外委工程施工合同范本_第1页
外委工程施工合同范本_第2页
外委工程施工合同范本_第3页
外委工程施工合同范本_第4页
外委工程施工合同范本_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

外委工程施工合同范本合同编号:[具体编号]甲方(发包方):名称:[甲方公司全称]法定代表人:[甲方法人姓名]地址:[甲方公司地址]联系方式:[甲方联系电话]统一社会信用代码:[甲方代码]乙方(承包方):名称:[乙方公司全称]法定代表人:[乙方法人姓名]地址:[乙方公司地址]联系方式:[乙方联系电话]统一社会信用代码:[乙方代码]鉴于甲方拟将[工程名称]外委给乙方进行施工,乙方具备相应的施工资质和能力,双方经友好协商,依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:[工程全称]2.工程地点:[详细地点]3.工程内容:本工程包括但不限于[具体工程内容,如建筑主体施工、装修装饰、设备安装等]。具体以施工图纸、技术要求及双方确认的工程量清单为准。乙方应按照甲方提供的设计文件和技术标准进行施工,确保工程质量符合国家和地方相关规范要求。4.工程范围:[明确工程的具体范围,如建筑物的层数、面积、施工区域的界定等]。乙方负责施工现场的管理和协调,包括与其他施工单位的配合工作。二、合同工期1.开工日期:[具体日期]2.竣工日期:[具体日期]3.总工期:[X]日历天。4.如遇不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误,乙方应在事件发生后[X]天内书面通知甲方,并提供相关证明材料。经甲方确认后,工期相应顺延。三、质量标准1.本工程质量应符合国家和地方现行的相关工程质量标准、规范和规程,以及甲方提供的设计文件和技术要求。2.工程质量验收按照国家和地方有关规定进行,乙方应确保工程一次性通过验收。3.乙方应建立健全质量管理体系,加强施工过程中的质量控制,对工程质量负责。如工程出现质量问题,乙方应负责无偿修复或返工,直至达到质量标准。四、合同价款及支付方式1.合同价款:本合同总价款为人民币[X]元(大写:[大写金额])。该价款为含税价,包括但不限于乙方完成本工程所需的人工、材料、设备、运输、保险、利润、税金等一切费用。2.支付方式:预付款:合同签订后,甲方应在[X]天内支付合同总价款的[X]%作为预付款,即人民币[X]元(大写:[大写金额])。进度款:乙方应每月[具体日期]向甲方提交已完工程量报告,甲方应在收到报告后[X]天内审核确认,并支付相应的进度款。进度款支付比例为已完工程量的[X]%。竣工结算款:工程竣工并通过验收后,乙方应在[X]天内提交竣工结算报告及完整的结算资料,甲方应在收到后[X]天内审核完毕。审核确认后,甲方应支付至合同总价款的[X]%。质保金:剩余合同总价款的[X]%作为质保金,在质保期满后[X]天内无息支付给乙方。五、双方权利和义务(一)甲方权利和义务1.权利有权对工程进度、质量、安全等进行监督检查。有权要求乙方更换不称职的施工人员。对工程设计变更有最终决定权。2.义务按照合同约定的时间和方式支付合同价款。在开工前提供施工场地、施工图纸及相关技术资料。协调与工程相关的外部关系,为乙方施工创造良好的条件。及时组织工程验收和结算。(二)乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取合同价款。对甲方提出的不合理要求有拒绝的权利。有权获得因甲方原因导致的工期延误和费用增加的补偿。2.义务严格按照合同约定的工期、质量标准和施工规范进行施工。遵守国家和地方有关安全生产、环境保护等法律法规,做好施工现场的安全管理和环境保护工作。按照规定提交施工组织设计、进度计划、质量检验报告等相关资料。保护施工现场的原有设施和周边环境,如有损坏应负责修复或赔偿。工程竣工后,向甲方提供完整的工程竣工资料和质量保修书。六、工程变更1.甲方有权对工程进行设计变更或调整工程量。变更或调整应以书面形式通知乙方,乙方应按照变更要求进行施工。2.因工程变更导致合同价款增加或减少的,双方应按照实际发生的费用进行调整,并签订补充协议。3.乙方不得擅自对工程进行变更,如因乙方擅自变更导致的费用增加和工期延误,由乙方承担责任。七、安全生产与文明施工1.乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规,建立健全安全生产管理制度,加强安全教育培训,确保施工安全。2.乙方应为施工现场的人员和设备购买必要的保险,承担因安全事故造成的一切损失和责任。3.乙方应做好施工现场的文明施工工作,保持施工现场的整洁和有序,遵守环境保护相关规定。八、违约责任1.甲方违约责任如甲方未按照合同约定的时间和方式支付合同价款,每逾期一天,应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的,乙方有权暂停施工,直至甲方支付款项及违约金。如因甲方原因导致工程停工、窝工,甲方应承担乙方因此造成的损失,并相应顺延工期。2.乙方违约责任如乙方未按照合同约定的工期完成工程,每逾期一天,应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担因此造成的损失。如工程质量不符合合同约定的标准,乙方应负责无偿修复或返工,直至达到质量标准。如给甲方造成损失的,乙方应承担赔偿责任。如乙方违反安全生产、文明施工等相关规定,甲方有权要求乙方限期整改。如乙方未在规定时间内整改完毕,甲方有权对乙方进行处罚,直至解除合同。九、争议解决1.本合同在履行过程中如发生争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间,双方应继续履行合同中无争议的部分。十、保密条款1.双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密,未经对方书面同意,不得向任何第三方披露。2.本条款的效力不受合同终止或解除的影响。十一、合同生效与终止1.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。2.本合同在双方履行完毕各自的义务,且质保期满后自动终止。十二、其他条款

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论