钢筋施工合同

钢筋施工合同一、合同双方基本信息（一）发包方（甲方）甲方作为工程建设主体，需具备独立法人资格及相应项目开发资质，应在合同中明确企业全称、法定代表人姓名及职务、统一社会信用代码等工商登记信息。同时需指定项目负责人，负责施工现场协调及指令传达，其联系方式应包括办公电话及紧急联络手机。甲方还需提供企业资质证书复印件作为合同附件，确保项目开发主体资格合法有效。（二）承包方（乙方）乙方应具备钢筋工程专业承包资质或劳务分包资质，合同中需载明企业全称、资质等级、安全生产许可证编号等信息，法定代表人及项目负责人信息应与资质证书一致。乙方须承诺投入本项目的施工团队具有钢筋作业特种作业操作资格，其中焊工、钢筋机械操作工等关键岗位人员需提供证书编号备查。为保障施工队伍稳定性，乙方应提交项目管理机构组成表，明确施工员、质量员、安全员等岗位职责及人员分工。二、工程概况（一）项目基本信息工程名称应与立项批复文件一致，工程地点需精确至具体路段及门牌号，附项目地理位置示意图。建筑面积按《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013计算，其中地下室、标准层、商业裙楼等功能分区面积应分别列明。结构类型需注明框架、剪力墙或混合结构，抗震设防烈度按当地地震局最新要求执行，通常为6-8度。（二）承包范围钢筋工程具体内容包括：基础底板钢筋绑扎（含集水井、电梯坑等特殊部位）、主体结构梁柱板钢筋制作安装、楼梯及阳台等悬挑构件钢筋施工、后浇带及施工缝钢筋处理、预埋件（含防雷接地连接）安装等。工作边界需明确包含钢筋翻样、材料卸车、加工制作（调直、切断、弯曲）、场内运输、绑扎安装、接头处理（绑扎搭接、焊接或机械连接）、保护层垫块设置、钢筋除锈（尤其针对后浇带部位）、废料清理分类堆放等全流程作业。（三）工程量清单按分部分项工程列项，基础部分钢筋用量（含垫层、承台、地梁）以吨为单位，注明钢筋强度等级（如HRB400E）及规格型号（Φ8-Φ32mm）；主体结构按标准层划分，标明每层不同构件的钢筋理论重量。清单需附计算依据，包括设计图纸编号、节点详图索引及钢筋翻样表版本号，明确约定工程量计算规则按《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011执行，损耗率控制在1.5%-2%以内，超出部分由乙方承担。三、工程承包方式（一）承包模式采用固定综合单价承包，单价包含人工、材料（除甲供主材外）、机械、管理、利润、税金等全部费用。其中人工单价需明确区分普工与技工标准，机械费用包含钢筋调直机、弯曲机、切断机、套丝机等小型机械的折旧费及燃油动力费。合同价款风险范围约定：人工单价波动±5%以内不作调整，主材钢筋价格涨跌超±8%时可启动调价机制，按施工期间《XX地区工程造价信息》加权平均价计算价差。（二）合同工期总工期自甲方发出开工令之日起计算，包含60个日历天，其中钢筋加工10天、运输5天、安装焊接40天、验收5天。关键节点工期需满足：地下室钢筋工程20天内完成、主体结构每层钢筋安装不超过5天。工期延误责任划分：因乙方施工组织不力导致延误，每逾期一天按合同总价的0.05%支付违约金；因甲方图纸变更或延期支付工程款造成窝工，乙方有权索赔人工及机械停滞费，工期相应顺延。四、工程造价与支付（一）计价标准基础及地下室钢筋工程综合单价为X元/吨，包含30%的地下室复杂部位施工难度补偿；标准层按建筑面积X元/㎡计算，已综合考虑不同户型差异；商业裙楼及地下车库按X元/吨结算，区分人防区与非人防区单价。单价构成需列明：人工占比60%（含技工40%、普工20%）、辅材15%（扎丝、焊条、垫块等）、机械10%、管理费8%、利润5%、税金2%。（二）付款节点合同签订后7个工作日内支付10%预付款，需乙方提交同等金额履约保函；基础钢筋完成并验收合格后支付已完工程量的75%；主体结构每完成5层支付该批次工程款的70%；主体封顶后15日内支付至已完工程量的80%；竣工验收合格后30日内办理结算，支付至结算总价的97%；剩余3%作为质量保证金，待缺陷责任期满（通常为竣工验收后2年）无质量问题一次性无息返还。（三）结算流程乙方每月25日提交已完工程量报告，附钢筋进场验收记录、隐蔽工程验收单及影像资料，甲方在7个工作日内审核确认。竣工结算需提交完整资料：竣工图、设计变更签证（需甲方项目负责人签字并加盖公章）、钢筋原材及接头检测报告、工程量计算书（含电子版）、现场签证单等。结算审核期为甲方收到完整资料后28天，逾期未提出异议视为认可乙方报送金额。五、材料供应与管理（一）材料责任划分甲方负责提供钢筋主材，需符合设计图纸要求的强度等级及抗震性能（带E标识），乙方在材料进场时会同甲方、监理共同取样送检，检测费用由甲方承担。乙方负责辅材采购，包括：绑扎用火烧丝（规格16-20号）、电焊条（J422型用于HPB300钢筋，J502型用于HRB400钢筋）、塑料或混凝土保护层垫块（强度≥C30，按构件不同部位设置不同厚度）、钢筋定位卡具、粉笔、切割片等。机械连接套筒需选用符合JGJ107标准的Ⅰ级接头产品，由乙方采购但需甲方认质认价。（二）材料验收标准钢筋原材进场需核对出厂合格证、质保书（含二维码追溯信息），外观检查无裂纹、锈蚀、弯折，尺寸偏差符合GB/T1499.2标准。每批钢筋（同厂家、同规格、同炉号）不超过60吨为一检验批，必试项目包括屈服强度、抗拉强度、伸长率及冷弯性能。焊接接头按300个为一批次取样，机械连接接头每500个为一批次，检测不合格时需加倍取样复试，仍不合格则该批次材料退场，损失由责任方承担。（三）材料损耗控制钢筋加工损耗率约定为1.8%，乙方需优化钢筋翻样方案，采用长短料搭配使用、利用剩余短料制作马凳筋等措施控制损耗。施工现场设置钢筋加工棚，配备防雨防潮设施，加工区与堆放区分离，不同规格钢筋挂牌标识（注明规格、数量、使用部位）。废料需分类堆放，长度≥500mm的短料应收集再利用，最终废料量与总用量比值不得超过合同约定损耗率，超额部分按市场价从工程款中扣除。六、施工质量与验收（一）质量标准严格执行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2020，分项工程合格率100%，主体结构实测实量允许偏差：钢筋保护层厚度（基础±10mm，梁柱±5mm，板±3mm）、钢筋间距（±10mm）、受力钢筋排距（±5mm）、绑扎搭接长度（+10mm/-5mm）。特别强调梁柱节点核心区钢筋间距控制，需采用专用定位支架，确保混凝土浇筑时钢筋不移位。（二）质量控制措施乙方需编制专项施工方案，包含钢筋翻样图、绑扎顺序、接头布置（避开梁端柱端箍筋加密区）、保护层控制措施等，经甲方及监理审批后实施。施工前进行技术交底，留存交底记录及影像资料。关键工序实行“三检制”：班组自检、项目部复检、监理验收，隐蔽工程验收需通知设计单位参加。对钢筋位置、数量、规格、间距等进行全数检查，允许偏差项目超限时应立即整改，整改合格后方可进入下道工序。（三）验收程序分阶段验收：基础钢筋完成后进行首次结构验收，主体结构每完成3层组织一次中间验收，竣工验收需包含钢筋工程专项验收。验收资料包括：钢筋原材出厂合格证及复试报告、钢筋加工检验批记录、钢筋安装检验批记录、隐蔽工程验收记录、焊接/机械连接接头检测报告、分项工程质量评定表等。甲方发现质量缺陷时，乙方应在24小时内提交整改方案，整改费用由责任方承担，若因乙方原因导致结构安全隐患，需承担返工及加固费用，并赔偿由此造成的工期损失。七、安全生产与文明施工（一）安全责任体系乙方为施工安全第一责任人，需设立专职安全员（持C证上岗），配备安全巡查员。开工前编制安全专项施工方案，包含高处作业（搭设操作平台或使用安全带）、临时用电（三级配电两级保护）、机械设备安全（钢筋机械防护装置齐全）等内容。为所有施工人员购买工伤保险及意外伤害险，保险单复印件报甲方备案。（二）安全防护措施施工现场设置明显安全警示标志，钢筋加工区搭设防护棚（采用双层硬质防护），高处作业（≥2m）必须使用防坠器或安全带，作业层满挂密目安全网。钢筋绑扎时使用马凳或跳板，严禁踩踏钢筋骨架。机械操作严格执行“定人定机”制度，操作人员需经培训合格上岗，严禁违章作业。临时用电线路架空敷设，钢筋机械设置漏电保护器（额定漏电动作电流≤30mA，动作时间≤0.1s）。（三）事故处理流程发生安全事故时，乙方应立即启动应急预案，组织抢救伤员并保护现场，1小时内向甲方及监理报告。按事故等级（轻伤、重伤、死亡）逐级上报，配合事故调查，承担相应责任。因乙方未落实安全措施导致事故，由乙方承担全部费用（含医疗、赔偿、罚款等）；因甲方提供的施工条件存在安全隐患引发事故，责任由甲方承担。八、违约责任与争议解决（一）甲方违约责任未按时提供施工图纸或场地，每逾期一天赔偿乙方窝工损失（按现场实际人数×日工资标准+机械停滞费）；逾期支付工程款，按应付款项的同期LPR（贷款市场报价利率）支付利息；擅自解除合同，应支付合同总价10%的违约金，并赔偿乙方实际损失（含预期利润）。（二）乙方违约责任工程质量不合格需无偿返修，逾期未整改按日支付合同总价0.1%违约金；工期延误超过10天，甲方有权解除合同并另行安排施工，乙方需赔偿差额费用；擅自转包或违法分包，甲方可没收履约保证金，乙方无条件退场；因管理不善造成材料浪费，按市场价2倍赔偿损失。（三）争议解决方式合同履行中发生争议，双方应优先协商解决，协商不成可提请工程所在地建设行政主管部门调解。调解无果的，按合同约定的争议解决方式处理：可选择向工程所在地人民法院提起诉讼，或提交XX仲裁委员会仲裁（需明确仲裁地点及规则）。争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。九、合同生效与其他（一）合同生效条件本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章之日起生效，未尽事宜可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。合同附件包括：企业资质证书复印件、安全生产许可证、项目管理机构组成表、工程量清单、施工图纸目录等，与本合同正文共同构成完整合同文件。（二）合同份数与保管合同一式六份，甲方执三份（公司总部、项目部、财务各一份），乙方执三