2025年监理工程师合同管理考试真题及答案解析

2025年监理工程师合同管理考试练习题及答案解析一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.某施工单位向钢材供应商发出函件：“急需Φ25螺纹钢100吨，单价4200元/吨，三日内回复有效。”供应商次日回函：“同意供应Φ25螺纹钢100吨，但单价调整为4300元/吨。”根据《民法典》合同编，该回函的法律性质是（）。A.要约邀请B.新要约C.承诺D.反要约邀请答案：B解析：根据《民法典》第四百七十二条，要约是希望与他人订立合同的意思表示，内容具体确定且表明经受要约人承诺即受约束。原施工单位的函件构成要约。供应商回函对单价进行了实质性变更（《民法典》第四百八十八条），原要约失效，回函构成新要约。2.下列合同中，属于《民法典》规定的无效合同的是（）。A.施工企业超越资质等级签订的施工合同（竣工前取得相应资质）B.建设单位与施工单位恶意串通，损害分包商利益的合同C.因重大误解订立的设备采购合同D.显失公平的设计合同答案：B解析：《民法典》第一百五十四条规定，行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效。选项A依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二条，竣工前取得资质的，合同有效；选项C、D属于可撤销合同（《民法典》第一百四十七条、第一百五十一条）。3.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），合同文件的优先解释顺序正确的是（）。A.中标通知书→专用合同条款→图纸→已标价工程量清单B.合同协议书→通用合同条款→技术标准和要求→中标通知书C.合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款D.投标函及其附录→专用合同条款→通用合同条款→技术标准和要求答案：C解析：《建设工程施工合同（示范文本）》规定的优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书。因此正确选项为C。4.某工程因罕见暴雨导致停工7天，造成承包人施工机械损坏损失5万元，已运至现场的材料损失3万元，承包人窝工损失2万元，工期延误7天。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人应承担的费用是（）。A.3万元B.5万元C.8万元D.10万元答案：A解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》第17.3.2条，不可抗力导致的损失承担原则为：（1）永久工程、已运至现场的材料和工程设备的损坏由发包人承担；（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；（3）承包人人员伤亡由承包人承担，发包人人员伤亡由发包人承担；（4）停工期间必须支付的工人工资由发包人承担（本题未提及）；（5）修复费用由责任方承担。本题中已运至现场的材料损失3万元由发包人承担，施工机械损坏和窝工损失由承包人自行承担，故发包人应承担3万元。5.关于施工索赔的提出，下列说法正确的是（）。A.承包人应在知道索赔事件发生后14天内提交索赔意向通知书B.索赔事件影响持续时，承包人应按28天周期提交中间索赔报告C.承包人未在28天内提出索赔意向，丧失要求追加付款的权利D.监理人收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人答案：B解析：《建设工程施工合同（示范文本）》第19.1条规定：承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内提交索赔意向通知书（A错误）；索赔事件持续影响的，承包人应按28天周期提交中间索赔报告（B正确）；承包人未在28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和延长工期的权利（C错误）；监理人收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人（D错误，应为28天内）。6.根据FIDIC《施工合同条件》（1999版），关于工程师地位的说法，正确的是（）。A.工程师是发包人雇佣的合同管理人员，代表发包人利益B.工程师在合同履行中独立行使判断权，对自己的行为负责C.工程师无权修改合同，但可批准承包商的工期顺延D.工程师的指令与合同冲突时，以合同约定为准答案：B解析：FIDIC《施工合同条件》中，工程师是由发包人任命并在授权范围内独立履行合同管理职责的第三方，其行为需公平处理合同双方利益（A错误）；工程师有权根据合同约定修改合同细节（如变更工程），并可批准工期顺延（C错误）；工程师的指令若与合同冲突，承包商应先执行，再提出索赔（D错误）；工程师需独立判断，对自己的决定负责（B正确）。7.某设计合同约定“设计费分三次支付：合同签订后支付20%，完成初步设计后支付30%，竣工验收后支付50%”。承包人完成初步设计后，发包人未按约定支付30%设计费。承包人的正确做法是（）。A.直接暂停后续设计工作B.书面催告发包人在合理期限内支付C.立即解除设计合同并索赔D.要求发包人支付逾期利息并继续履行答案：B解析：根据《民法典》第五百七十七条，当事人一方不履行合同义务，对方可要求继续履行。《建设工程设计合同（示范文本）》规定，发包人未按约定支付设计费，承包人应先书面催告（B正确）；若发包人在合理期限内仍未支付，承包人可暂停工作（A错误）；解除合同需满足“催告后仍不履行”且“致使合同目的不能实现”（C错误）；逾期利息可主张，但需以催告为前提（D不全面）。8.关于施工分包合同的说法，正确的是（）。A.专业分包需经发包人同意，劳务分包无需发包人同意B.分包合同争议由发包人与分包人直接解决C.分包人应接受监理人直接发出的指令D.分包工程的竣工结算由发包人与分包人直接办理答案：A解析：《建设工程施工合同（示范文本）》规定，专业分包需发包人同意（专用条款约定），劳务分包无需（A正确）；分包合同争议由承包人与分包人解决（B错误）；监理人指令应通过承包人转发（C错误）；分包工程结算由承包人与分包人办理（D错误）。9.某招标项目招标文件规定“投标保证金为投标报价的2%，最高不超过80万元”。投标人甲报价5000万元，提交投标保证金90万元；投标人乙报价4000万元，提交投标保证金70万元。下列关于投标保证金的处理，正确的是（）。A.甲的投标保证金有效，乙的无效B.甲的投标保证金无效，乙的有效C.甲、乙的投标保证金均有效D.甲、乙的投标保证金均无效答案：B解析：根据《招标投标法实施条例》第二十六条，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%（本题中招标文件规定“最高不超过80万元”）。投标人甲报价5000万元，2%为100万元，但最高80万元，故甲提交90万元超过上限，无效；乙报价4000万元，2%为80万元，提交70万元未超上限，有效（B正确）。10.关于合同争议解决方式的说法，正确的是（）。A.仲裁裁决作出后，当事人可就同一纠纷向法院起诉B.调解协议经法院司法确认后具有强制执行力C.和解协议不具有法律效力，当事人可随时反悔D.诉讼中当事人对自己提出的主张，无需提供证据答案：B解析：仲裁实行一裁终局，裁决作出后不得起诉（A错误）；经法院司法确认的调解协议可申请强制执行（B正确）；和解协议若符合合同要件（主体适格、意思表示真实、内容合法）则具有法律效力（C错误）；民事诉讼遵循“谁主张，谁举证”原则（D错误）。二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.下列情形中，属于合同法定解除的有（）。A.发包人未按约定支付工程款，经催告后30日内仍未支付B.承包人因拖欠农民工工资被行政机关责令停工整顿C.因地震导致合同约定的施工场地被泥石流掩埋，无法施工D.设计合同履行中，发包人单方要求更换设计单位E.施工中发现文物，导致工期延误超过合同总工期的30%答案：A、C解析：《民法典》第五百六十三条规定的法定解除情形包括：（1）因不可抗力致使不能实现合同目的（C正确）；（2）一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行（A正确）；（3）其他情形。B为行政行为，不必然导致合同解除；D为发包人违约，属约定解除或违约解除；E需判断是否导致合同目的不能实现，仅工期延误不一定。2.根据《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202），监理人的主要义务包括（）。A.审查施工组织设计中的安全技术措施B.编制施工总进度计划C.对隐蔽工程进行验收D.主持第一次工地会议E.协调处理施工索赔答案：A、C、E解析：监理人义务包括：审查施工组织设计（含安全技术措施）（A正确）；验收隐蔽工程（C正确）；处理索赔（E正确）。施工总进度计划由承包人编制（B错误）；第一次工地会议由发包人主持（D错误）。3.关于施工承包合同中“暂估价”的说法，正确的有（）。A.暂估价材料需依法招标的，由发包人和承包人共同招标B.暂估价专业工程的中标价与暂估价的差额由发包人承担C.暂估价项目的确定不改变承包人的合同义务D.承包人不得自行采购暂估价材料E.暂估价项目应在招标阶段确定价格答案：A、C解析：《建设工程施工合同（示范文本）》第10.7条规定：暂估价材料依法招标的，由发包人和承包人共同招标（A正确）；暂估价专业工程的差额由发承包双方按合同约定分担（B错误）；暂估价项目确定后，承包人仍需履行管理义务（C正确）；承包人可自行采购，但需经发包人确认（D错误）；暂估价是招标阶段无法确定价格的项目（E错误）。4.下列投标文件中，属于无效投标的有（）。A.未按招标文件要求密封的投标文件B.联合体投标未提交共同投标协议C.投标报价低于成本价但提供了合理说明D.投标文件签字处仅盖公司公章未签字E.同一投标人提交两份不同内容的投标文件答案：A、B、D解析：《招标投标法实施条例》第五十一条规定，无效投标情形包括：（1）未密封（A正确）；（2）联合体无共同协议（B正确）；（3）签字或盖章不符合要求（D正确）。投标报价低于成本且无合理说明才无效（C错误）；同一投标人提交多份投标文件（除招标文件允许外）无效（E未说明是否允许，故不选）。5.关于不可抗力的说法，正确的有（）。A.疫情属于不可抗力，但需结合具体合同约定判断B.不可抗力发生后，当事人需采取措施防止损失扩大C.因不可抗力不能履行合同的，全部免除责任D.当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任E.不可抗力包括战争、洪水、政府征收答案：A、B、D解析：不可抗力需满足不能预见、不能避免、不能克服（《民法典》第一百八十条）。疫情是否构成不可抗力需结合合同约定（A正确）；当事人有减损义务（B正确）；不可抗力仅部分或全部免除责任（C错误）；迟延履行后发生的不可抗力不免责（D正确）；政府征收可能构成不可抗力，但需具体分析（E不准确）。三、案例分析题（共4题，每题20分）案例一2024年3月1日，发包人甲与承包人乙签订《建设工程施工合同》，约定：“工程总价5000万元，工期240天（2024年3月15日-2024年11月30日）；因发包人原因导致工期延误，每延误1天补偿5000元；因承包人原因导致工期延误，每延误1天罚款8000元。”合同履行过程中发生以下事件：事件1：2024年3月10日，甲未按约定提供施工场地，导致乙3月15日-3月31日无法进场施工（17天）。事件2：2024年5月10日，甲书面通知乙将原设计的“外墙涂料”变更为“真石漆”，乙于5月15日提交变更报价（增加费用80万元，工期延长15天），甲5月25日批准变更。事件3：2024年7月，因罕见台风（当地气象部门已发布橙色预警）导致停工10天，其中乙未及时将现场材料转移，造成10万元材料损失。事件4：2024年12月10日，工程竣工。乙提出索赔：（1）事件1工期延误17天；（2）事件2工期延长15天；（3）事件3工期延误10天；合计主张工期顺延42天，要求甲支付工期延误补偿8.5万元（17天×5000元）及变更费用80万元。甲认为：（1）事件1因乙未提前催告，责任自负；（2）事件2变更报价未在7天内提交，不予认可；（3）事件3台风属可预见风险，损失由乙承担；（4）工期延误总天数为10天（240天+顺延天数-实际工期），要求乙支付罚款8万元（10天×8000元）。问题：1.事件1中，甲是否应承担工期延误责任？说明理由。2.事件2中，甲是否应认可乙的变更报价？说明理由。3.事件3中，台风是否构成不可抗力？材料损失由谁承担？说明理由。4.计算最终工期顺延天数及甲应支付的补偿费用、乙应支付的罚款（需列出计算过程）。答案及解析：1.甲应承担事件1的工期延误责任。理由：根据《建设工程施工合同（示范文本）》第2.4.2条，发包人应按约定时间提供施工场地。甲未按约定于3月15日前提供场地，导致乙无法进场施工，属于发包人原因导致的工期延误，乙无需提前催告即可主张顺延（合同未约定催告为前提）。2.甲应认可乙的变更报价。理由：《建设工程施工合同（示范文本）》第10.4.2条规定，承包人应在收到变更指示后14天内提交变更报价。事件2中，甲5月10日发出变更通知，乙5月15日提交报价（间隔5天），未超过14天期限，甲5月25日批准变更视为认可，故应支付变更费用80万元并顺延工期15天。3.台风构成不可抗力，材料损失由乙承担。理由：台风属于不能预见、不能避免且不能克服的客观情况（《民法典》第一百八十条），构成不可抗力。但根据《建设工程施工合同（示范文本）》第17.3.2条，承包人应负责照管已运至现场的材料，因乙未及时转移材料导致的损失，属于未履行减损义务（第17.4.1条），故10万元材料损失由乙自行承担。4.最终工期顺延天数及费用计算：（1）工期顺延天数：事件1（17天）+事件2（15天）+事件3（10天）=42天。原工期240天，顺延42天后，计划竣工日期为2024年11月30日+42天=2025年1月11日。实际竣工日期为2024年12月10日，早于顺延后天数，故乙无工期延误。（2）甲应支付的补偿费用：事件1工期延误17天×5000元/天=8.5万元；事件2变更费用80万元，合计88.5万元。（3）乙无需支付罚款，因实际工期未超过顺延后天数。案例二2024年2月，发包人丙通过公开招标与承包人丁签订《设备采购合同》，约定：“丁向丙供应5台专用设备，单价200万元，总价款1000万元；交货时间为2024年6月30日前；质量保证期2年；丙在收货后10日内支付90%货款，剩余10%作为质量保证金，在质保期满后支付。”合同签订后，丁因生产能力不足，将其中2台设备转由戊公司生产（未通知丙）。2024年6月25日，丁向丙交付5台设备，丙验收时发现其中2台（戊生产）存在外观缺陷，要求退货。丁辩称：“外观缺陷不影响使用，且已通过出厂检验，不同意退货。”2024年7月5日，丙支付90%货款（900万元）。2024年12月，其中1台设备（丁自行生产）因设计缺陷发生故障，造成丙停产损失50万元。丙要求丁：（1）更换2台外观缺陷设备；（2）赔偿停产损失50万元；（3）扣留剩余10%质量保证金（100万元）。丁拒绝，理由：（1）外观缺陷属轻微质量问题，应修理而非更换；（2）设计缺陷是戊公司责任，丁不承担；（3）质量保证金未到支