上海设计合同

上海设计合同合同主体发包方（以下简称甲方）与承包方（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国价格法》以及其他有关法律法规规定，结合本工程的具体情况，在平等、自愿、协商一致的基础上签订本合同。甲方作为委托方，应明确其名称、地址、联系人等基本信息；乙方作为设计方，同样需提供完整的主体信息，包括名称、地址、法定代表人或负责人等内容，以确保合同主体的合法性和可追溯性。双方在签订合同前，均应核实对方的资质证明文件，甲方需确认乙方具备相应的设计资质，乙方也应了解甲方的项目合法性及资金实力，为合同的顺利履行奠定基础。设计任务甲方委托乙方进行的设计项目需明确具体内容和范围。对于建设工程设计而言，通常包括建筑、结构、给排水、电气、暖通等多个专业的设计内容。乙方应根据甲方的要求，按照国家及地方相关法规、规范、标准进行设计，确保设计成果的安全性、合理性、经济性和美观性。在室内装修设计中，设计任务则更为细致，涵盖空间布局设计、装修风格设计、家具及软装搭配设计、照明设计、电气设计、给排水设计、暖通设计以及建筑结构改动设计等方面。乙方需要与甲方进行充分沟通，了解甲方的使用需求、审美偏好和预算范围，将这些因素融入到设计方案中，形成符合甲方期望的设计成果。同时，设计任务还应明确是否涉及建筑主体结构的改动，若有相关内容，甲方需负责到有关部门办理相应的审批手续，乙方则应提供专业的技术支持和建议。设计周期设计周期是合同中的重要条款，直接影响项目的整体进度。乙方应在合同签订后规定的工作日内完成初步设计方案，一般情况下，初步设计方案的提交时间在合同签订后的10-15个工作日较为常见。甲方需在收到初步设计方案后的一定期限内，通常为5-7个工作日，提出修改意见。乙方应在甲方提出修改意见后的相应工作日内完成修改，并提交修改后的设计方案。修改后的设计方案获得甲方确认后，乙方进入施工图设计阶段，此阶段的周期根据项目复杂程度而定，一般为20-30个工作日。在整个设计周期内，双方应保持密切沟通，甲方及时反馈意见，乙方高效响应修改要求，以确保设计工作按时完成。若因甲方原因导致设计周期延误，如未能及时提供设计所需资料或未按时反馈修改意见，工期应相应顺延；若因乙方自身原因造成延误，则需承担相应的违约责任。设计费用设计费用的确定应基于公平、合理的原则，根据设计项目的规模、复杂程度、设计深度等因素综合考量。费用计算方式可以采用按平方米收费的模式，对于初步设计阶段和施工图设计阶段可分别设定不同的单价。例如，初步设计阶段按每平方米X元计算，施工图设计阶段按每平方米Y元计算，两者相加即为总的设计费用。在房屋装修设计中，设计费用也可采用固定总价的方式，明确设计费用总额。费用支付方式通常分阶段进行，合同签订后，甲方向乙方支付一定比例的预付款，一般为设计费用总额的30%-50%；乙方完成初步设计方案并获得甲方确认后，甲方支付设计费用总额的20%-30%；乙方完成施工图设计并交付甲方后，甲方支付剩余的设计费用。对于一些大型或复杂的项目，还可根据设计进度设置更多的付款节点，以保障双方的利益。成果交付乙方应在合同约定的设计周期内，向甲方提交完整、准确、规范的设计成果。设计成果的具体内容因设计类型而异，建设工程设计通常包括初步设计方案、施工图设计文件、设计说明等；室内装修设计则需提供原始建筑平面测量图、墙体改动图、设计平面布置图、顶面布置图、地面布置图、强弱电及多媒体插座定位分布图、开关控制线路示意图、冷热水管排放走向示意图、主要部位立面剖面节点详图、局部透视图以及主要装潢材料用材表等。设计图纸资料应符合相关规定，一式多份，其中需交甲方的份数应明确约定。每页设计图须由制图、校对、审核人员签字，并经甲方签字认可。设计图如需修改或变更，必须经甲、乙双方签字确认，以保证设计成果的有效性和可执行性。乙方在交付设计成果时，应办理正式的交接手续，甲方应对设计成果进行仔细核查，确认无误后签字接收。质量要求设计质量是设计合同的核心要素之一，乙方必须确保设计成果符合国家及地方相关法规、规范、标准的要求。在建设工程设计中，应满足《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）等国家制订的施工及验收规范。对于室内装修设计，设计方案还应符合甲方的使用需求，保证设计的安全性、实用性和美观性。乙方在设计过程中，应进行充分的调研和分析，采用先进、成熟的设计理念和技术，避免出现重大设计错误。若甲方在使用过程中发现设计成果存在质量问题，有权要求乙方进行整改，直至满足要求。乙方应对设计质量承担相应的责任，若因设计质量问题导致工程质量事故或甲方遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任。保密条款在合同履行过程中，甲乙双方会接触到对方的商业秘密、技术秘密、经营信息等敏感内容，因此保密条款至关重要。双方应对在合同履行过程中获悉的对方秘密信息予以严格保密，未经对方同意，不得向任何第三方披露。保密期限一般自合同签订之日起至合同终止或解除后一定年限，通常为3-5年，对于一些涉及核心技术或商业价值较高的信息，保密期限可适当延长。乙方作为设计方，尤其要对甲方的设计需求、项目信息、商业计划等予以保密，不得将甲方的设计方案用于其他项目或向竞争对手泄露。甲方也应保护乙方的设计成果和知识产权，不得擅自将乙方的设计方案转让或提供给第三方使用。若一方违反保密条款，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。违约责任违约责任是保障合同履行的重要手段，双方应在合同中明确约定违约行为及相应的责任承担方式。甲方违约主要包括未按照约定支付设计费用和未按照约定提供设计所需资料等情况。若甲方未按时支付设计费用，每逾期一天，应按未支付金额的一定比例向乙方支付违约金，比例通常为0.5%-1%；若因甲方未及时提供资料导致设计周期延误，甲方应承担乙方因此产生的额外费用。乙方违约主要表现为未按照约定完成设计任务、设计成果存在质量问题等。乙方未按时完成设计任务，每延迟一天，应按合同总金额的一定比例支付违约金；若设计成果存在质量问题，乙方应负责修改完善，并承担由此给甲方造成的损失。在严重违约情况下，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿相应的经济损失。争议解决合同履行过程中难免会发生争议，为确保争议能够得到及时、有效的解决，合同中应明确争议解决方式。双方在发生争议时，应首先通过友好协商解决，争取达成一致意见。若协商无果，可选择向有关机构申请调解，调解不成的，可根据合同约定选择仲裁或诉讼。若选择仲裁，应明确仲裁机构的名称，如上海仲裁委员会；若选择诉讼，则应约定管辖法院，一般为合同签订地或被告住所地的人民法院。在争议解决过程中，双方应保持理性克制