沥青路面施工合同

沥青路面施工合同本合同由以下双方于____年____月____日在____（地点）签订：甲方（发包方）：（名称），住所：，法定代表人：，联络方式：。乙方（承包方）：（名称），住所：，法定代表人：，联络方式：。鉴于甲方需对____________________（项目名称）的沥青路面进行施工，乙方具备公路工程施工总承包三级及以上资质（或市政公用工程施工总承包三级及以上资质），并已通过甲方对施工能力、设备配置及类似项目业绩的审核，双方经友好协商，达成如下协议。第一条工程概况1.1工程内容本工程包括但不限于：沥青路面基层处理（含路基缺陷修复、平整度调整）；透层油、粘层油喷洒（采用PC-2型乳化沥青，用量0.7-1.5L/㎡）；沥青混凝土摊铺（AC-20C中粒式沥青混凝土下面层，厚度5cm；AC-13C细粒式沥青混凝土上面层，厚度4cm）；路面边缘石、雨水口等附属设施的衔接处理；施工期间交通疏导及现场安全防护。1.2工程量与质量标准工程量：预计总面积____㎡，最终以甲乙双方共同测量确认的实际摊铺面积为准（计算规则：按设计图纸轴线尺寸扣除路缘石及构筑物占地面积）。质量标准：符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2019）及《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）要求；路面平整度：IRI≤2.0m/km（采用连续式平整度仪检测）；压实度：≥96%（马歇尔试验标准密度）；厚度允许偏差：±5mm（单点极值），-8mm（代表值）。1.3材料要求沥青混合料：采用70号A级道路石油沥青，粗集料压碎值≤26%，细集料砂当量≥60%，马歇尔稳定度≥8kN；透层油：乳化沥青破乳时间≤2h，贮存稳定性（5d）≤5%；所有材料需提供出厂合格证及第三方检测报告，经甲方及监理单位验收合格后方可使用。第二条合同工期2.1工期约定开工日期：____年____月____日（以甲方签发的《开工通知书》为准）；竣工日期：____年____月____日；总工期：____日历天（含雨天及法定节假日，但因不可抗力导致停工的工期可顺延）。2.2工期延误与调整因甲方原因（如未按时提供施工场地、未及时支付工程款）导致工期延误的，乙方有权提出工期索赔，甲方应在收到索赔报告后7日内书面答复，逾期未答复视为认可；因乙方设备故障、人员不足等自身原因导致工期延误的，每逾期1天，乙方需支付合同总价0.5‰的违约金，累计违约金不超过合同总价的5%。第三条合同价款与支付3.1合同总价固定综合单价：AC-20C下面层：____元/㎡（含摊铺、碾压、运输，厚度5cm）；AC-13C上面层：____元/㎡（含摊铺、碾压、运输，厚度4cm）；透层油+粘层油：____元/㎡（含材料、喷洒）；暂定合同总价：人民币____元（大写：________________元整），最终按实际工程量结算。3.2价款调整若沥青材料价格波动超过合同签订时基准价的±5%（以《中国沥青网》同期市场报价为准），超出部分按“实际用量×（当期价格-基准价）×0.9”调整；设计变更导致工程量增减的，按双方确认的签证单结算，新增项目单价参照类似项目或市场价协商确定。3.3付款方式预付款：合同签订后15日内，甲方向乙方支付暂定总价的20%（____元），用于乙方采购主要材料及设备进场；进度款：按月支付，乙方每月25日前提交已完工程量报告，甲方在收到报告后10日内审核并支付已完产值的70%；结算款：工程竣工验收合格后30日内，双方完成结算，甲方支付至结算总价的97%；质保金：结算总价的3%作为质量保证金，质保期满无质量问题后15日内无息返还。第四条双方责任与义务4.1甲方责任提供施工场地（含临时用水、用电接口，乙方自行承担水电费）及经审查合格的施工图纸（6套）；委派____为现场代表（联系方式：________________），负责协调监理单位、设计单位及周边关系，每周组织一次工程例会；监督乙方施工质量与进度，对隐蔽工程进行验收并签署记录；按合同约定支付工程款，逾期支付的，每逾期1天按应付款的0.3‰支付违约金。4.2乙方责任编制详细施工组织设计（含施工进度计划、安全专项方案），报甲方及监理单位审批后实施；投入满足施工需求的设备（包括沥青摊铺机、双钢轮压路机、胶轮压路机等），并确保设备性能完好；严格执行安全操作规程，设置警示标志及围挡，配备专职安全员，施工期间发生的安全事故由乙方承担全部责任；工程完工后15日内向甲方提交完整的竣工资料（含隐蔽工程记录、检测报告、竣工图等）4套。第五条工程验收与质保5.1验收程序分项验收：基层处理、透层油喷洒等关键工序需经甲方及监理验收合格后方可进行下一道工序；竣工验收：工程完工后，乙方提交竣工验收申请，甲方在收到申请后15日内组织验收，验收合格签署《工程竣工验收证书》；若验收不合格，乙方需在甲方要求的期限内整改，整改费用由乙方承担，工期不予顺延。5.2质量保修保修期：自竣工验收合格之日起2年，其中路面结构层保修5年；保修期内出现以下情况，乙方需在接到通知后48小时内到场维修：路面裂缝（单条长度≥5m或总面积≥0.5㎡）；坑槽、沉陷（深度≥3cm）；泛油、松散等材料质量问题；因不可抗力、第三方破坏或路基沉降导致的损坏，乙方可提供维修服务，费用由甲方承担。第六条违约责任6.1甲方违约未按时提供施工条件导致乙方停工超过7天的，乙方有权解除合同，甲方需赔偿乙方实际损失（含设备闲置费、人员窝工费等）；擅自解除合同的，应支付合同总价10%的违约金。6.2乙方违约工程质量不合格且无法修复的，乙方需无偿返工并赔偿甲方由此造成的损失（含第三方索赔）；将工程转包或违法分包的，甲方有权解除合同，乙方支付合同总价20%的违约金，并清退出场。第七条争议解决双方因本合同发生争议时，应优先协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。诉讼期间，不影响双方继续履行无争议的合同条款。第八条其他条款本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；合同附件（施工图纸、工程量清单、乙方资质文件等）为本合同不可分割的组成部分；本合同一式6份，甲方执3份，乙方执2份，监理单位备案1份，自双方签字盖章之日起生效。（以下无正文）甲方（盖章）：_______________