2025年桥梁加固工程合同范本

2025年桥梁加固工程合同范本合同编号：签订地点：签订日期：发包人（甲方）：名称：地址：联系人：联系电话：法定代表人：承包人（乙方）：名称：地址：联系人：联系电话：法定代表人：根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就桥梁加固工程相关事宜达成一致，并签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程规模：1.4工程范围：本工程为桥梁加固工程，包括但不限于（具体工程内容以本合同附件《工程量清单》为准）。第二条合同承包范围2.1承包内容：乙方负责本工程的设计、施工、检测及相关服务，具体内容如下：（1）按照甲方提供的设计要求或相关规范进行加固施工；（2）负责施工现场的安全管理、材料采购及设备维护；（3）完成工程检测并提交符合要求的检测报告；（4）负责缺陷责任期内的修复和维护工作。2.2承包方式：本工程采用包工包料的方式，乙方自行承担工程所需的人工、材料、设备及其他费用。2.3责任范围：乙方对本工程的施工质量、安全、进度及验收负全面责任。第三条工程质量要求3.1质量标准：本工程质量必须符合国家、行业及地方相关规范、标准，并通过相关主管部门的验收。3.2验收标准：（1）施工质量符合设计要求及《公路桥涵施工技术规范》（JTG/TF50—2011）等相关规范；（2）工程完成后，乙方应提交完整的竣工资料，包括施工记录、检测报告及竣工图纸等；（3）通过甲方及相关部门的验收，并取得《工程竣工验收证书》。3.3检测要求：乙方应委托具有资质的检测机构对本工程进行检测，并承担相关费用。检测报告应真实、准确，作为工程验收的重要依据。第四条合同工期4.1总工期：本工程总工期为日历天，自合同签订之日起计算。4.2开工时间：4.3竣工时间：4.3工期计算：（1）工期计算以实际开工日期为准，且不包括因不可抗力、甲方原因或政府管制导致的停工时间；（2）乙方应合理安排施工进度，确保工程按期完成。如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方需支付违约金元。4.4不可抗力：因战争、自然灾害、政府行为等不可抗力因素导致的停工，双方可协商顺延工期，且互不承担责任。第五条合同价款与支付5.1合同总价：本工程合同总价为人民币元（大写：），包括设计、施工、检测及相关服务费用。5.2支付方式：（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的%作为预付款，即人民币元；（2）工程进度款按比例支付，具体支付时间以甲方确认的进度报告为准；（3）工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的%，即人民币元；（4）剩余%作为质量保证金，待缺陷责任期满后无质量问题无息退还。5.3付款时间：（1）预付款支付时间：合同签订后日内；（2）进度款支付时间：每次确认进度后日内；（3）竣工款支付时间：竣工验收合格后日内；（4）质保金退还时间：缺陷责任期满后日内。5.4发票要求：乙方应在每次收款前向甲方提供符合税务要求的增值税专用发票。第六条安全施工责任6.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工过程中的人身安全和财产安全；6.2乙方应为施工现场设置必要的安全警示标志，并采取有效措施防止意外事故发生；6.3乙方应为施工人员购买意外伤害保险，并承担施工期间因自身原因造成的安全事故责任；6.4乙方应做好施工现场的环境保护工作，避免对周边环境造成污染。第七条双方权利与义务甲方权利与义务：7.1有权监督乙方的施工质量、进度及安全措施；7.2有权要求乙方更换不符合要求的施工人员或设备；7.3按合同约定支付工程款项；7.4负责协调施工现场的相关工作，为乙方提供必要的协助；7.5负责组织工程的验收工作。乙方权利与义务：7.1有权要求甲方按合同约定支付工程款项；7.2有权在施工过程中提出合理建议；7.3严格按合同约定完成施工任务，确保工程质量和工期；7.4服从甲方的监督管理，及时整改存在问题；7.5负责施工期间的材料保管及设备维护。第八条工程验收与保修8.1验收标准：（1）工程完成后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料；（2）甲方应在日内组织验收，并出具书面验收意见；（3）验收合格后，双方签署《工程竣工验收证书》。8.2保修期限：本工程的质量保修期为自竣工验收合格之日起年。在保修期内，如出现质量问题，乙方应无条件进行修复，所需费用由乙方承担。8.3保修范围：（1）因施工质量导致的结构损坏或功能缺失；（2）因乙方材料或施工工艺不当引发的问题。第九条违约责任9.1乙方违约责任：（1）因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方需向甲方支付违约金元；（2）因乙方施工质量不符合要求导致返工或修复的，相关费用由乙方承担；（3）乙方未按合同约定完成保修工作的，甲方有权从质保金中扣除相关费用。9.2甲方违约责任：（1）甲方未按合同约定支付工程款项的，每逾期一日，甲方需向乙方支付违约金元；（2）因甲方原因导致工程停工或延误的，乙方有权顺延工期。第十条争议解决10.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决；10.2协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充