建筑工程总包合同_第1页
建筑工程总包合同_第2页
建筑工程总包合同_第3页
建筑工程总包合同_第4页
建筑工程总包合同_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建筑工程总包合同建筑工程总包合同是规范工程建设过程中发包方与承包方权利义务关系的核心法律文件,其内容涵盖工程实施的全周期管理要素,需遵循《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,以平等、自愿、公平和诚信原则为基础构建合同体系。一份完整的总包合同通常包含合同主体信息、工程概况、合同价格与支付、质量与工期管理、双方责任、变更与验收机制等核心模块,各部分相互关联形成有机整体。一、合同主体与工程概况合同开篇需明确双方当事人的基本信息,包括发包方(业主)和承包方(总包单位)的全称、法定代表人、注册地址、企业资质等级等核心要素。发包方需具备项目合法审批手续,如工程批准文号、土地使用许可等;承包方则应提供建筑业企业资质证书、安全生产许可证等证明文件,确保具备承接相应工程规模的技术能力和管理实力。双方还需约定联系方式、通讯地址及授权代表信息,为合同履行过程中的沟通建立明确渠道。工程概况部分需详细描述项目基本情况,包括工程名称、具体地点、立项批准文号等基础信息,以及工程内容与规模的量化指标,如建筑面积、结构类型、层数、高度等关键参数。承包范围是该部分的核心内容,应采用“施工图纸范围内全部工程”结合“具体工作清单”的双重界定方式,明确包含土建工程、机电安装、装饰装修、室外工程等专业内容,同时注明不包含的甩项工程或专业分包工程(如消防、人防等需专项资质的项目)。工程所在地点的详细地址应精确至街道门牌号,并附工程地理位置图作为合同附件,避免因场地边界模糊引发争议。二、合同价格与支付体系合同价格条款构成经济关系的核心,需明确合同总价的金额(同时标注大写与小写)、计价货币种类(国内工程通常为人民币)及价格形式。当前主流的计价模式包括固定总价合同、固定单价合同和成本加酬金合同,其中固定总价合同适用于工程量明确的中小型项目,固定单价合同常用于规模较大、周期较长的工程,双方需根据项目特性选择适配模式。合同价格清单应作为附件详细列明各分部分项工程的名称、计量单位、工程量、综合单价及合价,其中措施项目费、其他项目费(如暂列金额、专业工程暂估价)和规费税金的计算基数与费率需符合现行计价规范。支付体系设计需兼顾资金安全与施工连续性,通常分为预付款、进度款、竣工结算款和质量保证金四个阶段。预付款作为启动资金,其比例一般为合同总价的10%-30%,支付前提条件包括承包方提交履约保函、预付款保函及经审核的施工组织设计;进度款按月或按形象进度节点支付,支付比例为已完合格工程量的70%-90%,需约定计量周期、审核时限(通常为7-14天)及付款期限;竣工结算款在结算审核完成后支付至结算总价的95%,预留5%作为质量保证金;质量保证金待缺陷责任期满后无质量问题时一次性返还(不计利息)。支付条款中还需明确发票类型(增值税专用发票)、支付账户信息及逾期付款的违约金计算标准(一般按同期同类贷款利率计息)。三、工期管理与进度控制工期条款需设定精确的时间节点体系,包括设计开工日期、施工开工日期、各专业工程完工日期、整体竣工验收日期及缺陷责任期起始日期。开工日期的确定方式有两种:一是绝对日期(如2025年3月1日),二是相对日期(如发包方提供施工场地后7日内),后者需明确场地交付标准。合同总工期以日历天数计算(包含法定节假日),并应根据《建筑安装工程工期定额》结合项目实际情况合理确定,避免盲目压缩工期导致质量安全风险。例如,一栋20层框架结构住宅楼的合理工期约为450-540天(含基础工程)。进度控制机制包含计划编制、动态监测和调整程序三大环节。承包方应在合同签订后28日内提交详细的施工总进度计划,经发包方和监理单位审核确认后作为控制基准,计划内容需涵盖各专业工程的逻辑关系、关键线路及资源投入强度。施工过程中采用周调度会、月进度报告等方式进行动态监测,当实际进度与计划偏差超过10%时,承包方需提交赶工方案,经批准后实施。工期延误的责任划分需明确:因发包方原因(如图纸延迟交付、工程款支付逾期)导致的延误,工期相应顺延并可索赔窝工损失;因承包方管理不善导致的延误,每逾期一天按合同总价的0.05%支付违约金,累计不超过合同总价的5%;因不可抗力(如地震、台风)导致的延误,双方协商处理,承包方需在事件发生后14日内提交索赔报告。四、质量标准与验收程序工程质量标准采用“双轨制”控制体系,即必须同时满足国家强制性标准和合同约定标准。国家标准包括《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300及各专业验收规范(如GB50205《钢结构工程施工质量验收标准》),合同约定标准可高于国家标准,如约定主体结构混凝土强度等级提高一个等级、装饰工程达到优良标准等。设计质量标准需明确符合《建筑工程设计文件编制深度规定》及各专业设计规范,施工图设计文件需经施工图审查机构审查合格并加盖审查专用章。验收程序实行分级验收制度,分为检验批验收、分项工程验收、分部工程验收和单位工程竣工验收四个层级。检验批和分项工程由监理工程师组织验收,分部工程(特别是地基基础、主体结构等关键分部)需由发包方、设计、监理、施工四方共同验收,单位工程竣工验收则需邀请工程质量监督机构监督。验收资料应包含工程技术资料(如施工记录、试验报告)、质量控制资料(如材料合格证、隐蔽工程验收记录)和功能性检测资料(如屋面淋水试验、管道压力试验),承包方需在竣工前30日提交完整的竣工图及资料三套(含电子版)。验收合格的标志是各方签署《单位工程竣工验收记录》,验收不合格的工程不得投入使用,承包方需在限定时间内整改并重验,由此产生的费用和工期延误由承包方承担。五、双方责任与义务划分发包方的核心责任包括提供合法合规的项目手续(建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等)、向承包方提供施工场地(具备“三通一平”或“五通一平”条件)、委派专业工程师进行现场管理、及时审批施工组织设计和工程变更、按合同约定支付工程款等。发包方需在开工前7日向承包方提供经审查合格的施工图纸8套(含电子版CAD图纸),并组织设计单位进行图纸会审和设计交底。因发包方未能履行上述义务导致工期延误或费用增加的,承包方有权提出索赔,索赔金额包括直接费、间接费及合理利润。承包方的义务体系更为复杂,涵盖施工组织、质量安全、环境保护等多维度责任。在施工管理方面,需组建项目经理部(配备注册建造师、安全员、质量员等持证人员),编制详细的施工组织设计(含专项施工方案),对危险性较大的分部分项工程(如深基坑、高支模)组织专家论证。质量控制方面,需建立“三检制”(自检、互检、交接检)和样板引路制度,对进场材料实行“先检后用”(如钢筋、防水材料需见证取样送检),对施工过程实施全过程质量跟踪。安全生产方面,需设立安全生产管理机构,配备专职安全员,投入安全文明施工措施费(不低于工程造价的2%),对作业人员进行三级安全教育,特殊工种(如焊工、电工)必须持证上岗。环境保护责任包括施工现场扬尘控制(设置雾炮、洗车平台)、噪声防治(夜间施工办理许可)、污水处理(设置沉淀池)和固体废弃物分类处理,违反环保规定导致的行政处罚由承包方承担。六、工程变更与合同调整工程变更管理需遵循“程序法定”原则,明确变更的范围、程序和计价方法。变更范围包括设计变更(由设计单位出具变更通知单)、发包方提出的功能调整(如房间布局修改)、施工条件变化(如地下障碍物处理)及不可抗力导致的施工方案调整。变更程序需执行“提出-审核-确认-实施”四步流程:发包方或监理方提出变更意向,承包方在7日内提交变更实施方案及报价(按原合同组价原则或市场价组价),发包方在14日内审核确认,变更指令经签字盖章后生效。紧急情况下(如危及结构安全)可先口头指令施工,但需在48小时内补办书面手续。变更价款的确定方式为:合同中已有适用于变更工程的价格,按合同价格执行;有类似价格的,可参照调整;没有适用或类似价格的,由承包方根据市场行情提出报价,经发包方审核确认后执行,若双方无法达成一致,可委托第三方造价咨询机构进行鉴定。变更导致工期调整的,由承包方提交工期调整报告,经监理和发包方审核后确定合理的工期顺延天数。合同价款调整还应包含物价波动调整条款,对主要材料(钢材、水泥、砂石等)价格涨幅超过±5%的部分,按实调整价差,调整周期可按月或按季度进行。七、验收、保修与争议解决竣工验收是工程交付的法定环节,需满足完成设计文件和合同约定的全部内容、施工单位已完成自检评定、工程技术资料完整、主要功能项目检测合格等前提条件。验收程序分为预验收和正式验收:承包方完成内部验收后向监理提交竣工报告,监理组织预验收并提出整改意见,整改合格后由发包方组织正式验收(邀请设计、施工、监理、勘察等单位参加)。验收通过后签署《工程竣工验收证书》,工程正式移交发包方,移交日即为缺陷责任期的起始日。未经验收或验收不合格擅自使用的,发包方需承担质量风险责任,但主体结构和地基基础质量缺陷仍由承包方负责。质量保修制度建立在《建设工程质量管理条例》基础上,明确保修范围、期限和责任。保修范围包括地基基础工程、主体结构工程(为设计文件规定的合理使用年限)、屋面防水工程(5年)、供热与供冷系统(2个采暖期或供冷期)、电气管线和给排水管道(2年)等。承包方需在工程竣工验收前签署《工程质量保修书》,明确保修程序:发包方发现质量缺陷后书面通知承包方(紧急情况可先口头通知),承包方需在接到通知后24小时内到场核查,属于保修范围的应在48小时内制定维修方案并实施,维修费用由责任方承担(非承包方原因如使用不当导致的损坏,发包方需支付维修费用)。争议解决机制采用“协商-调解-仲裁/诉讼”的递进式路径。合同履行过程中发生的争议,双方应首先通过友好协商解决(协商期限一般为28天);协商不成的,可提请工程所在地建设行政主管部门调解;调解仍未达成一致的,按合同约定的争议解决方式处理——选择仲裁的,需明确仲裁委员会名称(如“北京仲裁委员会”)和仲裁规则;选择诉讼的,约定管辖法院(通常为工程所在地人民法院)。合同中应明确排除“或裁或审”的模糊约定,避免争议解决程序陷入僵局。争议解决期间,除争议事项外,双方应继续履行合同其他条款,确保工程建设不受影响。八、合同生效与终止条件合同生效需满足形式要件和实质要件:形式上需双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章(或合同专用章),合同签订日期明确为实际签署日;实质上需发包方已获得项目立项批复、承包方具备相应施工资质、合同内容不违反法律强制性规定。若合同约定生效条件(如需经上级主管部门审批),则以条件成就日为生效日。合同附件(包括中标通知书、投标文件、施工图纸、工程量清单等)作为合同不可分割的组成部分,与正文具有同等法律效力,附件内容与正文不一致时,优先适用正文约定。合同终止分为正常终止和非正常终止两种情形。正常终止即工程竣工验收合格、缺陷责任期满且结清全部款项后自动终止;非正常终止包括双方协商一致解除、因一方根本违约解除(如发包方长期拖欠工程款导致施工停滞超过30天,承包方可书面通知解除合同)、因不可抗力致

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论