准备工作，但实际施工必须以甲方书面确认的最终变更文件为准。任何未经甲方书面确认的变更，乙方有权拒绝执行。4.变更记录：甲乙双方应妥善保存所有与本次变更相关的文件、图纸、指令、确认单、会议纪要、验收记录等，作为结算、审计及后期维保的依据。第八条变更相关责任1.乙方责任：*按照确认的变更内容和要求，保质保量完成变更工程。*负责办理变更工程的验收手续。*协助甲方完成变更相关资料整理工作。*因乙方原因造成的变更（非因甲方或设计原因引起），其增加的费用和工期延误责任由乙方承担。2.甲方责任：*及时组织对乙方提交的变更报价进行审核确认。*按照本协议第四条约定及时支付变更费用。*协调解决变更实施过程中涉及的外部关系事宜（如需）。*因甲方原因（如指令错误、提供资料不准确等）造成的变更，其增加的费用和工期延误责任由甲方承担。3.设计单位责任（如涉及）：*负责提供变更后的设计图纸及技术文件，并参与解释。*负责解决变更施工过程中出现的设计问题。*对变更设计的质量负责。第九条付款方式与时间甲方应在本协议项下变更费用[选择一种支付方式，例如：经双方确认后X日内/按照原合同约定的付款节点及比例]支付给乙方。支付方式为银行转账，乙方收款账户信息如下：账户名称：[乙方账户全称]开户银行：[乙方开户行名称]银行账号：[乙方银行账号]乙方应在收到款项后及时开具等额发票给甲方。第十条争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向[选择一种方式，例如：原合同约定的仲裁委员会申请仲裁或向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼]解决。第十一条协议生效与份数本协议自甲乙双方（及丙方，如适用）授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章