2024年监理工程师合同管理真题及答案解析

2024年监理工程师合同管理真题及答案解析一、单项选择题1.下列合同中，属于从合同的是()A.买卖合同B.借款合同C.担保合同D.运输合同答案：C解析：从合同是指不能独立存在而以其他合同的存在为存在前提的合同。担保合同是为了保障主合同债权的实现而设立的，它依赖于主合同的存在，没有主合同，担保合同就失去了存在的意义，所以担保合同属于从合同。而买卖合同、借款合同、运输合同都可以独立存在，属于主合同。故本题答案选C。2.根据《民法典》，关于要约和承诺的说法，正确的是()A.要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人B.要约可以撤回，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人后到达受要约人C.承诺可以撤销，撤销承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前到达要约人D.承诺可以撤回，撤回承诺的通知应当在要约到达受要约人之前到达要约人答案：A解析：要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人，A选项正确。要约可以撤回，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人，B选项错误。承诺只能撤回，不能撤销，撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人，C选项错误。D选项中撤回承诺的通知时间描述错误。故本题答案选A。3.某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招标过程中各文件的说法，正确的是()A.招标公告是要约B.投标文件是要约邀请C.中标通知书是承诺D.招标文件是承诺答案：C解析：招标公告是希望他人向自己发出要约的表示，属于要约邀请，A选项错误。投标文件是投标人希望与招标人订立合同的意思表示，属于要约，B选项错误。中标通知书是招标人同意接受中标人的投标条件，即同意接受该投标人的要约，属于承诺，C选项正确。招标文件是招标人向潜在投标人发出的邀请其参与投标的文件，属于要约邀请，D选项错误。故本题答案选C。4.下列关于合同履行中抗辩权的说法，正确的是()A.同时履行抗辩权只能适用于双务合同B.先履行抗辩权可以适用于单务合同C.不安抗辩权的行使主体是后履行义务的一方D.行使不安抗辩权的一方无需通知对方当事人答案：A解析：同时履行抗辩权是指当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，它只能适用于双务合同，A选项正确。先履行抗辩权也是基于双务合同中，当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求，不适用于单务合同，B选项错误。不安抗辩权的行使主体是先履行义务的一方，C选项错误。行使不安抗辩权的一方应当及时通知对方，D选项错误。故本题答案选A。5.建设工程施工合同履行过程中，发包人未按合同约定支付工程进度款，则承包人有权()A.立即停止施工B.要求发包人支付违约金C.直接与发包人解除合同D.加快施工进度以获得更多工程款答案：B解析：发包人未按合同约定支付工程进度款，承包人有权要求发包人支付违约金，B选项正确。承包人不能立即停止施工，一般需要按照合同约定的程序进行催告等，在满足一定条件下才可以停止施工，A选项错误。不能直接与发包人解除合同，需要按照合同约定的解除条件和程序进行，C选项错误。加快施工进度并不能解决发包人未支付进度款的问题，且可能会给承包人带来更多成本，D选项错误。故本题答案选B。6.根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，正确的是()A.暂估价是指签约合同价之外用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备及专业工程的金额B.暂估价的金额包括在签约合同价内C.暂估价的材料、工程设备由承包人负责采购，由发包人确认价格D.暂估价的专业工程由发包人直接分包，承包人不参与施工管理答案：B解析：暂估价是指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备以及专业工程的金额，它包含在签约合同价内，A选项错误，B选项正确。暂估价的材料、工程设备由承包人负责采购，经发包人确认后以此为依据取代暂估价，调整合同价款，C选项错误。暂估价的专业工程一般是由承包人招标选择分包人，承包人需要参与施工管理，D选项错误。故本题答案选B。7.某工程施工合同约定采用价格指数进行价格调整，合同履行期间，因承包人原因导致工期延误，则在计算应调整的合同价款时，现行价格指数应采用()A.计划竣工日期的价格指数B.实际竣工日期的价格指数C.计划竣工日期与实际竣工日期价格指数中较低的一个D.计划竣工日期与实际竣工日期价格指数中较高的一个答案：C解析：因承包人原因导致工期延误的，在计算应调整的合同价款时，现行价格指数应采用计划竣工日期与实际竣工日期价格指数中较低的一个。这样做是为了对承包人的违约行为进行一定的约束和惩罚，促使承包人按照合同约定的工期完成工程。故本题答案选C。8.下列关于建设工程勘察合同履行中发包人的义务，说法错误的是()A.发包人应向勘察人提供勘察工作所需的有关资料B.发包人应负责勘察现场的临时设施搭建C.发包人应向勘察人支付勘察费用D.发包人应协调处理勘察工作中与有关部门的关系答案：B解析：在建设工程勘察合同履行中，发包人应向勘察人提供勘察工作所需的有关资料，A选项正确。勘察现场的临时设施搭建一般由勘察人负责，而不是发包人，B选项错误。发包人应按照合同约定向勘察人支付勘察费用，C选项正确。发包人应协调处理勘察工作中与有关部门的关系，为勘察工作创造良好的外部环境，D选项正确。故本题答案选B。9.建设工程设计合同履行过程中，设计人提交初步设计文件后，发包人要求终止或解除合同，则()A.设计人未开始工作的，不退还发包人已付的定金B.设计人已开始工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付设计费，且不退还定金C.设计人已开始工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付设计费，但应退还定金D.设计人未开始工作的，应退还发包人已付的定金答案：A解析：设计人未开始工作的，不退还发包人已付的定金，A选项正确，D选项错误。设计人已开始工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付设计费，同时定金不予退还，B、C选项错误。定金具有担保性质，当发包人违约要求终止或解除合同，且设计人未开始工作时，定金不予退还。故本题答案选A。10.某工程监理合同履行过程中，监理人未按照合同约定完成监理工作，则委托人有权()A.要求监理人继续履行合同B.直接与监理人解除合同C.不支付监理费用D.要求监理人赔偿全部损失答案：A解析：监理人未按照合同约定完成监理工作，委托人有权要求监理人继续履行合同，A选项正确。不能直接与监理人解除合同，需要按照合同约定的解除条件和程序进行，B选项错误。不能不支付监理费用，应根据监理人实际完成的工作情况支付相应费用，C选项错误。要求监理人赔偿损失需要根据具体的违约情况和造成的损失程度来确定，不是全部损失，D选项错误。故本题答案选A。11.采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同，承包商应在收到中标函后()天内，向业主提交履约担保。A.14B.21C.28D.35答案：C解析：采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同，承包商应在收到中标函后28天内，向业主提交履约担保。这是FIDIC合同条件中的明确规定，目的是保障业主的利益，确保承包商能够按照合同约定履行义务。故本题答案选C。12.下列关于工程保险的说法，正确的是()A.工程一切险的投保人只能是发包人B.第三者责任险的被保险人只能是发包人C.承包人设备保险的投保人是承包人D.工程保险的保险期限自工程开工之日起至工程竣工之日止答案：C解析：工程一切险的投保人可以是发包人，也可以是承包人，A选项错误。第三者责任险的被保险人可以是发包人、承包人以及其他与工程有利益关系的人，B选项错误。承包人设备保险的投保人是承包人，C选项正确。工程保险的保险期限一般自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止，但可能会根据具体的保险合同约定有所不同，D选项错误。故本题答案选C。13.建设工程合同争议的解决方式中，()是最常见也是最有效的方式。A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼答案：A解析：和解是指合同纠纷当事人在自愿友好的基础上，互相沟通、互相谅解，从而解决纠纷的一种方式。它是最常见也是最有效的方式，因为和解可以节省时间和成本，并且能够保持双方的合作关系。调解是在第三方的主持下进行的，仲裁和诉讼则需要通过专门的机构和程序来解决，相对来说成本较高、程序较复杂。故本题答案选A。14.下列关于合同变更的说法，正确的是()A.合同变更必须采用书面形式B.合同变更只涉及合同内容的变更C.合同变更后，原合同的权利义务关系消灭D.合同变更应当经当事人协商一致答案：D解析：合同变更不一定必须采用书面形式，根据法律规定或当事人约定也可以采用口头等其他形式，A选项错误。合同变更包括合同内容的变更和合同主体的变更，B选项错误。合同变更只是对原合同的部分内容进行修改或补充，原合同的权利义务关系并不消灭，C选项错误。合同变更应当经当事人协商一致，这是合同变更的基本原则，D选项正确。故本题答案选D。15.某建设工程施工合同中约定了仲裁条款，后双方在履行合同过程中发生争议，一方当事人向人民法院提起诉讼，人民法院()A.应当受理B.应裁定不予受理C.应先进行调解，调解不成再受理D.应将案件移送仲裁机构处理答案：B解析：根据仲裁法的规定，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。本题中合同约定了仲裁条款，在仲裁条款有效的情况下，人民法院应裁定不予受理，B选项正确。故本题答案选B。16.下列关于建设工程施工专业分包合同的说法，正确的是()A.专业分包合同的当事人是发包人和专业分包人B.专业分包人应向承包人负责，与发包人没有关系C.专业分包合同的效力低于总承包合同D.专业分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令答案：D解析：专业分包合同的当事人是承包人和专业分包人，A选项错误。专业分包人应向承包人负责，但在一定程度上也与发包人存在间接关系，B选项错误。专业分包合同和总承包合同都是独立有效的合同，不存在效力高低之分，C选项错误。专业分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令，D选项正确。故本题答案选D。17.建设工程材料采购合同履行过程中，供货方交付产品时，一般不作为双方验收依据的是()A.合同约定的质量标准B.供货方提供的发货单C.双方签订的采购合同D.产品检验单答案：B解析：在建设工程材料采购合同履行过程中，双方验收的依据一般包括合同约定的质量标准、双方签订的采购合同以及产品检验单等。供货方提供的发货单主要用于记录货物的发出情况，不作为验收产品质量等方面的依据，B选项正确。故本题答案选B。18.下列关于定金的说法，正确的是()A.定金合同自签订之日起生效B.定金的数额不得超过主合同标的额的20%C.定金可以以口头形式约定D.定金罚则与违约金可以同时适用答案：B解析：定金合同自实际交付定金之日起生效，A选项错误。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%，B选项正确。定金应当以书面形式约定，C选项错误。定金罚则与违约金不能同时适用，当事人只能选择其一适用，D选项错误。故本题答案选B。19.建设工程施工合同履行过程中，因不可抗力事件导致的损失，应由承包人承担的是()A.工程本身的损害B.因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失C.承包人的施工机械设备损坏D.运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害答案：C解析：因不可抗力事件导致的损失，工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失、运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害，一般由发包人承担，A、B、D选项错误。承包人的施工机械设备损坏由承包人承担，C选项正确。故本题答案选C。20.下列关于建设工程合同风险分配的说法，正确的是()A.合同风险应全部由发包人承担B.合同风险应全部由承包人承担C.合同风险应由发包人和承包人合理分担D.合同风险与发包人、承包人无关答案：C解析：建设工程合同风险不应全部由发包人或承包人承担，而应由发包人和承包人合理分担。这样可以平衡双方的利益，提高合同的履行效率和稳定性。如果全部由一方承担风险，可能会导致该方在合同履行过程中承受过大的压力，影响工程的顺利进行。故本题答案选C。二、多项选择题21.下列合同中，属于建设工程合同的有()A.建设工程勘察合同B.建设工程设计合同C.建设工程施工合同D.建设工程监理合同E.建设工程物资采购合同答案：ABC解析：建设工程合同包括建设工程勘察合同、建设工程设计合同和建设工程施工合同，ABC选项正确。建设工程监理合同是委托合同，不属于建设工程合同，D选项错误。建设工程物资采购合同是买卖合同，也不属于建设工程合同，E选项错误。故本题答案选ABC。22.下列关于要约邀请的说法，正确的有()A.要约邀请是希望他人向自己发出要约的表示B.拍卖公告、招标公告属于要约邀请C.要约邀请的内容必须具体确定D.要约邀请对发出人具有法律约束力E.商业广告的内容符合要约规定的，视为要约答案：ABE解析：要约邀请是希望他人向自己发出要约的表示，A选项正确。拍卖公告、招标公告属于要约邀请，B选项正确。要约邀请的内容一般不具体确定，而要约的内容必须具体确定，C选项错误。要约邀请对发出人一般不具有法律约束力，D选项错误。商业广告的内容符合要约规定的，视为要约，E选项正确。故本题答案选ABE。23.建设工程施工合同履行过程中，承包人的义务有()A.按照合同约定的时间和质量标准完成工程施工B.对施工现场的安全负责C.提供施工场地的工程地质和地下管线资料D.负责施工场地的临时设施搭建E.及时向发包人提供进度统计报表答案：ABDE解析：承包人的义务包括按照合同约定的时间和质量标准完成工程施工，A选项正确。承包人应对施工现场的安全负责，B选项正确。提供施工场地的工程地质和地下管线资料是发包人的义务，C选项错误。承包人负责施工场地的临时设施搭建，D选项正确。承包人应及时向发包人提供进度统计报表，E选项正确。故本题答案选ABDE。24.下列关于合同解除的说法，正确的有()A.合同解除分为约定解除和法定解除B.当事人协商一致，可以解除合同C.因不可抗力致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同D.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，另一方可以解除合同E.合同解除后，已经履行的部分，一律不予返还答案：ABCD解析：合同解除分为约定解除和法定解除，A选项正确。当事人协商一致，可以解除合同，B选项正确。因不可抗力致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同，C选项正确。当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，另一方可以解除合同，D选项正确。合同解除后，已经履行的部分，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失，并非一律不予返还，E选项错误。故本题答案选ABCD。25.建设工程材料采购合同中，关于交货地点的说法，正确的有()A.当事人有约定的，按照约定执行B.当事人没有约定的，一般在供货方所在地交货C.当事人没有约定的，一般在采购方所在地交货D.当事人没有约定且不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定E.当事人没有约定且不能达成补充协议，又无法按照合同有关条款或者交易习惯确定的，在供货方所在地履行答案：ADE解析：建设工程材料采购合同中，当事人有约定的，按照约定执行，A选项正确。当事人没有约定的，首先可以协商达成补充协议；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定；如果仍然无法确定的，在供货方所在地履行，D、E选项正确，B、C选项错误。故本题答案选ADE。26.下列关于建设工程设计合同中设计人违约责任的说法，正确的有()A.设计人未按照合同约定的时间提交设计文件，应承担违约责任B.设计人提交的设计文件不符合质量要求，应负责修改或补充C.设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充D.设计人因自身原因终止或解除合同，应双倍返还定金E.设计人应保证设计文件符合国家规定的设计深度要求答案：ABCDE解析：设计人未按照合同约定的时间提交设计文件，应承担违约责任，A选项正确。设计人提交的设计文件不符合质量要求，应负责修改或补充，B选项正确。设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，C选项正确。设计人因自身原因终止或解除合同，应双倍返还定金，D选项正确。设计人应保证设计文件符合国家规定的设计深度要求，E选项正确。故本题答案选ABCDE。27.建设工程监理合同履行过程中，监理人的权利有()A.选择工程总承包人的建议权B.对工程设计中的技术问题提出建议C.审批工程施工组织设计和技术方案D.主持工程建设有关协作单位的组织协调E.收取监理费用答案：ABCDE解析：监理人具有选择工程总承包人的建议权，A选项正确。监理人可以对工程设计中的技术问题提出建议，B选项正确。监理人有权审批工程施工组织设计和技术方案，C选项正确。监理人可以主持工程建设有关协作单位的组织协调，D选项正确。监理人有权按照合同约定收取监理费用，E选项正确。故本题答案选ABCDE。28.下列关于FIDIC《施工合同条件》的说法，正确的有()A.该合同条件适用于各类大型或较复杂的工程B.合同计价方式属于单价合同C.业主负责办理工程保险D.承包商应负责施工现场的安全管理E.工程师是业主方的人员，但具有独立的地位答案：ABDE解析：FIDIC《施工合同条件》适用于各类大型或较复杂的工程，A选项正确。合同计价方式属于单价合同，B选项正确。承包商负责办理工程保险，C选项错误。承包商应负责施工现场的安全管理，D选项正确。工程师是业主方的人员，但具有独立的地位，在处理合同事务时应保持公正，E选项正确。故本题答案选ABDE。29.建设工程合同争议的解决方式有()A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼E.行政复议答案：ABCD解析：建设工程合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁和诉讼，ABCD选项正确。行政复议主要适用于公民、法人或者其他组织认为行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益的情况，不适用于建设工程合同争议的解决，E选项错误。故本题答案选ABCD。30.下列关于建设工程合同风险防范的说法，正确的有()A.选择有资信和实力的合作伙伴B.签订完善的合同条款C.加强合同履行过程中的管理D.转移合同风险，如购买保险E.忽视合同风险，不采取任何防范措施答案：ABCD解析：建设工程合同风险防范可以选择有资信和实力的合作伙伴，降低合作风险，A选项正确。签订完善的合同条款，明确双方的权利和义务，减少合同纠纷，B选项正确。加强合同履行过程中的管理，及时发现和解决问题，C选项正确。转移合同风险，如购买保险，将部分风险转移给保险公司，D选项正确。忽视合同风险，不采取任何防范措施会使企业面临巨大的损失，E选项错误。故本题答案选ABCD。三、简答题31.简述建设工程合同的特征。(1).合同主体的严格性：建设工程合同的主体一般是法人，发包人一般是经过批准进行工程项目建设的法人，承包人必须具备相应的资质等级。(2).合同标的的特殊性：合同标的是各类建筑产品，建筑产品具有固定性、单件性和体积庞大等特点。(3).合同履行期限的长期性：建设工程的施工周期较长，从项目立项到工程竣工交付使用，需要经历较长的时间。(4).合同内容的复杂性：建设工程合同涉及的内容广泛，包括工程质量、工程进度、工程价款、安全管理等多个方面。(5).合同监督的严格性：建设工程合同受到国家多种部门的监督管理，如建设行政主管部门、质量监督部门等。32.简述要约与要约邀请的区别。(1).目的不同：要约是希望和他人订立合同的意思表示，其目的在于订立合同；要约邀请是希望他人向自己发出要约的表示，其目的在于唤起别人的要约。(2).内容不同：要约的内容必须具体确定，包含足以使合同成立的主要条款；要约邀请的内容则比较笼统、模糊，不包含合同的主要条款。(3).效力不同：要约一经受要约人承诺，合同即告成立，要约人受其要约的约束；要约邀请对发出人一般不具有法律约束力，发出人可以随时撤回或变更要约邀请。(4).方式不同：要约可以向特定的人发出，也可以向不特定的人发出；要约邀请一般是向不特定的多数人发出。33.简述建设工程施工合同履行过程中，发包人应承担的义务。(1).办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题。(2).将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，并保证施工期间的需要。(3).开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。(4).向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。(5).办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续。(6).确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验。(7).组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底。(8).协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并承担有关费用。(9).按合同约定向承包人支付工程价款。(10).组织工程竣工验收。34.简述建设工程材料采购合同的履行管理要点。(1).交货检验：包括数量验收和质量验收。数量验收可以采用衡量法、理论换算法、查点法等；质量验收的方法有经验鉴别法、物理试验、化学分析等。(2).交货期限：按照合同约定的时间交付货物，如有提前或延迟交货的情况，应按照合同约定的方式处理。(3).交货地点：严格按照合同约定的地点交货，若需变更交货地点，应经双方协商一致。(4).货款支付：按照合同约定的方式和时间支付货款，如采用现金结算、转账结算等。(5).违约责任：明确双方的违约责任，如供货方不能按时交货、货物质量不符合要求等应承担的责任，采购方不能按时支付货款等应承担的责任。35.简述建设工程监理合同中监理人的主要工作内容。(1).工程质量控制：审查施工组织设计和施工方案，对工程施工过程进行质量检查和监督，对工程质量问题及时提出整改要求。(2).工程进度控制：审批施工进度计划，监督施工进度的执行情况，协调解决影响工程进度的问题。(3).工程投资控制：审核工程预算和工程进度款支付申请，对工程变更进行费用评估，控制工程投资。(4).合同管理：协助业主签订工程合同，对合同的履行情况进行监督和管理，处理合同纠纷。(5).信息管理：收集、整理和传递工程建设过程中的各种信息，建立工程信息档案。(6).组织协调：协调业主、承包人、设计单位等各方之间的关系，解决工程建设过程中的各种矛盾和问题。(7).安全管理：监督施工单位的安全管理工作，检查施工现场的安全设施和安全措施，对安全隐患及时提出整改要求。四、论述题36.论述建设工程合同风险管理的重要性及主要措施。(1).建设工程合同风险管理的重要性保障项目顺利进行：建设工程通常具有周期长、投资大、技术复杂等特点，合同风险可能导致工程进度延误、质量问题、成本超支等，通过有效的风险管理可以降低这些风险的发生概率，保障项目按计划顺利进行。保护合同双方利益：合理的风险管理可以明确合同双方的权利和义务，避免因风险事件的发生而导致一方利益受损，平衡双方的利益关系，维护合同的公平性和稳定性。提高企业竞争力：对于承包商和供应商等市场主体来说，良好的合同风险管理能力可以提高其信誉度和市场竞争力，使其在市场中获得更多的机会。促进建筑市场健康发展：有效的合同风险管理可以减少合同纠纷和违约行为，维护建筑市场的正常秩序，促进建筑市场的健康、稳定发展。(2).建设工程合同风险管理的主要措施风险识别：通过对建设工程合同的条款、项目环境、市场情况等进行全面分析，识别可能存在的风险因素，如政治风险、经济风险、技术风险、自然风险等。可以采用专家调查法、流程图法、财务报表法等方法进行风险识别。风险评估：对识别出的风险因素进行评估，确定其发生的概率和可能造成的损失程度。可以采用定性评估和定量评估相结合的方法，如层次分析法、蒙特卡罗模拟法等，为制定风险应对策略提供依据。风险应对风险回避：对于一些风险发生概率高、损失大且无法有效控制的情况，可以选择放弃该项目或更换合同方案，避免风险的发生。风险减轻：采取措施降低风险发生的概率或减少风险造成的损失，如加强施工管理、提高工程质量、优化设计方案等。风险转移：通过签订保险合同、担保合同、分包合同等方式，将部分风险转移给保险公司、担保机构、分包商等第三方。风险自留：对于一些风险发生概率低、损失小的情况，可以选择自行承担风险，同时建立风险准备金，以应对可能的损失。风险监控：在合同履行过程中，持