绿化工程合同

绿化工程合同一、工程概况1.1工程名称[填写具体项目名称，如“XX小区景观绿化工程”或“XX市政道路绿化改造项目”]1.2工程地点[填写详细地址，如“XX市XX区XX街道XX路段”或“XX园区内指定区域”]1.3工程内容及承包范围绿化种植：包括乔木（如香樟、银杏等）、灌木（如杜鹃、女贞等）、地被植物（如麦冬、鸢尾等）、草坪及花卉的采购、运输、种植及后期养护。辅助工程：包含园路铺设、景观小品安装、灌溉系统施工（如滴灌、喷灌设备安装）、排水设施（如排水沟、雨水花园）建设等。其他工作：施工场地平整、垃圾清运、临时设施搭建及拆除、施工期间的安全防护措施等。1.4工程立项批准文号[填写相关政府部门批准文件编号，如无则标注“自行立项”]1.5资金来源[填写资金渠道，如“自筹资金”“财政拨款”或“业主专项投资”]二、合同双方基本信息2.1发包方（甲方）名称：[甲方全称]法定代表人：[姓名及职务]联系地址：[详细地址]2.2承包方（乙方）名称：[乙方全称]法定代表人：[姓名及职务]资质等级：[如“城市园林绿化一级资质”]联系地址：[详细地址]三、合同工期3.1开工日期自甲方书面通知开工之日起计算，最迟不晚于[YYYY年MM月DD日]3.2竣工日期工程整体竣工验收合格之日，总工期为[XX]日历天3.3工期调整因甲方未按时提供施工场地、图纸或支付工程款导致停工的，工期顺延，甲方需赔偿乙方实际损失（如设备闲置费、人工窝工费等）。因乙方管理不当或材料供应延误导致工期滞后的，每逾期1天，乙方需支付合同总价0.05%的违约金，累计违约金不超过合同总价的5%。四、质量标准与验收4.1工程质量标准苗木质量：乔木胸径、高度误差不超过设计值的5%，灌木冠幅、地径符合《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82-2012）要求，所有苗木需提供检疫证明及出厂合格证。施工工艺：种植土厚度≥50cm，土壤pH值控制在6.0-7.5之间；乔木定植后需设置三角支撑，支撑点高度1.5-2.0m，避免树皮磨损。成活率要求：养护期结束后，苗木成活率需达到100%，草坪覆盖率≥95%。4.2验收程序隐蔽工程验收：如土方回填、管道预埋等，乙方需提前24小时通知甲方及监理单位，验收合格后方可隐蔽。分阶段验收：苗木种植完成后15日内进行初验，初验合格支付合同款的40%；养护期满6个月后进行复验，复验合格支付至合同款的80%。竣工验收：养护期（自竣工之日起12个月）满后，乙方提交竣工验收申请，甲方组织设计、监理单位共同验收，验收合格后签署《工程竣工验收单》。五、合同价款与支付5.1合同总价人民币[XX]元（大写：[中文大写金额]），包含苗木费、人工费、机械费、管理费、利润及12个月养护期费用。5.2价款组成绿化种植费：[XX]元（占比XX%）辅助工程费：[XX]元（占比XX%）养护管理费：[XX]元（占比XX%）不可预见费：[XX]元（占比XX%）5.3支付方式预付款：合同签订后7日内，甲方向乙方支付合同总价的20%作为预付款，用于材料采购及施工准备。进度款：按月支付，乙方每月25日前提交已完成工程量报告，甲方审核后10日内支付该批次工程量的70%。结算款：竣工验收合格后30日内，双方完成结算审计，甲方支付至结算总价的97%。质保金：剩余3%作为质保金，质保期（竣工验收后12个月）满无质量问题后一次性无息返还。六、双方权利与义务6.1甲方责任向乙方提供施工图纸6套（含电子版），组织设计单位进行技术交底。协调施工现场周边关系，确保乙方进场前具备“三通一平”（水通、电通、路通、场地平整）条件。委派[姓名]为现场代表，负责进度确认、隐蔽工程验收及签证办理，其签字文件具有法律效力。6.2乙方责任编制详细施工组织设计，报甲方及监理单位审批后实施，施工期间配备持证项目经理及安全员。严格执行《园林绿化工程施工安全操作规程》，设置安全警示标志，承担施工期间的人员及财产安全责任。养护期内按规范进行浇水、施肥、修剪及病虫害防治，如出现苗木死亡，需在15日内无偿补植同规格苗木。七、材料与设备7.1材料采购乙方采购的苗木、建材等需符合设计要求，主要苗木（如胸径≥15cm的乔木）进场前需经甲方抽样验收，验收不合格的材料不得使用。7.2甲方供应材料（如无甲方供材可删除本条）甲方负责供应[材料名称]，于[YYYY年MM月DD日]前运至施工现场，乙方承担卸车及保管责任，损耗率控制在3%以内。八、违约责任8.1甲方违约逾期支付工程款的，每逾期1日按应付款的0.05%支付违约金，逾期超过30日，乙方有权暂停施工并要求赔偿损失。擅自解除合同的，需支付合同总价20%的违约金，并赔偿乙方已发生的实际成本。8.2乙方违约工程质量不合格的，乙方需无偿返工，返工工期不予顺延，若返工后仍未达标，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总价15%的违约金。未经甲方同意擅自转包工程的，甲方有权扣除全部履约保证金（合同总价的10%），并终止合同。九、争议解决与合同生效9.1争议解决双方因合同履行发生争议的，应先协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。9.2合同生效本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，一式6份，甲乙双方各执3份，具有同等法律效力。9.3其他约定本合同未尽事宜，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。合同附件（施工图纸、工程量清单、技术规范等）为本合同不可分割部分。发包方（甲方）盖章：__________