2025年水利工程合同风险转移协议

2025年水利工程合同风险转移协议甲方（发包人）：[发包人全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[注册地址]通讯地址：[通讯地址]联系电话：[联系电话]乙方（承包人）：[承包人全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[注册地址]通讯地址：[通讯地址]联系电话：[联系电话]鉴于甲方拟发包[项目名称]水利工程（以下简称“本项目”），甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规、国家及行业关于水利工程建设管理的标准和规范，以及甲方与[承包人/发包人，根据实际情况选择]签订的《[主体合同名称]》（合同编号：[主体合同编号]）（以下简称“主体合同”），经友好协商，就本项目执行过程中相关风险转移事宜达成如下协议，以资共同遵守。第一条风险概述1.1本协议所指风险是指在本项目合同履行期间，可能发生的、对项目目标（质量、进度、成本、安全等）产生不利影响的各类风险事件或状况。1.2风险主要包括但不限于：自然风险，如洪水、地震、滑坡、泥石流、极端恶劣天气、实际地质条件与设计勘察资料不符等；技术风险，如设计错误或缺陷、施工技术难题、主要材料设备不合格、工程质量不符合标准、技术规范更新等；管理风险，如项目组织协调不力、进度延误、成本超支、信息沟通障碍、人员管理问题等；政策法规风险，如国家政策调整、行业法规变更、环保要求提高、审批程序变更或延误等；外部风险，如周边环境干扰、社会矛盾、第三方索赔或干扰、分包商或供应商违约等；以及不可抗力风险，如战争、动乱、政府行为等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。第二条风险评估与等级划分2.1甲乙双方同意在项目启动后[具体时间或条件，如合同签订后30日内]，共同或委托第三方对本项目已识别的风险进行评估，评估内容应包括风险发生的可能性及潜在影响程度。2.2根据评估结果，双方将风险划分为高、中、低不同等级，作为确定风险分担方式、制定应对措施及配置资源的重要依据。第三条风险分担原则3.1风险分担遵循公平合理、与风险性质、成因及责任主体相匹配的原则。3.2对于因一方违约或过错直接导致的风险事件，由该方承担主要责任；对于不可抗力导致的风险，根据主体合同及相关法律规定分担责任。3.3对于无法明确归责于单一方的风险，双方协商确定分担方式。第四条风险分担机制4.1自然风险：因不可抗力发生的自然灾害，按照主体合同关于不可抗力条款执行。因设计依据的地质资料错误导致的风险，如经确认属于设计单位责任，由设计单位承担相应责任；如属于勘察单位责任，由勘察单位承担相应责任；如非任何一方责任，由甲方承担相应损失。双方应根据风险评估结果，增加必要的工程保险覆盖此类风险。4.2技术风险：因设计文件错误或缺陷导致的质量问题，由设计单位承担修复或赔偿责任；因乙方施工技术原因导致的质量问题，由乙方承担修复或赔偿责任。双方应共同制定技术方案，降低技术风险发生的可能性。4.3管理风险：因乙方管理不善导致的进度延误、成本超支或安全事故，由乙方承担相应责任。因甲方指令错误或协调不力导致的管理风险，由甲方承担相应责任。双方应加强沟通协调，完善项目管理流程。4.4政策法规风险：因国家或地方政策法规变化导致成本增加或工期延误，由双方根据政策调整内容和责任划分协商解决。主体合同中应包含此类风险的应对条款。4.5外部风险：因第三方原因造成的干扰或索赔，由责任方承担；如需甲方协调，甲方应积极协助，相关费用由责任方承担或按协议约定分担。乙方应加强现场安全管理，防范外部风险对项目造成影响。4.6不可抗力：严格依照主体合同关于不可抗力条款执行，包括通知义务、损失承担、合同解除等事宜。第五条保险安排5.1甲方应负责投保工程一切险、第三方责任险等必要的保险，保险范围和额度应覆盖主体合同约定的风险敞口，并确保覆盖因甲方原因或不可抗力造成的损失。保险费用由甲方承担。5.2乙方应负责投保施工人员意外伤害险、乙方自有设备财产险等必要保险，保险费用由乙方承担。5.3双方应相互提供所投保的保险单副本。任何一方因保险赔付获得的补偿不得影响其根据本协议及主体合同应承担的赔偿责任，但保险条款有不同约定的除外。5.4如一方根据本协议或主体合同应承担的损失可以通过保险获得补偿，该补偿金额应相应抵扣其应向对方支付的赔偿款。第六条担保安排6.1除主体合同已约定外，如需提供履约担保或支付担保以应对特定风险（如工期延误风险、支付风险等），双方应根据风险评估和主体合同约定，明确担保的形式（如银行保函、履约保证金等）、金额、有效期及提供方。6.2担保的提供、管理和解除应符合相关法律法规及主体合同约定。第七条风险应对措施7.1甲乙双方应根据风险评估结果和本协议约定，制定并实施具体的风险应对计划，包括风险规避、风险降低、风险转移（通过保险等方式）和风险接受等。7.2乙方应建立健全项目风险管理制度，采取有效措施降低其责任范围内的风险。7.3甲方应提供必要的支持和协调，协助乙方应对非其责任范围内的风险。第八条沟通与通知8.1双方指定以下联系人负责本协议项下的沟通与通知：甲方联系人：[姓名]，职务：[职务]，电话：[电话]，邮箱：[邮箱]乙方联系人：[姓名]，职务：[职务]，电话：[电话]，邮箱：[邮箱]8.2任何一方就本协议项下的权利、义务或风险事件需要通知对方时，应采用书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至上述联系人或双方另行书面指定的地址。通知送达后，该事项即视为已通知对方。第九条违约责任9.1任何一方违反本协议关于风险分担、保险、担保、沟通通知等约定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。9.2如因一方未能履行保险或担保义务，导致对方损失未能得到弥补的，该方仍应承担全部或相应的赔偿责任。第十条争议解决10.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。10.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交[选择一项：①[仲裁委员会名称]，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁；②依法向[有管辖权的人民法院名称]提起诉讼]。第十一条主体合同关系11.1本协议是主体合同的补充，与本协议内容有冲突的，以本协议为准，但主体合同中关于风险承担的基本原则和特殊约定除外。11.2本协议的生效、变更、解除等均应遵守主体合同的约定。第十二条协议的生效、变更与终止12.1本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。12.2本协议的变更，须经双方协商一致，并签署书面补充协议。12.3本协议在主体合同终止后[具体期限，如30日]自动终止，或由双方协商一致终止。第十三条其他13.1本协议未尽事宜，由双