版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
建设工程施工合同(GF—2017—0201)2025年项目监理协议合同协议书发包人(全称):____________________法定代表人或授权代理人:__________注册地址:__________________________通讯地址:__________________________联系电话:__________________________承包人(全称):____________________法定代表人或授权代理人:__________注册地址:__________________________通讯地址:__________________________联系电话:__________________________监理人(全称):____________________法定代表人或授权代理人:__________注册地址:__________________________通讯地址:__________________________联系电话:__________________________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经发包人、承包人、监理人协商一致,就____________________(项目名称)建设工程项目(以下简称“项目”)的施工及监理事宜,订立本合同协议书。第一条项目概况1.1工程名称:____________________1.2工程地点:____________________1.3工程范围和内容:______________1.4工程规模:____________________1.5结构类型:____________________1.6建筑面积:____________________1.7工程立项批准文件:__________1.8质量标准:____________________1.9工期要求:自____年____月____日开工,至____年____月____日竣工,总工期____日历天。第二条合同文件及解释顺序2.1组成本合同的文件包括:(1)本合同协议书;(2)中标通知书(如适用);(3)投标函及其附录(如适用);(4)专用合同条款;(5)通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)工程量清单;(9)招标文件澄清或答疑文件;(10)监理合同协议书;(11)监理服务范围和内容清单;(12)其他合同文件。2.2合同文件应能相互解释,互为说明。除专用合同条款另有约定外,其组成和解释顺序以上述排列为准。当合同文件内容含糊不清或不相一致时,应在不影响工程正常进行的情况下,由发包人、承包人、监理人协商解决。协商不成的,按本合同约定的争议解决方式处理。第三条合同生效条件3.1发包人向承包人发出中标通知书(如适用);3.2承包人按招标文件要求提交履约保证金,并签署投标函(如适用);3.3承包人签署本合同协议书,并完成合同文件的签署;3.4发包人向承包人支付合同价款(如有预付款)。3.5本合同自上述条件满足后生效。第四条合同价款4.1本合同采用____(固定总价/固定单价/可调价格)合同。4.2合同价款为人民币(大写)____________________元整(¥______元)。4.3合同价款包含的风险范围包括:______________。4.4合同价款调整方式:____________________。第五条工程进度款支付5.1支付方式:____________________。5.2支付节点及比例:______________。5.3支付程序:____________________。5.4发包人应按合同约定及时支付工程进度款,每____(月/次)支付一次。第六条工程竣工验收与移交6.1验收标准:按照国家及行业相关技术标准和合同约定的质量标准进行验收。6.2验收程序:____________________。6.3移交:工程竣工验收合格后,发包人应按合同约定向承包人移交工程。第七条缺陷责任与保修7.1缺陷责任期:自工程竣工验收合格之日起____年(或____个日历天)。7.2承包人应在缺陷责任期内承担保修责任,保修范围及具体内容:______________。7.3保修程序:____________________。第八条违约责任8.1发包人违约责任:____________________(例如:未按约定支付工程款、提供必要条件等)。8.2承包人违约责任:____________________(例如:工期延误、质量不合格、拖欠监理费等)。8.3监理人违约责任:____________________(例如:失职、泄露秘密等)。8.4违约金的计算方法:____________________。第九条不可抗力9.1不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件。9.2任何一方因不可抗力导致不能履行合同时,应在不可抗力发生后____日内书面通知对方,并提供有效证明。9.3因不可抗力造成的损失,由双方根据事件影响各自承担。第十条争议解决10.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,应由发包人、承包人、监理人协商解决。10.2协商不成的,任何一方均有权向____(有管辖权的人民法院/约定的仲裁委员会)提起诉讼或申请仲裁。第十一条通知与送达11.1双方在本合同中载明的通讯地址为有效通讯地址。任何书面通知或文件按该地址邮寄(以挂号信或快递方式)或直接送达即视为有效送达。11.2任何一方变更通讯地址,应提前____日书面通知其他方。第十二条保密12.1双方应对在合作过程中获知的对方商业秘密、技术信息等承担保密义务,非经对方书面同意,不得向任何第三方泄露。12.2本保密义务在本合同终止后____年内持续有效。第十三条法律适用与解释13.1本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2本合同未尽事宜,由双方另行协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条其他约定14.1本合同签订后,发包人应在____日内向承包人提供施工所需具备的条件:____________________。14.2本合同签订后,发包人应在____日内向监理人支付监理报酬的____%(如有预付款):______________。14.3____________________。第十五条合同份数本合同正本____份,发包人执____份,承包人执____份,监理人执____份,具有同等法律效力。第十六条协议书生效本合同协议书自各方签字盖章之日起生效。(以下无正文)发包人(盖章):____________________法定代表人或授权代理人(签字):__________日期:____年__
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 报警温度计课程设计
- 泵与风机课程设计感悟
- 智能尺寸测量系统课程设计课程设计
- 部门机构培训课程设计
- 必修课程设计实例
- 传感器室内设计课程设计
- 无人机自主降落遥控器设计课程设计
- 包装系统课程设计
- 社交网络信息可视化设计课程设计
- 图像灰度化与边缘检测课程案例课程设计
- 我们的组织我了解(课件)-二年级上册综合实践活动苏少版
- 儿童特应性皮炎护理
- 2023年国家林业和草原局直属事业单位招聘笔试真题
- LY/T 3396-2024植物新品种近似品种筛选指南
- 制造业工厂经营分析报告
- 《元器件焊接》课件
- 煤系固废利用课件
- 审计人员的沟通与心理调适
- 原创蓝色矢量安徽省政区地图模板可编辑中国地图PPT模板
- 田麦久运动训练学
- 白龙江喜儿沟水电站工程移民安置综合监理大纲
评论
0/150
提交评论