建筑合作协议合同范本

建筑合作协议合同范

第1篇甲方.：

身份证号：

乙方：

身份证号：

依照《八V八合同法》《八V八建筑法》及其他相关法律法规规定，本着公

平、公正、平等互利、诚实守信的原则，经甲乙双方协商一致签订本

合同。

一、工程概况

1、工程名称：大同市宏洋同煤城5#主楼及地库

2、工程地点：大同市南郊区老平旺村口

3、乙方承包范围：5#主楼及地库的钢筋下料工程。

4、承包方式

甲方提供合格的材料及施工机具，乙方负责提供工程所需的合格工人。

5、承包单价

地库钢筋下料140元/吨，5#主楼钢筋下料9元/m2。

二、质量要求

乙方必须严格把好质量关，保证一次验收合格，因施工质量不合格造

成返工的，材料及人工费全部由乙方承担。

三、双方的责任与义务

1、乙方工人进场后，甲方负责安排食宿，每月付给乙方工人生活费

1000元/人。

2、乙方必须听从甲方管理，保质保量完成甲方下达的施工任务，现

场必须做到文明施工，成品码放整齐，原材料进场卸车、废料二次接

头利用。按时完成甲方下达的施工进度计划。

3、乙方必须遵守劳动纪律，严格按照施工规范施工，必须为每位工

人缴纳人身意外伤害保险。施工中发生的一切安全事故，费用均由乙

方负责。

4、施工中由于甲方原因造成工程停工或不能正常工作，超过5天以

上的，甲方付给乙方工人每天100元/人的生活补助费。

四、结算支付方式

地库碎浇筑完成一周后，甲方付清乙方的人工承包费;主楼甲方每月

付给乙方工人1000元的生活费，等工程完工后支付到工程款的70%.

待主体结构封顶验收合格两周后，甲方付清乙方剩余30%的工程款。

五、违约责任

施工中任意一方违反此合同，必须承担总工程款20%的违约金。

六、本合同一式二份，甲乙双方各持一份，双方签字后即生效。待工

程完工款项结清后自动失效。

甲方（盖章）：乙方：

代表人（签字）：身份证号码:

年月日年月

日

免费建筑合作协议合同范本第2篇建筑工程承包合同范本

发包方（以下简祢甲方）：

承包方（以下简祢乙方）：

因建设工程需要，甲方委托乙方以包工包料方式承包工程（不含土

建工程）。为明确双方责任，确保工程顺利完工，双方在平等、自愿、

公平的基础上，经协商达成并签订本合同。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3^承包方式：

4、工程内容：

具体工程内容和范围以设计的施工图纸内乙方报价单所含施工

项目为准。

二、建设工期及开、竣工时间

1、建设工期自合同签订后，乙方收到定金和图纸确认并具备全

部开工条件之日起共天（雨天不计入建设工期之内）。

2、因甲方原因（包括变更、增加工程内容、停水、停电等不具备

施工条件或

第三人行为及不可抗力等，含政府行为）而引起停工的，则工期相

应顺延。

三、工程质量

工程质量等级为合格，符合工程施工图纸及技术要求。

四、工程造价

1、工程建筑面积为2,工程不含税总造价为人民币元整（：元）,

工程税金由甲方自负。

2、本工程报建手续由甲方负责办理并承担全部费用，工程造价

为直接工程费，不含防火涂料、税金、材料检测费、报建费及政府应

收费用等。中途增加或减少工程量则另计工程款。

五、拨款和结算

1、

①在合同签订之日支付定金为工程总价款的，计：元。

②钢架进场支付工程总价款的％，计：元。

③c型钢进场支付工程总价款的％,计：元

④彩瓦进场支付工程总价款的％,计：元。

⑤工程完工支付工程总价款的％,计：元。

⑥余款％,计：元于工程竣工之日起个月的保修期满之日付清。

2、所有款项必须汇入本合同指定帐户或开具支票注明收款单位

为乙方。如现金支付，甲方必须凭乙方的收款委托书和乙方的正式收

据支付，否则乙方对该付款行为不承担责任。

3、甲方未按合同约定支付工程款的，乙方有权停止施工，施工

工期相应顺延，

甲方同时承担乙方损失及人员窝工工资、材料周转等费用。

六、竣工验收

1、工程完工后，甲方应在收到乙方通知之日起五天内组织有关

部门进行竣工验收，甲方未按期组织竣工验收的，工程完工后五天期

满之日为工程竣工时间。

2、竣工验收以工程施工图纸及技术资料为标准。

3、甲方拒不验收或未经验收提前使用或者擅自动用的，视为工

程质量验收合格，所发现的质量问题由甲方自行承担责任。

七、质量保修

乙方对所施工的全项工程进行保修，保修期限自工程竣工之日起

计为个月。因甲方使用维护不当、人为损坏等原因以及不可抗力引起

的工程质量问题，不在乙方的保修范围之内。保修期满后如仍需乙方

维修的维修费用由甲方承担。

八、甲方的权利义务

1、于施工前办理施工相关手续，保证工程的合法性和正常施工，

并提供施工资料给乙方。

2、保证施工现场水源、电源和运输道路及清除施工现场障碍等，

达到进场开工应具备的条件。

3、组织有关单位对施工图等技术资料进行审定，并在合同签订

之日起内提交给乙方。

4、委派为工地管理代表，负责工程进度、工程质量的检查监督，

办理中间交工工程的验收手续，协调工程内外关系及其他有关施工事

项。

5、及时组织工程验收和办理竣工验收结算手续。

6、应由甲方承担的其他施工合同义务。

九、乙方的权利义务

1、按合同规定的开工日期按时开工，严格按照施工图及说明书

等技术资料进行施工，发现设计错误或严重不合理的情况应及时书面

通知甲方。

2、接受甲方在不影响施工情况下的必要监督，及时向甲方提交

开工通知书，在工程完工及时发出验收通知，作好施工进度报表并与

甲方工地代表会签。

3、委派生产等管理及有关其它施工事项。

4、按合同规定的建设工期和质量完工并交付工程。

5、严格按施工现场管理，施工安全生产操作规范施工，否则所

发生的安全事故由乙方负担。

6、按合同约定承担工程质量的保修责任。

7、应由乙方承担的其他施工合同义务。

十、合同生效及文本。

1、本合同自双方签字（盖章）之日起生效，至合同履行完毕后失效。

2、合同生效后，任何一方单方终止本合同，应向对方赔偿本合

同的工程总价款％的违约金。

3、本合同一式六份，双方各执三份。

十

一、补充约定：

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

年月日年月日

建筑工程承包合同范本

（二）

合同编号：xxx_

工程名称：XXX

发包方：（甲方）XXX

承包方：（乙方）XXX

免费建筑合作协议合同范本第3篇甲方：

乙方：

依据《N八合同法》、《包八建筑法》和《建筑安装工程合同条例》及其

他有关法律、行政法规，在遵循平等、自愿、公平和诚信的原则基础

上，双方就以下施工事项协商一致，订立如下协议：

一、工程项目名称：

鼎XX

二、工程地点：

大庆市XXXo

三、工程内容：

地下桩基础工程，1#楼及裙楼工程。超流态混凝土灌注桩基础施工。

混凝土工程总量约为：2千多立方米。最终以实际发生的，并经甲方、

乙方、监理现场代表审核后的混凝土工程量为准，此工程量作为工程

结算依据。

四、工程价款及承包方式

1、甲方支付乙方工程款，单方造价：钢筋混凝土每立方米为1000元，

工程价款按实际发生的工程量计算为准。

（1）该工程造价中已包含劳保统筹费用及安全生产措施费、总包服

务费、税金等费用。

（2）此工程价款中已包含水电费用及相关的原材料、半成品的检验、

试验等费用。

（3）最终以实际发生的工程量进行结算，工程量计算以设计图纸尺

寸及相关规定为依据。由甲方、乙方及监理现场代表负责确认，最终

以甲方、乙方、监理确认的为准。

（4）乙方负责向甲方支付2%税金，其余部分由甲方负责。

2、承包方式

（1）乙方以包工包料形式承包，乙方负责按甲方、监理批准后的施

工方案进行施工，并且提供人工、材料，进行机械钻孔、灌注混凝土、

钢筋笼制作及安放等工作。

（2）乙方自行负责工程所用水、电费用。

（3）甲方负责监管乙方桩基础工程施工及提供场地，乙方负责施工、

自行解决民工的临时用宿舍等临时建筑，甲方只负责按合同约定向乙

方支付工程款。

3、乙方的施工工作要接受甲方、监理的监管，乙方严格按照施工图

设计及《桩基规范》进行施工，如出现任何安全、质量事故均由乙方

负责。

五、付款方式

1、本合同签订后，乙方人员、材料设备全部进场后，甲方向乙方支

付工程款的30%为工程预付款；以后按形象进度拨付工程款。桩基础

工程完成后预留工程款的20%待试桩合格后由监理单位、设计单位及

甲乙双方对桩基础分项工程验收合格，乙方交齐相应的桩基资料后进

行最终结算。

2、甲方扣除工程款的5%作为质保金，待工程竣工验收合格，正常使

用一年后全部付清。

六、工程期限

合同签订生效后，乙方人工、材料、机械设备等应按经过甲方及监理

批准要求日期就位、开工及竣工。乙方施工实行连续作、业。施工工期

为：自开钻之日起10天（有效工作日）如施工现场不具备施工条件，

工期顺延。

七、质量要求

1、按设计图纸、甲方、乙方及监理审定的施工组织设计及相关规范

要求施工。工程质量达到〃合格〃标准。如因乙方原因造成的质量不合

格所产生的一切责任及经济损失由乙方全部负责。

2、工程完工后20天内，且在甲方拨付最后一笔工程款之前，乙方向

监理单位及甲方提供完整、详实的内业技术资料四份。

八、责任及义务

甲方责任及义务：

甲方应提供确保桩基础工程施工所要求的施工现场和通道等，为桩基

础工程施工提供一切工作条件。

乙方责任及义务：

1、乙方施工桩基础在监理的监督下和施工队配合进行桩

基础定位放线。施工中钻出的泥土，由甲方、乙方、施工单位和挖土

施工队，四方承担费用。

2、乙方提前做好施工机械、材料及人工等的准备工作，按甲方及监

理审批的、甲方指定进入施工现场的日期进入现场、开工日期开工。

3、工程开工前五日内，向甲方及监理提供施工组织设计及进度计划

进行审批，乙方必须按批准后的方案施工，随时接受甲方、监理的检

查、监督。

4、乙方在施工过程中如果发生由于土质（如粉质淤泥层等）情况，

导致施工不能正常进行，乙方有义务采取一切措施保证施工质量及工

期，由此而产生的一切费用全部由乙方承担，由而引起的工期顺延。

5、乙方应严格按国家相关行业操作规程进行施工；桩及桩内钢筋的

种类、规格、尺寸、混凝土强度等级、单桩承载力必须满足设计要求；

试桩时，乙方应达到试桩必备的条件。若桩在施工后的承载力（实际

使用价值）达不到设计要求，乙方按照本工程造价的30%承担违约责

任。

6、乙方应认真按照标准、规范、设计要求、经甲方及监理批准的施

工方案进行施工，随时接受检查并为检查提供便利条件。在施工中服

从甲方、监理工程师的监督和管理。

7、工程具备覆盖、掩盖条件，乙方自检合格后及时通知甲方及监理

进行验收。经甲方现场相关专业人员及监理工程师验收合格后，方可

进行隐蔽或继续施工。

8、乙方在施工过程中，若遇到地下障碍物、空洞、人防等，应及时

通知甲方，现场专业人员及监理单位进行处理。乙方有义务采取一切

措施保证施工工期和质量。

9、乙方应与甲方及监理、施工单位积极配合，服从甲方及监理单位

的施工管理及技术管理。

10、乙方保证在接到甲方书面通知日起三日内，人工、材料及设备全

部进场。

11、试验桩必须加早强剂，其费用由乙方承担。

12、乙方负责原材料及试块的试验送检工作，并承担试验检验费用。

13、负责内业资料的整理，竣工验收后移交给监理和甲方。

14、安全生产：乙方在桩基础工程施工阶段应制定周密的施工安全保

障计划，做好安全技术交底工作，保证施工现场安全。如施工现场出

现由于乙方原因引起的安全事故，乙方承担全部责任及费用。

甲方责任及义务

1、做好施工现场的〃三通一平〃工作。

2、负责协调乙方和施工队提供工程标高控制点及主轴线，并以书面

形式交给乙方，乙方负责放线定位，甲方及监理验线合格后乙方方可

施工。

3、向乙方提供施工的水源、电源并接入施工现场内，由此引起的一

切费用由乙方承担。

4、负责协调处理建设行政管理部门的相关手续。

九、其他事项

本合同甲乙双方签字后生效。如有未尽事宜，须双方共同协商，作出

补充协议，补充协议与合同具有同等效力c本协议未尽事宜，甲乙双

方协商解决。

本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。每份合同均具有相同法律效

力。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法人代表签字：法定代表签字：

地址：地址：

免费建筑合作协议合同范本第4篇发包人（全称）：

承包人（全称）：

签订日期：年月日

八v"v八内蒙古自治区建设厅国家工商行政管理局内蒙古工商行

政管理局

一九九九年十二月制定印刷

第一部分协议书

发包人（全称）：承包人（全称）：依照《AV八合同法》、《何八建筑法》

及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原

则，双方就木建设工程施工事项协商一致：订立木合同。

一、工程概况

工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程

项目一览表（附件1）

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期

开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同价款

金额（大写）：元（人民币）¥：

六、组成合同的文件

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为木合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别

赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修

期内承担工程量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付凳价款及其

他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

本合同双方约定后生效。

发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：

法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：

建设行政主管部门

审查意见

（公章）

年月日

传真：开户银行：账号：邮政编码：工商行政管理部门鉴证意

见（公章）年月日

免费建筑合作协议合同范木第5篇甲方：（以下简

称甲方）乙方：（以下简称乙方）为使

项目（以下简称本项目）在济南高新技术产业―

区实现产业化，根据国家及地方有关法律、法规，双方本着平等、自

愿、有偿的原则，订立本协议。

一、土地问题

1、土地位置及出让方式甲方同意本项目进入济南实现产业化。初步

确定项目建设地点位于占地约亩。其中独自使用面积亩，代征道

路面积亩，确切位置坐标四至和土地面积待甲方规划土地建设管理

部门实测后确认。甲方将国有土地使用权以有偿出让方式提供给乙方。

2、土地价格为体现对本项目的支持，甲方初步确定以万元人民币亩

的优惠价格，将项目所需该宗土地的使用权出让给乙方，出让金总额

为万元人民币。该宗土地征用成本与出让值差额计万元，由高一

区参照项目单位纳税中高—区财政收益部分给予相同额度的扶持。

3、付款方式高新技术产业—区规划土地建设管理部门与乙方签订

正式土地使用权出让合同。乙方在该合同签订后—日内，一次性

向甲方付清土地使用权出让金。甲方收到全部土地使用权出让金后，

按国家有关规定，尽快办妥国有土地使用证等有关手续。

二、工程建设

1、开工条件

（2）甲方积极协助乙方办理有关建设手续,乙方则负责按规定时间、

额度缴纳有关费用。

2、工程进度乙方必须在年一月—日前进场开公建设，

并严格按照施工进度计划投入资金进行建设，保证建设进度。3竣工

时间乙方必须在年一月—日前竣工，延期竣工时应于

原定竣工日期前日以上时间内，向甲方提出延期说明，取得甲方

认可。

三、违约责任

免费建筑合作协议合同范本第6篇发包方：

承包方：

甲方经相关部门批准，在建盖砖混结构房屋层，约平方米。现

经甲乙双方平等、自愿协商，达成如下承揽施工协议供双方共同遵守：

一、工程包工不包料。乙方自带全部建筑施工工具，自行进行建筑施

工，乙方完成全部工程施工并清除室内全部建筑垃圾，甲方按建筑每

层人民币元/平方米支付工时费，结算面积以双方验收时共同确认的

面积为准。

二、工期自年月日起至年月日止。

三、工程质量及验收标准按双方确认的书面文件，无书面文件的按国

家标准执行。

四、工程劳务费在浇地梁时付元;第一层浇顶时付元;第二层浇顶时

付元;其余款项在房屋验收、结算后扣除3%的保修金后一次性付清。

发生的所有与劳务有关的税、费全部由乙方承担。

五、甲方主要义务

1、提供施工图纸给乙方，图纸经乙方签字后作为施工和验收的依据。

2、签收乙方提出的材料计划并按乙方要求的材料数量和质量提供各

种建筑材料。

3、按约定按时支付费用及时验收。

六、乙方主要义务：

1、按甲方要求和建筑规范完成打地板、浇顶、砌砖、贴瓷砖（室内、

室外墙面装饰）、腻子粉涂刮等工程，工程应达到甲方扫地即可入住

坐房。

2、提前提出合理、合规范的材料用料计划交甲方购买，对甲方购买

回使用的材料进行验收、签收。

3、为甲方提出、提供合理、合规范的施工方案和许多技术。

4、乙方负责出檐盖青瓦压高及室内半墙瓷砖（厨房、客厅、卫生间、

楼梯走道）。

5、柱梁无凸凹无蜂窝，如出现柱梁空洞大，由乙方负责返工。赔偿

经济损失。

6、房屋支砖粉刷平整度不得超过1公分。

7、标高米，一层二层米。

七、乙方必须合法用工，对所用工人负责完全的法律责任：乙方必须

按安全生产规程施工、文明施工，施工过程中的一切安全事故责任由

乙方自行负完全责任。

八、乙方应本着合理、合规的原则节约用材;造成返工、浪费的，乙

方负赔偿责任。

九、工程按国家标准合格等级和双方书面约定进行验收、交付。

十、工程质量保修按国家规定执行，保修期一年，自验收合格后开始

计算，在保修期内，乙方依法承担保修责任。保修期满，房屋无质量

问题，保修金退还乙方。

十一、任何一方违约则赔偿对方因此造成的全部损失（含误工、诉讼、

工程误期等）。

十二、本协议未尽事宜依据国家法律、法规处理，双方补充协议具有

合同效力。

十三、此合同一式二份，双方各执一份，签字后生效发生法律效力。

十四、发生争议双方协商解决或依法诉讼。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

年—月—日年—月—日

免费建筑合作协议合同范本第7篇甲方：XX

乙方：平顶山市裕盛商贸有限公司

施工方：华北科技学院

甲方委托乙方承担平顶山市XX瞬变电磁水文勘探任务，经甲、乙双

方充分协商，订立如下合同：

一、勘探区面积和范围：瞬变电磁水文勘探总面积约（）

km2o

二、地质任务

、勘探区域：待勘探区域，勘探面积

1XXkmo

2、勘探深度：煤底板以下，即勘探垂深回350m。

3、探测煤矿井田范围内：煤采空区富水性异常的分布范围。

4、查明对煤层底板石炭系灰岩富水情况。

三、工程造价

1、瞬变电磁水文勘探工程总价款：671004元（含税价）。

2、说明：

地面瞬变电磁采用按测点收费：（324）元/单个测点本次探测共计布

置测点（20xx）个，勘探面积为（）km2o

四、工程进度（总工期为30天）：

1、合同签订后20天内，完成野外数据采集工作。

2、野外结束后10日内，提交瞬变电磁水文勘探终审报告；上述工作

中如遇不可抗拒的自然灾害，工期可顺延。

五、付款方式

1、合同签订后当日甲方付给乙方工程总价款的30%,,计元。

2、野外采集结束后3日内，甲方付给乙方工程总价款的30%,计元。

3、最终地质资料报告经评审合格送达甲方后3日内，甲方付给乙方

剩余工程款，计元。

六、权利与义务

（一）甲方：

1、负责按国家有关技术规范提出工程任务及要求；

2、向施工方提供相关地质资料，包括钻探、矿井揭露的有关资料；

3、按合同及时向施工方支付工程费用；

4、对整体工程质量甲方有权提出合理处罚意见；

5、负责处理由于施工而引起的工农和地方关系（如青苗补偿）等，

发生的所有费用由甲自理；

（二）乙方：

1、根据地质任务，负责编制技术设计和施工组织设计，并严格按有

关国家技术规范设计执行；

2、负责野外现场施工、数据采集等工作；

3、负责水文地质资料处理及解释工作；

4、负责编制最终工程成果报告；

5、负责组织专家进行综合评审并向甲方提交评审合格报告；

6、提交的成果资料份数8份（并提供电子文档三份）；

7、严格按照建设单位批准的设计组织施工，在施工过程中如须调整

设计方案，应征得甲方同意后方可实施；

8、勘探过程中的一切安全责任由乙方承担，乙方在勘探过程中必须

按有关规定和规范要求，做好一切安全防护设施，并按照“八《建设

工程安全生产管理条例》施工中搞好安全工作。

9、乙方必须接受甲方委托的管理人员管理；

10、乙方必须按要求完成勘探工作，勘探的设计变更必须经甲方认可,

否则不予结算；

11、本合同有关条款规定和投标文件中乙方应负的其他责任。七、

本项目所新形成的地质资料属甲方所有，甲乙双方均负有对外保密的

义务，未经甲方许可，乙方不得向任何第三方提供。

八、违约责任

1、由于乙方原因造成勘探质量低劣，其返工勘探费用由乙方负担。

2、由于甲方的原因造成返工、停工、窝工，由甲方支付由此造成的

损失费；

3、乙方提交的勘探成果，必须是经过专家综合评定达到技术要求的

勘探成果。

九、其他

1、本合同经双方代表人签字并加盖单位公章后生效，正本二份，甲

乙双方各持一份，副本五份，甲方持三份，乙方持两份；当本合同甲

乙双方的权利与义务履行完毕后，本合同自动终止。

2、合同生效后，双方应严格履行，若一方违约，应承担相应的责任。

合同执行过程中，如发生争议，双方应本着真诚合作精神，通过友好

协商解决，协商解决不成，双方均可向平顶山市人民法院提起诉讼。

3、未尽事宜，双方可另行协商，协商内容可作为本合同的补充协议。

补充协议与本合同享有同等效力。

甲方：XX乙方：平顶山市裕盛商贸有限公司（盖章）

法定代表人/委托代理人：（签字）乙方法定代表人（委托人）：（签

字）

通讯地址：XX通讯地址：XX

联系人：乙方联系人：

开户行：乙方开户银行：

开户单位：乙方开户单位：

免费建筑合作协议合同范本第8篇发包方（以下称甲方）：

承包方（以下称乙方）：

根据《八v八合同法》和《八v八建筑法》及其它有关法律、行政法规，为

明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

第一条、工程项目

1、工程名称：

2、工程地点：.

3、承包方式：.

第二条、工程期限

合同工期总日历天数天。

第三条、工程价款、结算及付款方式

本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组

元/组（一组块电池板）。

1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进

行费用的核定。

3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的

按单价一安装组数进行费用结算。

4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用。

第四条、甲乙方责任

1、甲方需把料运至安装现场。

2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。

5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无

条件进行维修。

第五条、安全施工

乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由

于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

第六条、奖惩责任

1、如月日前安装达到1MW光伏板安装，则按

1MW=元标准进行结算。

2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向

守约方支付违约金。

第七条、纠纷解决办法

因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民

法院提起诉讼。

第八条、附则

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。

甲方：___________________

乙方：___________________

年月日

免费建筑合作协议合同范本第9篇甲方：公司

乙方：_______________________

根据甲乙双方友好协商，签订本合同，共同遵守。

一、租机范围及内容

甲方租用乙方钻机两台，用于,乙方根据

甲方要求及施工设计图纸进行施工，保证质量、包安全按期完成甲方

分配的成孔任务。

二、甲方责任

1.乙方进场前，做好场地的三通一平；

2.派为驻工地代表，负责现场签证，并协调解决施工中

遇到的问题，协调与业主、总包、设计及监理的关系；

3.协助解决工人住宿。

三、乙方责任

1.根据施工要求，保证质量、包安全，按甲方要求的工期完成钻孔；

2.做好施工原始记录；

3.按照甲方的进度计划施工，服从甲方驻工地代表的管理；

4.严格把好质量关，如因乙方施工原因造成工程质量不合格，乙方必

须返工，费用自理；

5.严格按照操作规程进行作业，确保施工安全，如发生安全事故，乙

方负责解决，费用由乙方承担。

四、质量标准

按照现行有关规范要求及施工设计图施工。

五、付款及结算方式

1.成孔按元/米计价，按实际完成工作量结算。该单价不含税，乙方只

向甲方开具收据。成孔用的泥粉及套管由乙方负责承担费用。钻孔穿

导墙和旧桩基础时，给予补偿，补偿原则为：甲方与业主协商后，其

补偿金额的全部支付给乙方。

2.乙方全部钻机进场开钻后，甲方按每台钻机元支付预付款。

3.锚杆施工进度达到50%时，甲方再按乙方已经完成工作量的

%支付进度款。

4.工程完工后，甲方支付乙方完成工作量的％，但此时应扣

除已经支付的款项。尾款在个月内结清。

5.乙方不负责施工用的水、电费用，但水、电表由乙方提供并按甲方

的要求安装。

6•未尽事宜，双方协商解决。

本合同自签订之日起生效，至工程结清款顼之日失效。

本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

甲方（签章）：乙方（签章）：

年一月—日年—月—日

签订地点：签订地点：

免费建筑合作协议合同范本第10篇甲方：

乙方：

签订地点：

签订日期：

为展开工程有限公司（以下简称甲方）项目合作工作，依照《八"合同法》

及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、以及诚实信用的原则，

甲、乙双方就项目合作事宜经协商达成一致，订立本合同。

第一条：合作目标

通过甲、乙双方资源的整合和优化配置，在木合同正式生效后的二至

三年时间内，广纳社会资源，实施毅华公司单项工程承包经营，甲方

同意乙方利用甲方现有的资质承接相应的工程，完成甲方资质升级相

配备的业绩，乙方从中获取相应的利润，进而确保甲方资质的进一步

升级（即由目前的贰级升级完成至壹级资质），实现甲乙双方的互利共

o

第二条：甲乙双方就项目进

行合作;项目地点：；

合同编号：；

合同工期：从年月一日至年一月—廿，合计

______天；

合同总价款为：，大写O

第三条：合作期限

本合同自甲乙双方签订本协议时生效，一直到本项目完工、验收完毕、

办理结算、质保期满、款项付清时止。

第四条：合作方式

免费建筑合作协议合同范本第11篇甲方：有限公司（以

下简称甲方）

地址：

乙方：（以下简称乙方）

地址：风险提示：

合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产

品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能

大不相同。

本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需

要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟

定条款。甲乙双方共同参与投标的工程施工合同（以下

简称主合同），在双方共同努力下，业主将该合同授予甲方。经协商，

甲乙双方就合作施工主合同工程施工事宜达成一致意见，以便共同遵

守。

第一条：工程实施责任及要求

1、甲方将主合同项下全部工程的实施责任交乙方承担（包括该合同

项下的全部变更工程）。

2、工期、质量必须满足主合同或业主要求。

第二条：甲方责任风险提示：

应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的

情形。

再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款

也不一致，应根据实际情况进行拟定。

1、负责及时办理主合同的履约担保和动员预付款担保手续。

2、负责为乙方实施主合同提供相应的授权，解决只能由甲方解决的

事项。

3、负责及时向乙方传递来自业主、监理、沿线地方政府的涉及本协

议执行的指令、通知、图纸、资料等。

4、负责在乙方所做计量支付申报工作上，及时办理需要自身完成的

工作。

5、负责工程质量、进度、文明施工、安全生产、环境保护、计量支

付等方面的监督检查。

第三条：乙方责任

1、负责代甲方履行主合同的施工、缺陷修复及保修责任。

2、负责以自身资源按照主合同要求完成该工程，自担风险、自负盈

亏。

3、自觉接受甲方、业主、监理的各项监督检查。

4、负责自本协议签字之廿起—日内，向甲方交纳：甲方为办理主

合同保函而向银行交纳的抵押金元及相应的财务费元。

5、负责自本协议签字之日起—日内，向甲方交纳：本协议履约保

证金元。

6、保证不以甲方或项目部的名义从事于本工程无关的活动。

7、未经甲方许可，不得将本工程的全部或任何部分转包或分包给

第三方。

8、负责及时清偿为实施本工程而产生的各类债务，及时支付民工工

资。

9、每月—日前向甲方报送当月统计报表及下月进度计划。业主计

量支付报表批复后—日内传至甲方。

10、工程结束后，除向业主提交完整的竣工资料外，还需向甲方提交

业主终期支付报表，交工证书、施工总结等。

1、负责为甲方派遣到木工程从事木工程管理、或解决需由甲方出面

解决的问题的人员提供必要的工作和生活条件。

第四条：印章管理项目经理部印鉴由甲方授权代表管理，用印范围只

对业主和监理以及当地政府的各种报表、文件、资料、证明、工程结

算及费用拨付等。因乙方组织施工所需的劳务合同、机械设备购置和

租赁合同、各种材料采购和加工合同、临时征地合同等确实需要使用

项目经理部名称和印鉴时，须经甲方代表同意，用印人必须是乙方或

乙方授权代表。

第五条：费用、结算与支付

1、业主支付给本工程的动员预付款、材料预付款、工程结算款、奖

金一律归乙方所有，相应的罚金亦由乙方承担。

2、甲方收取管理费为主合同总价的%（含变更、索赔费用）。

施工过程收取的费用以乙方当月统计产值为基数进行计算，最终收取

管理费总额以业主终期计量支付工程款为基数进行计算。乙方应在每

月—日前将本月管理费汇至甲方指定账户。

3、甲方收到银行保函抵押金后—日内支付乙方。

4、业主履行了工程缺陷修复责任的前提下，甲方收到业主返还的质

量保证金后—日内支付乙方。

5、乙方负责承担本工程所发生的各种税赋，并按有关规定纳税。

6、乙方负责承担甲方派出人员的工资，标准为：于每月—日前汇

至甲方指定账户，由甲方负责给派出人员发放工资，时间从本协议签

订之日起至工程交工验收后个月止。

第六条：违约责任风险提示：

合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约

定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。

1、对于主合同所规定的甲方的合同责任，双方按本协议规定的各自

的责任分别承担。若由于自身原因造成违约，违约方不得要求另一方

共同承担违约责任。

2、进度与质量不符合业主要求，乙方应无条件整改，直至满足业主

要求，杳则，甲方有权解除本协议，部分或全部没收乙方的履约保证

金、质量保证金，并承担由此给甲方造成的一切经济损失。

3、若乙方施工造成环境污染，乙方须及时自费清除污染，赔偿受污

染方的经济损失。

4、由于乙方自身原因产生安全事故，导致乙方、甲方或

第三方人身财产受损，乙方须自费承担事故处理费用，向受损方赔偿。

5、若乙方未能按期完工，并因此招致业主对甲方的处罚，应全部由

乙方承担，并加倍赔偿甲方的损失。

6、若乙方未及时向甲方交纳管理费，则乙方应按延迟付款总额的

每日向甲方支付滞纳金。

7、未足额缴纳各种保证金，甲方有权终止本协议并将本工程施工权

收回。

8、若乙方擅自将本工程分包转包或以甲方名义从事于本工程无关的

经济活动，甲方有权终止合同收回工程，乙方应承担由此给甲方造成

的一切经济损失。

9、若乙方未及时清偿木工程实施所产生的债务，则乙方须承担由此

给甲方造成的一切法律责任、经济和名誉损失。

第七条：其他未尽事宜，双方友好协商，并签订补充协议。补充协议

作为本协议的补充，不得与本协议相抵触，应与本协议一起共同执行。

第八条：因履行本协议所引起的一切争议，双方应在诚信原则基础上

协商解决。如协商不成，双方均可到甲方所在地人民法院起诉。

第九条：附则

1、本协议经双方签字盖章后生效。履行完本协议约定的全部义务、

工程竣工验收达标，移交全部工程资料，保修期满，结清各项费用后

终止。

2、本协议一式份。甲方份，乙方份。

甲方：（盖章）代表：

年一月—B

乙方：（盖章）代表：

年—月—日

免费建筑合作协议合同范本第12篇经营合作甲方：

经营合作乙方：

根据《八”合同法》及有关规定，为明确合作经营双方的权利义务关

系，经双方协商一致，签订本合同。

一、甲方现将以自己名义承租的一间商铺位于房屋（建筑面积约40m2）

与乙方进行合作经营。

合作期限暂定年，如需继续合作双方另作协商。双方合作期从

年月日起至年月日止。

二、甲方负责提供商铺（基本装修到位）;乙方负责经营管理，乙方每月

以现金定额形式向甲方按期进行经营分红;商铺经营过程中所产生的

一切费用均由乙方负责交纳。经营中损益情况均由乙方负责。

经营分红交纳期限：乙方必须向甲方交纳合作经营保证金即人民币

元整，以后每月底（29日）前支付下一个月经营分红

一次，月金额起算：从年月日至年月

日为人民币元/月。

三、乙方需在室内外进行装修时须经甲方及有关部门同意并按要求进

行报建，但不得随意更改房屋的结构，否则，所引起的后果由乙方负

责。

四、合作经营期内，乙方不得变更经营者，否则合作经营保证金不予

退还。

五、在合作期间，乙方以现金方式向甲方支付经营分红，甲方需向乙

方出具收条作为凭证备查。

六、乙方自己负责在经营期间发生的房租、水费、电费、电话费、小

区管理费以及各类税费。以及政府有关部门征收本协议未列出项目但

与使用该房屋有关的费用均由乙方支付。七：在合作经营期内，如

遇不可抗力（如政府拆迁、自然灾害等）的原因造成店铺经营的终止，

甲方须退还乙方合作经营保证金。乙方不得享受作为房屋承租人的相

关待遇。

八、合作期内因乙方责任终止合作协议的约定：

乙方有下列情形之一的，甲方可终止合同没收合作经营保证金并收回

商铺经营权，造成甲方损失，由乙方赔偿。

1、恶意欠款累计达一个月；

2、中途单方面无故退出合作；

3、利用房屋进行违法行为；

4、故意损坏房屋结构和设施设备；

5、违约。

九、乙方违反协议第八条任何一种情形，在接到甲方终止协议通知书

三日内，自行清理房屋内物品，将房屋退还甲方。逾期占用，未搬出

的物品则视为乙方放弃，甲方有权进行清理，收回房屋，清理费由乙

方负责。

十、合作期间，任何一方不得提前终止协议，若要提前终止协议（不

包括本协议第七条的规定）需提前一个月书面通知对方，造成对方损

失的应予补偿，如因国家建设或出现本协议第八条规定的情形之一的

甲方必须终止协议时，乙方的经济损失甲方不予补偿。

十一、乙方必须依法经营、遵纪守法，做好安全消防工作，一旦出现

事故损失由乙方负责。

十二、协议期满如不续约，甲乙双方应提前一个月通知对方，期限一

到，乙方应无条件籽商铺交回给甲方。经双方移交无误后，甲方需退

还合作经营保证金给乙方。

本协议未尽事宜，由双方协商解决，本协议一式两份,双方各执一份，

具有同等效力，协议自双方签字之日起生效。

合作甲方：合作乙方：

免费建筑合作协议合同范本第13篇甲方：（以下简称甲方）―

乙方：（以下简称乙方）一

身份证号码：—

甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就（以下简称‘'项目"）的

劳务合作事宜，达成如下协议（以下简称〃本协议〃）：

一、劳务地点：

二、劳务费：

劳务费暂定元/天（大写：人民币），以下简称劳务费）。

劳务费中已包含：住宿费、生活费、生活水电费、劳务工意外保险费、

及一切不可抗力费用等。

三、劳务服务期：

乙方的劳务服务期暂定为月。（按甲方的施工进度计划的要求执行妆口

因甲方要求并书面认可的，需要项目工期延长的，则劳务服务期可顺

延，顺延期间内甲方据实结算及支付劳务费。除前述原因导致项目工

期及劳务服务期延长的，由乙方自行负责。

四、甲方权利义务：

1、负责对乙方的劳务工的全面管理，负责监督乙方的劳务进度、生

产质量、工期、安全、文明生产。

2、负责与该工程的监理及设计单位的沟通、协调及处理日常事务。

3、负责对乙方提供的劳务工作量的进行最终审核，每月依乙方及其

雇佣的工人（以下简称〃工人〃）按实际出勤天数发放劳务费。

4、负责对乙方及其雇佣的工人给予技术指导、文明和安全生产教育。

5、负责向乙方提供生产材料、生产场地、生产用水用电（费用由乙方

负责）

6、提供完整的施工图纸，并负责进行图纸交底。

五、乙方权利义务

1、乙方须配合和服从甲方项目部的管理，服从甲方指派的现场人员

的协调，并有义务配合监理、设计单位、质量、安全监督部门的管理

工作。

2、乙方负责定期对其雇佣工人进行安全生产、文明施工教育。对其

雇佣工人的安全负直接责任。

3、负责对其雇佣工人的现场设备操作规程及生产工艺的培训，保证

执行操作规程和生产工艺。

4、乙方负责为其雇佣工人办理工伤保险和人身意外伤害保险。

5、乙方在劳务工进入生产现场的2日前向甲方提供劳务工的名单、

附身份证复印件(交原件核对)，作为甲方发放基本劳务费的依据。

六、付款方法：

⑴每月的10号前按支付实际出勤人数劳务费。

(2)甲方付至合同劳务费工程款的80%后，不再支付劳务费，工程款项

待项目及甲方验收合格后，双方结算确认后30天内付至结算价的95%,

留5%作为保修金，保修期为2年，以竣工报告为准。

七、争议解决条款

甲乙双方在履行本协议过程中发生争议，应先尽量协商解决，协商不

成，则任何一方均应向甲方所在地有管辖法院提起诉讼。

八、其它条款：

1、本协议及其履行不构成甲方与乙方工人之间产生劳动关系的证明，

乙方在甲方指导下直接管理工人，工人因工资发放、人身损失等产生

的纠纷概由乙方自行处理，如导致甲方直接或间接承担相关责任的甲

方有权向乙方追偿。

2、本协议壹式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，自双方签章或授权

代表人签字之日起正式生效，至乙方提供的劳务服务结算完毕，本协

议自动失效。协议附件包括乙方代表身份证复印件。

甲方（盖章）：—

乙方：—

代表人（签字）：—

身份证号码：—

20_年_月一日

2。_年_月_日

免费建筑合作协议合同范本第14篇甲方：

乙方：

为了加快施工进度，保证工程质量，做到文明施工，强化现场管理,

明确双方的责任和义务，规范双方的行为，经双方协商，甲方将青青

家园三期12#楼室内外及屋面防水工程分包给乙方，签订该合同以便

规范双方行为。

一、工程名称：青青家园三期12#楼

二、承包内容及范围方式：

1、本工程图纸设计所含的所有防水工程（室内、外）

2、范围：

a、地下室室内全部防水（筏板底厚SBS防水，其中配电室三道设防厚

SBS防水，地下室外墙防水土下处。

b、士以上室内、卫生间、厨房、地面防水高出四周墙面200mm

c、屋面防水、二道设防(厚SBS)

三、材料及工艺要求：

1、地下室外及卫生间、厨房、筏板底均为厚的SBS防水卷材

2、屋面防水层为厚SBS卷材两道。

四、承包方式：包工包料

五、工期及质量要求：

1、地下室垫层完成后开始完成地面防水，有效工期天完成。

2、地下室外墙防水，有效工期天完成。

3、其他屋面、室内防水，有效工期天完成。

(注：如遇到不可抗力因素的影响，根据影响程度，经双方协商，工

期顺延。)

4、品质：严格执行现行施工规范及强制性标准和有关施工工艺标准

要求。验收执行(GB50345-20xx)(GB50108---20xx)有关规定。

5、质量等级：

A、主控项目全部合格。

B、一般项目合格率290%。

六、承包价格计算方法：

1、价格：金帅牌防水23元/户屋面防水两道43元/Of

2、计算方法：各分项全部按照实际测量为依据结算面积。

七、结算条件及付款办法：

1、结算条件：

a、无质量安全事故发生。

b、经各方验收合格后。

C、必须按约定工期完成。

2、付款方式：完工后分期分段结算，经各方验收合格后，一次性结

清该工程人工费并预留10%质量保证金，此保证金从结标之日起计五

年后无质量问题方可付清。

八、双方职责：

1、乙方职责：

A、乙方进场前应提供单位资质证书，职工上岗证及健康证，一并备

案

B、原材料进场后积极配合甲方、监理、建设单位共同取样，复试合

格后，方可投入使用。

C、乙方施工员进场后要服从现场管理，听从安排，确保施工质量和

施工安全。

D、规范施工，合理安排，现场做到工完场清，文明施工，搞好现场

卫生，剩料及时回收，严禁乱堆乱放乱抛。如因乙方人员未做到场清

工作，由甲方派人实施，所发生的费用从乙方工程款中扣回。

E、杜绝在施工现场打架及从事一切违法活动，施工过程中严禁违规

操作。

F、施工时必须保证安全，否则发生的一切不安全事故均由乙方全权

负责，甲方概不负责。

G、乙方食宿自理，不得在工地留宿。

H、乙方所带的施工用具、原材料等进场后应设专用库房，自行保管，

丢失自负，注意防火安全。在施工中应配备足够的防护用品，御防中

毒事故发生。

2、甲方职责：

①、为乙方创造良好的施工环境。

②、负责对施工人员进行技术安全教育、培训、御防职业病。③、

搞好现场施工协调工作，及时对施工现场进行检查。④、工程完成

后，现场组织验收及时结标、拨付工程款。

九、补充条款：

1、该合同自双方签订之日起生效，工程完工至结算完后本合同自行

失效。

2、要求乙方具备防水工程资质，属专业防水施工单位。

3、施工所用的设备、工具乙方自理。

十、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

甲方：乙方：

电话：电话：

现场负责：现场负责：

电话：电话：

年月日

免费建筑合作协议合同范本第15篇发包方（全称）：—（以下简称甲

方）

承包方（全称）：—（以下简称乙方）

为落实岗位责任，保证工程质量、工期与安全生产，双方根据《八”

合同法》、《八”建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、

自愿、公平的原则，现就〃〃水电工程项目发包给乙方施工，并

达成以下条款，以兹共同遵照执行。

一、工程概况：

2、工程地点：—

3、设计单位：

4、监理单位：—

二、工程承包范围：

1、甲方提供的〃（不含消防、送排风工程）、设计变更图纸、设计更改、

甲方通知书、图纸会审纪要。

2、与有关部门的施工界限：若以上承包范围与电信、有线电视、电

力、自来水、市政雨、污水、燃气、消防等有关部门须由他们施工的

相抵触部分，由相关部门施工。甲方根据实际情况可调整相关部分工

程量由其他施工班组施工，乙方应无条件配合，若未经甲方审批，乙

方自行施工的可不结算该部分的工程量。

三、合同工期：

1、乙方在施工过程中配合土建统一安排的工期进行施工，不单独安

排工期。合同签订后一天之内乙方应提供如何保障安全、施工质量

的方案及根据土建工期编制施工计划，合理安排劳力、机械、材料进

场施.匚。

2、安装过程中，如发生下列情况工期可顺延，不计算延误工期费用索

赔:

a、因甲方原因，需设计修改确实影响施工进度。

b、因不可抗力造成的工期延误。

c、1周内连续停水停电累计超过一小时且确实影响施工。

3、乙方在与其它承包施工单位施工配合过程中，造成后续分项工程

工期延误时，甲方对乙方处以每延误一天一元的罚款，造成土建工

程总包工期延误时，甲方对乙方处以每延误一天一元的罚款。如因

乙方原因延误交房的，乙方还应承担延误交房的责任。

四、工程承包方式及计价方式：

1、水电项目按以下计价条款进行计价：

a）工程量按甲方审核后的实际工程量结算；

b）安装定额套用《》;

c）市政定额中排水工程管道铺设分项项目及给水工程中除管道附属

构筑外分项项目套用《—》;

d）主材、设备由甲方指定品牌、规格，按甲方询到市场的实际现金购

买且不含材料发票的价格补%,然后由乙方负责采购、安装、保管;

e）辅助材料费按合同签订月综合信息价进行计取；

f）机械台班按合同签订日之前的有关政策进行调整；

g）人工单价按本合同签订日之前的有关政策进行调整;h）本工程结算

条款均按上述规定执行，仅计至定额基价内人工费、机械费、材料费

（含辅助材料费、主材费、设备费），其它费用（包括但不限于企业管理

费、风险费、利润、税金、措施费、其它费、规费、高层建筑增加费、

地下室施工增加费、脚手架搭拆费等）均不计取。合同签订后产生的

政策性调整均不调整；

i）按以上计价条款进行计价后下浮_%（定价部分主材及设备不参与

下浮）作为最终结算造价；

免费建筑合作协议合同范本第16篇根据国家八v八、八”《关于在工程

建设中深入开展反腐败和反对不正当竞争的通知》和八v八云南省纪委、

监察厅、建设厅《关于在全省建设工程中建立工程承包和工程廉政〃双

合同〃机制的通知》精神，坚决执行《反对不正当竞争法》、《建筑法》、

《招标投标法》等有关法律法规和政策，为确保建设工程质量达到国

家有关规定、争优创优、干部廉洁，在签定工程建设合同的同时,甲

乙双方必须签定工程廉政合同。

一、甲方不得接受乙方请吃、请玩；不得接受乙方赠送的礼品、礼金

和各种有价证券、信用卡及其他支付凭证；不得接受乙方任何好处费

及工程回扣;不得向乙方报销任何由甲方支付的费用；不得借用、租

用乙方的交通、通讯工具等物品；不得参加乙方举行的任何祝贺庆典

活动。

二、甲方工作人员的配偶、子女，不得承包或从事与工程有关的材料

供应、工程

分包、工程监理、工程装璜和装修、组织提供劳务等活动；不得向施

工方推荐分包单位；不得要求施工方购买合同规定外的材料和设备。

三、甲方人员向乙方索贿，经乙方或其他线索检举，被纪检监察机关

立案查处认定的，由此产生的办案费用由甲方（索贿方单位或个人）

承担。不论举报甲方或乙方贿赂行为的举报人，经查证属实，可由查

办案件的机关（单位）依照规定给予奖励。

四、乙方不得以任何形式邀请甲方人员吃、玩或向甲方赠送礼品、礼

金、各种有价证券、信用卡及其他支付凭证或物品。如有违反，由有

关行政主管部门对乙方给予扣减应付工程款的3%-5%,或者中止工程

建设合同。并视情节轻重，对乙方决策人和经办人以及甲方接受人员

给予批评教育、党纪政纪处分、依法追究刑事责任。

五、乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员、中介方人员，被纪检监察

机关或司法机关立案查处的，甲方有权中止工程建设合同。由此给甲

方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担。可在工程结算款中

扣除。

六、甲乙双方人员赠送、贿赂、接受或索要钱物的行为，如果一方发

生，另一方当事人应立即主动报告本单位领导和纪检监察机关或向检

察机关举报。对不主动报告情况的有关人员，一经查出，必须视情节

轻重给予批评教育、党纪政纪处分、依法追究刑事责任。

七、凡是未按规定签定《工程廉政合同》的工程项目，不得办理工程

建设项目施工许可证等相关手续，不得擅自同意或者进行施工（勘察、

设计、监理）。违者将由纪检监察机关追究党政纪责任，由有关行政

主管部门依照有关法律法规进行处罚。

八、甲乙双方单位法定代表人和分管领导、有关人员要严格履行《工

程廉政合同》。履行《工程廉政合同》中的相互监督、自查自纠等情

况，甲乙双方分别在工程建设合同中期要向本单位的纪检八v八门和监

证的纪检监察机关、部门作出报告。纪检监察机关、部门可视情况进

行定期不定期的检查。如有违反，对法定代表人或分管领导从

严追究责任。

九、工程竣工验收同期，甲乙双方要分别向本单位的.纪检八V八门和监

证的纪检监察机关、部门写出执行《工程廉政合同》的情况总结和相

互鉴定报告。未按规定作出报告或纪检监察机关、部门不同意验收的

工程，不得办理工程竣工验收手续。

十、此合同一式四份：甲乙双方各一份，有关行政主管部门一份，纪

检监察机关、部门一份。

十一、此合同自双方签字并经纪检监察机关、部门签证后即生效，并

由本单位的纪检八V八门和签证的纪检监察机关、部门监督执行。

建设单位（甲方）：（公章）中标单位（乙方）：（公章）

地址：地址：

建设单位法定代表人：中标单位法定代表人：

免费建筑合作协议合同范本第"篇甲方：

乙方：

兹有乙方承包甲方乐山金瑞化工有限公司焦炉尾气综合开发利用项

目生产性辅助用房、检修库工程项目，根据《八V八民法通则》、《“八合

同法》和有关规定，按照平等、自愿、协商一致的原则，双方签定劳

务项目承包合同如下：

一、劳务承包项目：生产性辅助用房、检修库劳务承包合同范本二、

承包期限：20XX年11月15日-----20XX年2月8日

三、承包费用：钢筋每平方米40元（包括人工费、钢筋制作机械、

扎丝、焊条、钢筋对焊和素焊、二次浇筑）、基础钢筋制作安装每吨

500元。

四、承包工程量：生产性辅助用房和检修库设计图所包揽的主体结构

工程.

五、承包费支付方式：乙方完工后经由甲方验收合格，甲方以现金或

支票方式按每月完成工程量的80%付款与乙方，剩余20%竣工验收后

一次付清。

七、所有施工工程量及费用按设计图纸结算。

八、承包期内乙方的职责、任务和要求：

（一）、乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家、地方政府的法律

法规和甲方校园管理规定和各项规章制度，爱护甲方的公共财物和设

施及环境。

（二卜在承包期内，对所需人员的聘用、教育管理制度和对聘用人员

的报酬待遇，由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员所发

生的劳务纠纷、工伤、病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责。

（三卜具体职责、任务和要求：

1、严格按照设计国及国家相关质量验收期范施工作业。

2、乙方对钢筋制作质量负责。若由于质量问题发生的经济损失由乙

方负责。

3、乙方负责自有作业人员的安全卫士健康问题，严格按照国家相关

操作规程操作机械，若发现安全隐患应及时上报甲方。因迟报或瞒报

造成的经济损失由乙方负责。

4、乙方务必在合同约定的工期内完成所承包的施工任务，必须在20xx

年2月8日前完成生产性辅助用房和检修库的主体结构工程。

5、在施工工期内，乙方要加强其自有作业人员的安全教育和自我保

护意识教育，时刻注意并确保用电用水安全，共同创建优质健康的工

作环境，达到安全文明施工。

七、合同的变更、解除或终止：合同已经双方认真研究，慎重考虑而

达成一致，均必须共同遵守，需要变更、解除或终止，必须经双方协

商并一致同意，未经双方协商并一致同意不得变更、解除或终止。

八、违约责任：

（一）、甲方无故不按时向乙方支付承包费用，按承包费的5%向乙方支

付滞纳金。

（二人如乙方未按职责、任务和要求履行职责，完成任务，甲方有权

要求乙方从新整改，如整改无效，甲方有权按不底于承包费总额的

5%扣减当月承包费。

（三卜乙方及其所聘人员对甲方公共财物、设施、设备和环境造成损

失的，由乙方照价赔偿。

（四）、甲、乙双方任何一方不履行木合同义务或单方面变更、解除或

终止的，各自向对方按合同期内承包费总额的20%支付赔偿金。

九、未尽事宜：其它未尽事宜由双方共同协商，签定补充条款作为本

合同附件，具有同等效力。与国家相关法律、法规相悖的，以国家法

律、法规为准。

十、本合同一式四分，甲、乙双方各持一分;甲方存档一分;财务部门

备案一分。

甲方负责人签字：乙方负责人签字（印鉴）：

（盖章）住址：

身份证件号码：

年月日年月日

免费建筑合作协议合同范本第18篇发包人（全称）（简称甲方）

承包人（全称）（简称乙方）

依照《N八合同法》、《包八建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循

平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协

商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期

开工日期：年月日

竣工日期：年月日

合同工期总日历天数天。

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同价款

金额（大写）：（人民币）：万元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

3、明确双方权利、义务的纪要、协议

4、本合同通用条款

5、投标书、招标文件和中标通知书

6、施工图纸

7、标准、规范及有关技术文件、技术要求。

8、工程预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别

赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修

期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及

其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

本合同双方约定双方签字盖章后生效。

发包人：（公章）承包人：（公章）

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

委托代表人：委托代表人：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

邮政编码：邮政编码：

免费建筑合作协议合同范本第19篇甲方：

乙方:

经甲乙双方协商，由乙方承担

探矿工程，为保障工程顺利进行明确双方责任和义务达成如下协议:

一、工程项目：

单孔孔深＜200（如果超过200应由甲乙双方协议再定）

二、钻孔直径：

钻孔①75,如果遇到特殊情况不得〈①60

三、单价：

（不含税）。

四、总工程量

五、甲方责任和义务：

1、甲方责任钻孔设计，孔位定点、钻孔编录、取样及钻孔验收。

2、甲方责任负责三通一平（电、水、路）场地平整及外部协调。

3、甲方负责乙方解决施工过程中出现的问题，如搬家人力不够由甲

方给予协调。

4、甲方提供乙方人员住宿（伙食、日常生活等自理）。

5、甲方需承担乙方无故停工造成的损失，由甲方赔偿乙方的误工费

（按实际标准计算），如当地百姓阻挠施工等，不可抗拒力除外。

六、乙方责任和义务

1、乙方负责按设计要求施工并提供合格的钻孔。

2、乙方负责钻孔质量，严格按照六大指标执行。

七、工程验收及付款方式：

1、工程验收：单孔完工后，由甲方进行验收，验收合格后，以实际

进尺计算工程费。

2、付款方式：用现金支付，甲方预付